招标编号：TRZB-15095-3

邵东县城污水处理厂二期工程施工





招标文件
项目编号：SDWS—2015—SG





招标单位：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
招标代理： 湖南天润招标咨询有限公司
监管部门：邵东县建设工程招标投标管理办公室
日期：二0一五年十二月


邵东县城污水处理厂二期工程施工


招标文件审批表
项目编号：SDWS—2015—SG



招标单位 (盖章)：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司

法定代表人或委托代理人（签字）：


招标代理(盖章): 湖南天润招标咨询有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：


监管部门(盖章)：邵东县建设工程招标投标管理办公室

监管人（签字）：

备案时间：二0一五 年 十二 月

目 录

第一章 招标公告4
第二章 投标人须知7
投标人须知前附表7
1.总则17
2.招标文件19
3.投标文件19
4.投标21
5.开标21
6.评标22
7.合同授予22
8.重新招标和不再招标23
9.纪律和监督23
10.需要补充的其他内容24
附表2-1：开标记录表25
附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表26
附表2-3：投标人身份证明验证表27
附表2-4：问题澄清通知28
附表2-5：问题的澄清29
附表2-6：中标通知书30
附表2-7：电子投标文件编制及报送要求31
第三章 评标办法（综合评估法I）32
评标办法前附表32
评标办法（综合评估法I）正文部分37
第四章 合同条款及格式62
第一部分合同协议书64
第二部分 通用合同条款68
第三部分 专用合同条款68
第五章 工程量清单107
第六章 图 纸115
第七章 技术标准和要求116
第一节 一般要求116
第二节 特殊技术标准和要求136
第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程137
附件A：施工现场现状平面图139
第八章 投标文件格式140
第一部分 投标函部分格式140
第二部分 商务标部分格式157
第三部分 技术标部分格式177




第一章 招标公告
邵东县城污水处理厂二期工程施工招标公告

项目编号：SDWS—2015—SG


1、招标条件
本招标项目邵东县城污水处理厂二期工程已由邵东县发展和改革局以邵发改环资[2015]3号文批准建设，建设资金为自筹，招标人为邵东县城乡建设投资开发有限责任公司，招标代理机构为湖南天润招标咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的二期工程施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称：邵东县城污水处理厂二期工程施工。
2.2 建设地点：邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）。
2.3 建设规模：本次招标建设内容包括新建深床滤池、高效深沉池、鼓风机房、变配电间、加药间、污泥均质池各1个、氧化沟（共2条）、二沉池（共2个），改造污泥处理间（1个）、一期污泥泵房改造、加氯间改造等。项目总投资约1.05亿元。
2.4工期要求：本次招标内容工期为6个月。
2.5质量要求：合格。
2.6保修承诺要求：按国务院279号令。
2.7招标范围：邵东县城污水处理厂二期工程的建筑、装饰、工艺、电气及自控等主体工程及附属工程，本次招标金额约8200.00万元，具体见招标人提供的施工图和工程量清单。
2.8承包方式：施工总承包。
3、投标人资格要求
3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件要求须具有有效的入湘施工登记证；3.2具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
3.3项目负责人（项目经理）为市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书且无在建工程；施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目招标文件要求。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对本招标项目投标，否则均按废标处理。
4、资格审查方式
本项目资格审查方式为开标后资格审查。
5、评标办法
本项目评标阶段拟采用湘建建[2013]282号文件评标办法中“综合评估法（I）”及邵建发[2013]118号文件规定执行。
6、投标保证金
投标保证金的金额为人民币肆拾万元整（￥400000.00元），由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为2016 年1月15日16时00分(北京时间,下同)，投标保证金具体要求详见本项目招标文件。
7、招标文件的获取以及澄清答疑发布
7.1凡有意参加投标者，请法定代表人和拟任建造师凭公告之日起出具的有效单位介绍信原件(涂改无效)和身份证以及要求的证件和资料原件：①企业资质证（副本）、企业营业执照（副本）、企业安全生产许可证（副本）、企业税务登记证（副本）、企业组织机构代码证、注册建造师证和B类安全生产考核合格证及身份证、技术负责人职称证。② 建造师、技术负责人须提供近一年的社保缴费证明原件。③如为邵东县区域外的企业必须提供办理进邵承揽业务登记备案手续的证明材料原件；如省外企业须提交经邵东县建筑业协会（邵东县两市镇建设中路11号 谢会长135*****181）核验并签认后认可的入湘施工登记证明材料原件。到邵东县县治机关办公大楼400室报名，并提交上述证件和资料的复印件（复印件必须加盖单位公章）二份。凡资料不全、报名人与其证照不符、超过报名时间者将一律不予报名。
7.2 报名时间：从2015 年12月30日～2016年1月6日止（节假日休息），每天的上午9时00分至11时00分、下午3时00分至5时00分。在邵东县建设工程招标投标网（http://www.sdxzbw.com）进行网上下载/获取招标文件。通过网络下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。
7.3招标文件售价400元，图纸及资料费2000元。图纸及工程量清单于报名时间内领取，逾期不予办理。
7.4 澄清答疑采用 书面答疑 方式。招标人对招标文件均采用在邵东县建设工程招标投标网（http://www.sdxzbw.com）上发布，投标人自行下载。
8、投标文件的递交
8.1 投标文件递交截止时间为2016 年1月20日 9 时 00 分，地点为邵东县建设工程交易中心 。
8.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
8.3拟任本项目的项目负责人须亲自到场参加投标，投标人授权委托人必须为拟任本项目的项目负责人；湖南省外投标人还必须由企业法定代表人亲自到场参加投标，确因出国、住院等特殊原因不能到场的，必须提供相关证明。
9、开标时间
实行开标后资格审查的，开标时间为：2016 年1月20日9 时00分。
10、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、邵东县建设工程招标投标网上发布。
11、行政监督
招标投标监督机构为 邵东县建设工程招标投标管理办公室 （电话：****-*******）。
12、 联系方式
招 标 人：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
地址：邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）
联 系 人：杨女士
联系电话：135*****928

招标代理：湖南天润招标咨询有限公司
地　　址：长沙市劳动西路342号有色大厦A栋602室招标二部
联 系 人：郭先生 刘先生
电　　话：****-******** ********
传真：****-********
邮箱：TRZB2b@163.com





第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号条款名称编 列 内 容
1.1.2招标人名 称：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
地 址：邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）
联系人：杨女士
电 话：135*****928
1.1.3招标代理机构名 称：湖南天润招标咨询有限公司
地 址：长沙市劳动西路342号有色大厦A栋602室
联系人：郭先生、刘先生
电 话：****-******** 85119605
传 真：****-********
邮 箱：TRZB2b@163.com
1.1.4项目名称邵东县城污水处理厂二期工程施工
1.1.5建设地点邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）
1.1.6建设规模污水处理厂二期工程，项目总投资约1.05亿元
1.2.1资金来源自筹
1.2.2出资比例自筹资金100%
1.2.3资金落实情况资金来源已落实
1.3.1招标范围邵东县城污水处理厂二期工程建筑、装饰、工艺、电气及自控等主体工程及附属工程等，拟招标金额约8200.00万元，具体见招标人提供的施工图和工程量清单
1.3.2计划工期计划工期：6个月
计划开工日期：2015年 1月
计划竣工日期：2015年 7 月
具体开工时间以招标人通知为准，施工进度满足招标人要求。
1.3.3质量要求
保修要求质量标准：合格；
保修要求：按国务院279号令；
1.4.1投标人资质条件和信誉资质条件：
①具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件要求须具有有效的入湘施工登记证；
②须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；
财务要求：不作资格条件
业绩要求：不作资格条件
信誉要求：在最近三年内无骗取中标或严重违约的情形
项目负责人资格：市政公用工程专业壹级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。
施工项目部其它关健岗位人员详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第10.14.1项要求。
1.4.2是否接受联合体投标不接受
1.9.1踏勘现场不组织
1.10.1投标预备会不召开
1.10.2投标人提出问题的截止时间和提问方式截止时间：在投标截止时间 10 日前
投标人的提问方式：书面提问
1.10.3招标人书面澄清的时间和发布方式截止时间：在投标截止时间15日前
招标人澄清文件发布方式：书面发布
1.11分 包允许专业分包，须经发包人同意。
1.12偏 离不允许
2.1构成招标文件
的其他材料1、本项目施工图；2、招标补充文件；3、招标答疑；4、工程量清单；5、其它相关资料；
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式截止时间：在投标截止时间 10日前
投标人要求澄清招标文件的提问方式：书面提问
2.2.2投标截止时间2016 年1月20日9 时 00 分（北京时间）
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间不需确认，投标单位自行在邵东县建设工程招标投标网上下载
2.3招标文件的修改时间在投标截止时间15日前
2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间不需确认，投标单位自行在邵东县建设工程招标投标网上下载
3.1.1构成投标文件
的其他材料开标时要求提交的证书及证明原件如下：
（1）营业执照副本；
（2）资质等级证书副本；
（3）企业安全生产许可证副本；
（4）入湘施工登记证（仅省外企业提供）；
（5）建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书；
（6）技术负责人职称证书；
（7）施工员、安全员、质量员岗位资格证书；安全员安全考核合格证书C证；
（8）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；
（9）企业基本户开户许可证；
（10）投标保证金缴纳证明。

说明：
（1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。
（2）投标人应将以上原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单。
（3）施工项目部关键岗位人员证书原件按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。
（4）投标人已按相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构要求已进行了原件备案的，其中 / 可不提供原件，但须提供已备案的证明材料。
3.3.1投标有效期 60 天，从投标截止时间算起。
3.4.1投标保证金投标保证金的形式：从基本帐户转帐
投标保证金的金额：人民币肆拾万元整（￥400000.00元）
递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。
投标保证金的托管账户：邵东县建设工程交易中心投标保证金专户
开户名称：邵东县建设工程交易中心投标保证金专户
开户银行：华融湘江银行邵东县支行
银行账号：8522 0309 0000 1076 3
开户银行地址：邵东县红岭路285号
开具投标保证金收据联系人：刘凌
联系电话：181*****869 ****-*******（办公室）
（1）提交投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“邵东县城污水处理二期工程”的投标保证金，如果没注明是“邵东县城污水处理二期工程”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。
⑵请将投标保证金于2016 年1月15日16：00 时前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准, 并由邵东县建设工程交易中心开具投标保证金缴纳证明。
3.5.2近年财务状况的年份要求以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。
3.5.3近年完成的类似项目的年份要求3 年（以提交投标文件截止时间前36个月内竣工工程的合同协议书和竣工验收备案表为准。）
3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求3 年（以提交投标文件截止时间前36个月为准。）
3.6.3签字和（或）盖章要求（1）投标文件封面、投标函、已标价的工程量清单（仅包括投标报价书封面、编制说明、投标报价汇总表）及招标文件第七章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。
（2）投标报价书封面、编制说明和投标报价汇总表都应由注册造价工程师签名并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托编制投标报价，应委托具备相应资质的造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，投标文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。
（3）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。
3.6.4投标文件份数五份（一正四副）
3.6.5装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
分册装订，共分3册，分别为：
投标函部分：包括投标函目录的内容；
商务标部分，包括商务标目录的内容。
技术标部分，包括技术标目录的内容。
每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。
商务标部分中的“分部分项工程量清单/施工措施项目清单综合单价分析表”只装一份，其余三份不要求。
4.1.2封套上写明招标人全称：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
招标人地址：邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）
投标人全称：
投标人的地址：
邵东县城污水处理二期工程投标文件在2016 年1月20日9 时 00 分（开标时间）前不得开启
4.2.2递交投标文件
地点地点：邵东县建设工程交易中心
地址：邵东县建设中路11号
4.2.3是否退还投标
文件否
5.1开标时间和地点开标时间：2016 年1月20日9 时 00 分
开标地点：邵东县建设工程交易中心开标大厅
5.2开标程序（1）密封情况检查： 开标会上当场检查
（2）开标顺序： 按递交投标文件顺序
6.1.1评标委员会
的组建评标委员会构成：由招标人依法组建评标委员会，评标委员会为5人。评标委员会按照湘建建[2013]282号文规定组建，并接受有关行政监督部门的监督。
招标人评委资格：进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件和水平。
7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人数：1-3人
7.3.1履约担保按招标人要求提交。
10. 需要补充的其他内容
10.1 词语定义
10.1.1类似项目市政工程：规模在5000万元以上的市政工程项目或处理量不小于4万方米/天以上的污水处理工程（以合同协议书原件、中标通知书和竣工验收备案表为准）。
10.1.2不良行为记录不良行为记录是指：不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》文件的时间计算；本省行政区域外的县级及以上建设行政主管部门（包括其建设工程质量和安全生产监督机构）或安全生产监督管理部门作出的行政处罚决定，以及通过文件或网上公布等形式作出的通报、录入违法违规或不良行为提示系统、发布违法违规或不良行为记录等形式，均为确认本省行政区域外不良行为记录的依据，当相关部门或机构没有同时确定其程度为一般或是严重时应当按照严重不良行为记录扣分；本省行政区域外的同一不良行为记录的有效期限应当按照以下顺序计算：行政处罚决定书下达的时间——文件发布的时间——网上公布的时间；有权部门公布的拖欠克扣农民工工资行为为确定严重不良行为记录的依据。
省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人和技术负责人有效期限内的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件以及相关行政处罚决定书、文件或网上下载资料的复印件。当投标人未按要求提供不良记录相关资料时，不良记录行为项目扣5分。当投标人提供的证明文件与经查实的事实有出入时，以经查实的事实为依据，如证明文件相对经查实的事实对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。
企业不良行为记录扣分有效期为6个月（在本省行政区域内发生不良行为的，以资格审查或开标时省住房和城乡建设厅已发的相应前两期文件为准），拟任项目负责人和技术负责人不良行为记录扣分有效期为24个月（在本省行政区域内发生不良行为的，以资格审查或开标时省住房和城乡建设厅已发的相应前八期文件为准），按不良行为记录的相关规定计算。
10.1.3工程获奖情况如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不能加分（如房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程）；招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不能加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程以芙蓉奖的规模及面积要求为准；外省（市）由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在50项以内的有效证明文件，则该获奖工程按芙蓉奖加分；企业及拟任本招标项目的项目负责人对同一工程的同类奖项获奖加分、或企业同时通过省、市安全认证计分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程累计加分不超过3项。当芙蓉奖、省（市）优质工程、省（市）安全质量标准化示范工程、省（市）创建安全质量标准化示范工地等累计加分不超过7项时，按附表中评审标准加分；当芙蓉奖、省（市）优质工程、省（市）安全质量标准化示范工程、省（市）创建安全质量标准化示范工地等累计超过7项时，超过7项部分按表中评审标准五分之一加分。拟任本招标项目的项目负责人获奖工程加分的工程项目合计不得超过2项。
企业及其拟任项目负责人所承担工程获奖加分，鲁班奖以提交投标文件截止时间前2个年度为准，省创建安全质量标准化示范工地以上个半年为准，其他奖项以上年度情况为准，凡上年度（或上个半年）上述奖项尚未正式发文宣布的，以再上1个年度（或再上1个半年）情况为准，发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算。

本招标项目对 鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程、芙蓉奖等 奖项不予加分；只对 省优质工程或省安全质量标准化示范工程、省创建安全质量标准化示范工地、市优质工程或市安全质量标准化示范工程、市创建安全质量标准化示范工地奖项加分。
10.1.4企业安全认证以相关证书注明的有效期为准
10.2 招标控制价
招标控制价招标控制价总价为：大写： 捌仟贰佰贰拾万零捌佰壹拾捌元肆角陆分（￥********.46 元）；（其中：安全文明卫生增加费937857.6元，暂列金额********.42元）投标报价超过最高投标限价的投标做废标处理。投标人在投标截止时间10日前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间15日前在邵东县建设工程招标投标网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。
10.3 “暗标”评审
施工组织设计是否采用“暗标”
评审方式不采用
10.4 投标文件电子版
是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版递交投标文件时不要求递交电子版，但签订合同前，中标方必须提交商务标的电子版。
10.5 计算机辅助评标
是否实行计算机辅助评标否
10.6投标人代表出席开标会
身份验证招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）和项目负责人参加开标会。投标人委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人，须亲自到场参加投标；湖南省外投标人还必须由企业法定代表人亲自到场参加投标，法定代表人确因出国、住院等特殊原因不能到场的，必须提供相关证明， 并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件和法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，招标人不予受理。
10.7中标公示
在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3天（日历日）。
10.8知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.9重新招标的其他情形
除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
10.10同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.11监 督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.12解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.13招标代理服务费和建设工程交易服务费
（1）招标代理服务费由招标单位支付，根据招标人与代理人签订的委托代理合同金额支付。招标代理服务费的币种：人民币。
（2）招标代理服务费的支付方式及支付时间：在中标通知书发出时支付。
（3）建设工程交易服务费向邵东县建设工程交易中心交纳交易服务费（从保证金中扣交）。
10.14 招标人补充的其他内容
10.14.1施工项目部关键岗位人员要求
1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。
2、投标人应按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2015]57号文《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员。本标段招标工程施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人
3、施工项目部关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职。
4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供近 12个月劳动保障部门出具的社保证明）。
5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人（项目经理）为市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；技术负责人具有 相关 专业中级及以上技术 职称；施工员具有 施工员 岗位资格证书；安全员具有 安全员 岗位资格证书和安全考核合格证书C证；质量员具有质量员 岗位资格证书。
6、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；
7、省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。
10.14.2其他要求
（1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟项目负责人和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；
（2）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；
（3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；
（4）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在接到招标文件后10日前向招标人或招标代理机构或行政监管部门提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。




1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本招标建设规模：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和保修要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量、保修要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于开标后资格审查）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（l）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 按投标人须知前附表规定，本工程接受联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人负责处理施工时的周边矛盾，费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，按投标人须知前附表规定的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
见投标须知前附表。
1.12 偏离
见投标须知前附表。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10日内按投标人须知前附表规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15日前按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
在投标截止时间15日前，招标人可以修改招标文件，所有招标修改均按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术标三部分内容组成，应包括下列内容：
（一）投标函部分：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）项目管理机构；
（6）拟分包项目情况表；
（7）资格审查资料；
（8）其他资料；
（9）承诺书。
具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。
（二）商务部分：
其内容为已标价工程量清单，具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 （3）所指的联合体协议书。
3.1.3 投标文件的具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改其按第五章“工程量清单”要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 未中标投标人的投标保证金于中标通知书发出之日起五个工作日内退还。
3.4.4 中标投标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于开标后资格审查）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2010]136号文件须附有效的入湘施工登记证复印件；
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和竣工验收备案表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场（适用开标后资格审查）；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按照湘建建[2013]282号文规定组建，并接受有关行政监督部门的监督。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


附表2-1：开标记录表
（项目名称）施工开标记录表
开标时间： 年月日时分
开标地点：
（一）开标记录
序号投标人密封情况投标报价（元）质量目标工期保修承诺投标
保证金投标人委托代理人签名








（二）开标过程中的其他事项记录





（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）



招标人：记录人： 监督人员：

年 月 日




附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表
（项目名称）施工投标文件
递交时间和密封及标识检查记录表
招 标 人：
序号投标人投标文件递交时间投标文件密封情况投标文件标识情况备注
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
年月
日 时分□密封完好，符合招标文件规定
□未密封或密封不符合招标文件规定□标识完整，符合招标文件规定
□未标识或标识不符合招标文件规定
如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认：


如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由：

招标人：记录人： 监督人员：

年 月 日




附表2-3：投标人身份证明验证表
（项目名称）施工投标人身份证明验证表
序号投标人法定代表人身份证明授权委托代理人（姓名和身份证号码）有关情况记录投标人委托代理人
签名











招标人签字/日期： 监督人员签字/日期：

年 月 日



附表2-4：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至
（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。


附件：质疑问卷

（项目名称）施工招标评标委员会
年月日


附表2-5：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：
（项目名称）施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……






投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日

附表2-6：中标通知书

中 标 通 知 书
中标编号：
：
很高兴地通知您， 项目工程施工公开招标评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。
工程概况：
中标范围：
中标总价格：（大写）：
（小写）：
其中分部分项工程费：
措施项目费：
其中安全防护文明施工措施费：
其他项目费：
规费：
税金：
工期：天；
质量标准：
项目负责人： ，注册建造师注册证号：，身份证号码：
技术负责人： ，身份证号码：，
施工员： ，岗位证书编号：，身份证号码：
安全员： ，岗位证书编号：，身份证号码：
质量员： ，岗位证书编号：，身份证号码：

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。
付款方式：
特此通知。

招标人：（法人签字或盖章）招标代理机构：（法人签字或盖章）
招标人：（公章） 招标代理机构：（公章）
招投标监管机构备案（签章）：
年月日


附表2-7：电子投标文件编制及报送要求
电子投标文件编制及报送要求
备注：采用计算机辅助评标，包括采用电子化招标投标的，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据各地和招标项目的具体情况给予规定。

















第三章 评标办法（综合评估法I）
评标办法前附表
条款号评审因素评审标准
2.1.1形式评审
标准投标人名称与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）一致，否则为不合格投标人
投标文件签字盖章若未按第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定的，则为不合格投标人
投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求，若投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，则为不合格的投标人
投标文件及报价投标人是否提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对招标项目报有两个或多个报价，且未在投标文件中声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
其他是否存在其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。
详见本章附表3-3
2.1.2原件与复印件查验标准营业执照副本原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
资质等级证书副本原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
企业安全生产许可证副本原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容一致，否则为不合格投标人
入湘施工登记证（仅省外企业）原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人
建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
技术负责人职称证书原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容一致，否则为不合格投标人
施工员、安全员、质量员、岗位资格证书最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、安全员、质量员岗位资格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
安全员安全考核合格证书C证最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容一致，否则为不合格投标人
省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容一致，否则为不合格投标人
企业基本户开户许可证原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容一致，否则为不合格投标人
原件提供是否齐全投标人是否按规定提供原件；
详见本章附表3-4



条款号评审因素评审标准
2.1.3资格评审
标 准营业执照具备有效的营业执照
企业资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
企业安全生产许可证具备有效的安全生产许可证
入湘施工登记证（仅省外企业）省外企业具备有效的入湘施工登记证
财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
类似项目业绩（只做加分依据）符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
信誉（只做加分依据）符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
项目负责人资格符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
详见本章附表3-5





条款号评审因素评审标准
2.1.4响 应 性
评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，若投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的，则为不合格投标人
工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，若投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的，则为不合格投标人
工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，若投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，则为不合格投标人
投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的，则为不合格投标人
权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
已标价工程量清单
（投标报价文件）1、投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。
2、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。
3、符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程数量。
4、低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。
5、投标报价措施项目清单中的安全文明施工措施费未低于规定标准，规费和税金按照国家和省有关规定计价。
6、投标报价中最终体现的人工工资单价不低于省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价。
7、工程量清单中暂估价、暂列金额未发生变化的。
上述若有一条不符合，则投标报价无效，按废标处理。
技术标准
和要求符合第七章“技术标准和要求”规定，若投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的，则为不合格投标人
详见本章附表3-6
条款号评审因素评审标准
2.1.5施工组织设计和项目管理机构评审标准施工方案与技术措施合格或不合格
质量管理体系与措施合格或不合格
安全管理体系与措施合格或不合格
环保管理体系与措施合格或不合格
工程进度计划与措施合格或不合格
资源配备计划合格或不合格
主要项目管理人员合格或不合格
施工设备合格或不合格
试验、检测仪器设备合格或不合格
详见本章附表3-7
条款号条款内容编列内容
2.2.1分值构成
（总分100分）施工组织设计K1：0分
项目管理机构K2：0分
信誉评审K3：20分
投标报价K4：80分
2.2.2评标基准价
计算方法
符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算
A1+A2+……＋Ai+……＋An
□基准价= N
i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
2.2.3投标报价的偏差率
计算公式□偏差率=100%×│（最终投标报价－评标基准价）/评标基准价│



条款号评审因素评审标准
2.2.4
（1）信誉评分标准类似项目经历详见本章附表3-11，其中加分项目以投标人提供的证明材料为准，未提供证明材料或证明材料提供不全或不符合要求的，不加分；扣分项目以建设行政主管部门发布的文件为准。
工程获奖情况
企业通过安全认证
不良行为记录情况
2.2.4
（2）投标报价
评分标准详见本章附表3-13
条款号编列内容
3评标程序详见本章附件3-A：评标详细程序
3.1.2废标条件详见本章附件3-B：废标条件
3.2.2判断投标报价是否低于其成本详见本章附件3-C：投标人成本评审办法
核验原件的具体要求没有提供原件或原件提供不全的或原件与复印件内容不一致的，则为不合格投标人。
实行开标前资格审查的，在评标时对资格评审的要求已实行开标前资格审查，且同一内容已审查并没有更新的，可不对以上“第2.1.2项原件与复印件查验、第2.1.3项资格评审”二项内容进行评审。




评标办法（综合评估法I）正文部分
1.评标方法
本次评标按照湖南省住房及城乡建设厅湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》采用综合评估法I。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 原件与复印件查验标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。
2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。
2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.5 技术标和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（l）信誉评分因素：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）信誉评分因素：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定提交的有关证明和证件的原件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；
（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值对施工组织设计和项目管理机构进行合格性评审。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对信誉部分计算出得分C ；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分＝C 十D 。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附件3-A：评标详细程序
评标详细程序
A0.总 则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表3-2。
A2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1 形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表3-3记录评审结果。
A3.2 资格评审
A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表3-4、附表3-5记录评审结果。
A3.3 响应性评审
A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表3-6记录评审结果。
A3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。（适用于设立招标控制价的情形）
A3.4 技术标和项目管理机构评审（只做合格性评审）

A3.5 判断投标是否为废标
A3.5.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件3-B中集中列示。
A3.5.2 本章附件3-B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.5.3 评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件3-B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.6 算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
A3.7 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
A4.详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1 详细评审的程序
A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）信誉评审和评分；
（2）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
（3）汇总评分结果。
A4.2 信誉评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对信誉进行评审和评分，信誉评审的得分记录为C。
A4.3 投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）
A4.4.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.4.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，投标报价的得分记录为D。
A4.4 判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件3-C中规定标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.5 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.6 汇总评分结果
A4.6.1 评标委员会成员应按照附表3-14的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.6.2 详细评审工作全部结束后，按照附表3-15的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
（2） 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.1.2 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2 直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5.3 编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1 关于评标活动暂停
A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。
A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.2 关于评标中途更换评委
A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
A6.3 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。




附件3-B：废标条件
废标条件
B0.总 则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。
B1.6 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.7评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.8 投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。
B1.9 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。
B1.10 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。
B1.11 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。
B1.12未按规定提供原件或原件提供不全的。





附件3-C：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
C0.总 则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
C1.评审程序
C1.1 启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：
C1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；
C1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）以下限度的：
□（1）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%。
C1.2判断投标报价是否低于成本
对低于投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的投标报价，除招标文件另有规定外，评标委员会可以通过以下方法之一对投标报价作出评审结论：
（一）直接作出投标报价是否低于其企业成本的评审结论（评标委员会应当提供书面理由）；
（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。




附表3-1：基本情况和数据表
基本情况和数据表
序号名 称内容
1工程名称
2建设地点
3结构类型及层数
4建筑面积
5要求质量标准
6承包方式
7要求工期
8招标范围
9招标方式
10投标文件递交地点
11投标截止时间
12收到投标文件的数量
13开标时间
开标地址
14资金来源
15投标人和项目负责人
资质等级
16投标保证金
17投标有效期
18投标文件份数
19评标办法
20付款方式
21招标控制价




附表3-2：评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称： （项目名称） 评标时间：年月日
序号姓名职称专业类别工作单位签到时间联系电话
1
2
3
4
5
6
7






附表3-3：形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称： （项目名称）
序号评审因素评审标准投标人名称及评审意见

1投标人名称与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外企业入湘登记证（仅省外企业）上的名称是否一致
2投标文件签字盖章是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项签字盖章要求
3投标文件格式是否符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人
4投标文件及报价投标人是否提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对招标项目报有两个或多个报价，且未在投标文件中声明哪一个有效；（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
5其他是否存在其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。
评审结论合格或不合格
评标委员会全体成员签字/日期：





附表3-4：原件和复印件核验表
原件和复印件核验表
工程名称： （项目名称）
序号评审因素评审标准投标人名称及评审意见
1营业执照副本原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件
2资质等级证书副本原件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，是否提供原件
3企业安全生产许可证副本原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件
4入湘施工登记证（仅省外企业）原件与投标文件投标函中所附入湘施工登记证复印件内容是否一致，是否提供原件
5建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书原件与投标文件投标函中所附建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书复印件内容是否一致，是否提供原件
6技术负责人
职称证书原件与投标文件投标函中所附技术负责人职称证复印件内容是否一致，是否提供原件
7施工员、安全员、质量员岗位资格证书最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、安全员、质量员岗位资格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人
8安全员安全考核合格证书C证最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容是否一致，是否提供原件
9省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件
10企业基本户
开户许可证原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证复印件内容是否一致，是否提供原件
11原件提供是否齐全投标人是否按规定提供原件
评审结论（合格或不合格）
评标委员会全体成员签字/日期：
注：已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。








附表3-5：资格评审记录表
资格评审记录表
工程名称： （项目名称）
序号评审因素评审标准投标人名称及评审意见
1营业执照是否具备有效的营业执照
2企业资质等级是否具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质
3企业安全生产许可证是否具备有效的安全生产许可证
4入湘施工
登记证（仅省外企业）省外企业是否具备有效的入湘施工登记证
5信誉在最近三年内是否有骗取中标或严重违约的情形
6关键岗位人员项目负责人项目负责人是否具备市政公用工程专业壹 级注册建造师执业资格，是否具备有效的B类安全生产考核合格证书
技术负责人技术负责人是否具有 相关专业中级以上（含中级）职称
施工员是否具有施工员岗位资格证书
安全员是否具有安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证
质量员是否具有质量员岗位资格证书
社保证明是否提供近12个月劳动保障部门出具的社保证明
在建项目
情况省内企业关键岗位人员是否有在建项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准
省外企业关键岗位人员是否有在建项目，是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在建工程证明
人员配备关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准
单位名称岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致
省外企业证书真实性省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否能通过互联网查询真伪，或是否提供由省级建设行政主管部门出具的证书真实性证明
其他由招标人根据情况补充
7投标保证金投标保证金金额、提交方式、到帐时间等是否符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
评审结论（合格或不合格）
评标委员会全体成员签字/日期：
注：已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。



附表3-6：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称： （项目名称）
序号评审因素评审标准投标人名称及评审意见

1投标内容投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围
2工期投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明
3工程质量投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定
4投标有效期投标有效期是否短于招标文件规定
5权利义务投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
6已标价
工程量清单是否出现本章前附表第2.1.4项“已标价工程量清单”中规定的情形
评审结论合格或不合格
评标委员会全体成员签字/日期：














附表3-7：技术标和项目管理机构评审
技术标和项目管理机构评审
工程名称： （项目名称）
序号项目评审标准评审结果
1施工方案与技术措施合 格
不合格
2质量管理体系与措施合 格
不合格
3安全管理体系与措施合 格
不合格
4环保管理体系与措施合 格
不合格
5
工程进度计划与措施合 格
不合格
6资源配备计划合 格
不合格
7主要项目管理人员合 格
不合格
8施工设备合 格
不合格
9试验、检测仪器设备合 格
不合格
10评审结论
备注：1．序号中有缺项的为不合格；
2．序号6、8、9为一般项，其余为保证项，保证项一项不合格为不合格，一般项两项不合格为不合格；
3．三分之二的评标专家认定合格的技术标和项目管理机构为合格；
4．技术标和项目管理机构评审不合格的投标人，视为不合格投标人。

评标委员会全体成员签字/日期：





附表3-8：废标情况说明
废标情况说明

工程名称： （项目名称）
序号投标人不能通过审查的原因
1
2
3
4
评标委员会全体成员签字/日期：





附表3-9：符合要求的投标人名单
符合要求的投标人名单
工程名称： （项目名称）
序号投标人名称备注














评标委员会全体成员签字/日期：


备注：本表中投标人排名不分先后。



附表3-10：算术错误分析及修正记录表
算术错误分析及修正记录表
投标人名称：单位：元
序号子目名称投标价格算术正确
投标价差额有关事项备注












修正后的投标总价（投标报价+Σ差额）
评标委员会全体成员签字/日期：




附表3-11：信誉评审计分表
信誉评审计分表
序号项目评审 标准评审计分
1类似项目经历每项省内工程加5分，每项省外工程加4分，最多合计加两项工程
2工程获奖情况国家级每项鲁班奖5
每项AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程等3
省级每项芙蓉奖工程3
每项省优质工程或省安全质量标准化示范工程1
每项省创建安全质量标准化示范工地0.3
市级每项市优质工程或市安全质量标准化示范工程0.8
每项市创建安全质量标准化示范工地0.2
3企业通过安全认证省级优秀8
合格6
市级优秀5
合格3
4诚信等级市建筑市场诚信等级AAA5
AA3
A2
5不良行为记录情况拟任项目负责人没有不良行为记录25
每发生一次一般不良行为记录扣3分
每发生一次严重不良行为记录扣5分
投标人没有不良行为记录75
每发生一次一般不良行为记录扣2分
每发生一次严重不良行为记录扣4分
6合 计
备注：
1．类似项目经历、工程获奖情况、企业通过安全认证、诚信等级、不良行为记录情况、联合体投标等除本规定另有规定外均按照《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》相关规定执行，加分和扣分的有效期限计算以提交投标文件截止时间为准。
2．鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程加分累计不超过3项；当芙蓉奖、省、市优质工程、省、市安全质量标准化示范工程、省、市创建安全质量标准化示范工地等加分累计不超过7项时，按附表中标准打分；当芙蓉奖、省、市优质工程、省、市安全质量标准化示范工程、省、市创建安全质量标准化示范工地等累计超过7项时，超过7项部分按表中标准的1/5加分。
3．省外企业不按招标文件要求提供相应的情况、证明、文件等资料，其拟任的项目负责人、投标人的不良行为记录情况单个子项得分分别为10、50分；投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的，按照本规定第二十三条第（一）项规定，认定其为不合格投标人。
评标委员会全体成员签字/日期：





附表3-12：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
序号招标控制价投标报价
算术平均值投标报价本项目成本评审警戒线比较结果

比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：
投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：
评审
结论 □低于成本 □不低于成本
评
审
意
见
概
要
评
标
委
员
会
全
体
成
员
签
名年月日



附表3-13：投标报价评审计分表（1）
投标报价评审计分表（1）
序号项目评分标准备注
1
最终投标价＞基准价
从0开始每升1%减2分，即100-2*100X
X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即
最终投标价—基准价
×100%
基准价
2最终投标价=基准价100分
3
最终投标价＜基准价
从0开始每降1%加1分，即100＋100X
投标人投标报价最终投标价基准价X值投标报价
得分




对投标报价的调整记录：
备注：
1．投标报价得分，基本分100分。
2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。
3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。
4．基准价公式：
A1+A2+……＋Ai+……＋An
基准价=N
i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
5．投标报价加分最多加3分，投标报价最高得分为103分。
6．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。


评标委员会全体成员签字/日期：



附表3-14：权数取值表
权数取值表
序号项 目权数具体权数取值
综合评估法（Ⅰ）综合评估法（Ⅱ）
1技术标（K1）0.15-0.25
2项目管理机构（K2）0.10-0.15
3信誉（K3）0.15-0.250.15-0.250.20
4投标报价（K4）0.75-0.850.45-0.600.80

附表3-15：综合得分计算表
综合得分计算表
投标人（ ） 总分（ ）
评委编号单项评分
技术标项目管理机构信誉投标报价
1
2
3
4
5

单项得分Pi
权数Ki
Ki Pi
备注：
1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。
2．采用综合评估法（Ⅰ）的，投标人综合得分为信誉和投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表3-13）之和。
3．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。
评标委员会全体成员签字/日期：




附表3-16：经评审的投标人排序表
经评审的投标人排序表
工程名称：（项目名称）
排 序 投标人名称投标报价（万元）



评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-17：中标候选人表
中标候选人表
工程名称：（项目名称）
排 序 中标候选人投标报价（万元）
第一名
第二名
第三名

签订合同前要处理的事宜：



评标委员会全体成员签字：



监督人员签字：

日期：年月日


第四章 合同条款及格式


(HNJS-2014)

湖南省建设工程施工合同
(示范文本)




项目名称：
地点：
发包人：
承包人：






湖南省住房和城乡建设厅
湖南省工商行政管理局制定
第一部分合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：
5.工程内容：邵东县城污水处理厂二期工程包括新建深床滤池、高效深沉池、鼓风机房、变配电间、加药间、污泥均质池各1个、氧化沟（共2条）、二沉池（共2个），改造污泥处理间（1个）、一期污泥泵房改造、加氯间改造等。具体施工内容详见本工程《工程量清单》及设计施工图纸。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：
邵东县城污水处理厂二期工程建筑、装饰、工艺、电气及自控等主体工程及附属工程等，具体施工内容详见本工程《工程量清单》及设计施工图纸
二、合同工期
计划开工日期：
计划竣工日期：
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：
人民币（大写）（￥元）；
其中：
（）安全文明施工费：
人民币（大写）（￥元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（￥元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）（￥元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）（￥元）；
2.合同价格形式：

五、项目经理
承包人项目经理：

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份。均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执份



发包人：承包人：
（公章） （公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
通讯地址及收件人： 通讯地址及收件人：
联系电话： 联系电话：
开户银行： 开户银行：
帐号：帐号：
年月日 年月日


第二部分 通用合同条款
（略）

第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1盰他合同文件包括：本合同协议签定后，双方有关工程的洽商，变更等书面明确双方权利义务的纪要、协议、承诺或文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：；
资质类别和等级： ；
联系电话： ；
电子信箱： ；
通信地址：。
1.1.2.5设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7峰为施工现场组成部分的其他场所包括：绰合同时约定。
1.1.3.2永久占地包括：绰合同时约定。
1.1.3.3临时占地包括：绰合同时约定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：以现行的国家行业施工验收技术规范、工程竣工验收质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设计变更等技术文件为质量评定标准。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/
发包人提供国外标准、规范的份数：/
发包人提供国外标准、规范的名称：/
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人在承包人进场后提供图纸陆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：;
1.6.4翰包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：闰标文件；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：一正四副；
承包人提供的文件的形式为：曰扎；
发包人审批承包人文件的期限：；
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：埰。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：；
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：；
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：同意。
1.10.4运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人投标报价中已包含此部分费用，发包人不另行支付承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的；工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。

2.发包人
.2.2发包人代表
姓名：；身份证号： ；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：为满足施工准备工程需要的施工用地在发出开工通知前提供。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 。
(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：。
(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：已按要求提供。
(4)水准点与坐标控制点交验要求：已按要求提供。
(5)协调处理施工场地周围地下管线、文物和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：双方约定由承包人按照国家规定及时做好保护工作，并向有关部门报告。
(6)双方约定发包人应做的其他工作：暂无。
（7）发包人委托承包人办理的工作：协助办理相关证明。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：所有的技术资料、工料结算文件、施工图纸、变更与签证资料、财务报表等。
承包人需要提交的竣工资料套数： 贰正贰副肆套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后七日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面。
承包人应履行的其他义务：/ 。
3.2项目经理
3.2.1称目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：；
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付罚金10，000元/天 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得更换项目经理，否则，视为根本违约，发包人有权单方面解除合同。
3.2.4翰包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。

3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期： 14天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付罚金10，000元/天。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为根本违约，发包人有权单方面解除合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。
3.5分包
3.5.1 分包的一般约定
本工程允许专业分包，具体分包内容须经发包人同意。
主体结构、关键性工作的范围： 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： 。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价款的10%，法律认可的形式均可。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：进行工程建设合同管理，按照合同控制工程的建设投资、工期、质量和安全，并协调有关各方的工作关系 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：
1)工程设计变更及其他变更；
2)工程变更导致工程量及造价增减；
3)所有涉及工程款支付文件的签署；
4)非工程变更通知单所必须发生的费用增减；
5)所有涉及停工和工期调整的指令；
6)不可抗力导致合同价款和工期调整及损失分担；
7)凡涉及免除和变更承包人合同规定的义务和责任的事项。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：；
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）；
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1称該质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 。
关于工程奖项的约定： / 。
5.2.1隐蔽工程检查
5.3.1隐蔽工程覆盖前的检查
①未经工程师批准，工程的任何部分都不能覆盖。当任何部位的隐蔽工程或达到中间验收部位已经具备的条件时，承包人应在隐蔽工程或中间验收前48小时以内以书面形式通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延。但工程师在接到承包人通知24小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
②关键工序施工完毕后，须经工程师验收合格并签字后(承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付罚金1,000元，并且暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止。
5.3.2翰包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。
5.3.3重新检验
承包人应按工程师随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责使这部分工程恢复原样，若这部分工程已按通用条款第12.1款的要求覆盖,，而剥露后查明其施工符合合同规定，则工程师应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上。若属承包人责任发生的费用，应由承包人承担。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.5（1）本工程实行工程建设监理制，发包人全权委托监理工程师对质量实行控制管理，行使质量否决权，并以现行的国家施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定标准和设计图纸、施工设计说明书、设备说明书、设计变更等技术文件作为质量检查和评定依据，施工质量达不到规范和设计要求时，承包人必须返工，并承担由此发生的费用。工程完工经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量验收进行监督，工程验收必须合格工程。
（2）双方对工程质量有争议时，请湖南省质量监督部门依法仲裁。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应保证现场安全,在工程施工、竣工及保修过程中，承包人应当：
全面关照所有留在现场的人员的安全，保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于安全可靠的状态，以免发生人身事故。
承包人的安全责任
①施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应向发包人按停工时间支付2,000元/天的罚金。
②施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告、停工通知、不良行为告知书和罚款等(含消防人员扑救火灾)，承包人应向发包人支付3,000元/次的罚金。
③工程师有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付罚金500元。累计3次后，每次支付罚金1,000元。
④施工期间未受安全方面的任何处罚，并且积极配合发包人的一切工作，进度、质量、安全、现场文明达到合同要求，待承包人的人、机、物退场后发包人将给予5,000元以下的奖励。
⑤承包人必须每月组织一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向监理汇报。
⑥针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底(必须有监理人员参加)，并以书面形式向监理汇报，经认可后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按工程师的要求及时提交安全施工方案，方可开展后续工作。
⑦施工中若由承包人原因造成工伤事故，一切费用由承包人承担，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。
6.1.2承包人应采取合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。
非承包人责任产生的不可避免的污染，噪声需要处理时，承包人提出方案，发包人协助处理，根据产生的原因，找出承担发生的费用责任人。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/ 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，签订合同后十日内提交审批。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①进场全体职工必须遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为。各级管理人员佩带证明其身份的证卡。工作服：施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装。安全帽：施工管理人员戴红色安全帽，生产班组人员戴黄色安全帽，机械操作人员戴兰色安全帽，机械吊车指挥戴白色安全帽。工程师检查，每发现一人没有戴安全帽，发包人从工程款扣除罚金50元。
②施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，承包人每次向发包人支付罚金500元；以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
③施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额的1.5倍从工程款中扣除。
④严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除罚金500元／次，而无须任何确认手续即可生效。。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行 。
6.1.8事故处理：
无论在工程施工期间或者是在保修期内，如果在工程的任何部分中发生事故或者其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，发包人可在工程师认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。如果工程师认为由发包人因此完成的工作或修理按合同规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交发包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。
事故处理
22.3无论在工程施工期间或者是在保修期内，如果在工程的任何部分中发生事故或者其他事件，工程师认为进行紧急补救或其他工作或修理是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行此类工作或修理时，发包人可在工程师认为必要时，雇用其他人员从事该项工作或修理，并支付有关费用。如果工程师认为由发包人因此完成的工作或修理按合同规定应由承包人自费进行，则经与发包人和承包人商议后，工程师将确定此项工作的全部费用，并由发包人向承包人索回，发包人可从将付或应付给承包人的金额中扣除，工程师应通知承包人，并将一副本交发包人。但在发生上述情况后，工程师应尽快通知承包人。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：以工程师的要求为准。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后14天内确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
(1)设计变更并导致关键线路上相应项目工期延长，并经工程师确认的；
(2)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；
(3)工程师同意顺延的其他情况。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人将分阶段考核承包人的进度，非发包人的原因引起的工期延误，承包人应向发包人支付违约金10,000元/天；
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计不超过合同总价的5%。
7.5.3加快工程进度
在承包人无权延长工期的情况下，如工程师认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，应通知承包人采取工程师同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。承包人对采取这些措施无权另收费用。如承包人为履行本条款规定的责任所采取的措施，使发包人增加费用，这些费用应由发包人向承包人收取，也可由发包人从承包人应得到的金额中扣除。工程师应通知承包人，同时提交一份副本给发包人。
7.5.4本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，合同中各工期阶段工期延误违约金扣款由发包人决定是否归还，且每延期1天，承包人支付10,000元/天的违约金(此款在工程竣工结算时扣除)。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）50年以上一遇的气候灾害，以国家气象部门公开发布的信息为准 ；
（2）/；
（3）/。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/ 。
8. 材料与设备
本工程所需的物资设备按发包人供应(以下简称甲供)、发包人控制(以下简称甲控)和发包人监管(甲方监管)三种类型进行分类管理。
8.1发包人供应(甲供)材料设备
8.1.1甲供材料设备由发包人采购
8.1.2承包人在开工后20～40天内(按照施工进度需要)提供材料设备进场计划，以使需要招标的材料设备有足够的招标、制造、运输周期，由于供货计划差错导致的工期延误由承包方负责。
8.1.3由承包人安装的材料设备，承包人验收合格后需负责保管，并承担丢失、损坏、赔偿责任。
8.1.4不由承包人安装的材料设备，承包人负责按设计文件要求及时进行预留预埋；及时提供符合安装条件的运输通道和作业面以及必要的仓储场地；及时提供水电接口；承包人负责统筹考虑并做好上述衔接和协调工作，使成品保护和安装顺利进行；如出现安装作业条件不具备而影响工期或造成经济损失，由承包人负责承担相应责任；承包人协助材料设备安装单位对成品进行保护。
8.1.5发包人控制(以下简称甲控)材料设备和监管(以下简称甲方监管)材料设备
8.1.6发包人控制(以下简称甲控)材料设备
(1)甲控材料设备由发包人和承包人共同认质或招标的方式确定，发包人依据工期控制进度向承包人下达书面认质书，承包人根据认质书确定的型号、厂商、品牌、质量与供应厂商签订和履行合同。
(2)承包人负责甲控材料设备的供应、组织、保管和质量监控等工作；发包人对承包人的材料设备供应合同履行情况进行监督。
8.1.7发包人监管(以下简称甲方监管)材料设备
(1)甲方监管材料设备纳入工程总承包范围，其价格计入合同总价，由承包人负责采购、供应、保管、质量控制等工作，并承担价格风险。
(2)甲方监管材料设备必须保证质量、规格符合设计文件和合同要求以及发包人的认同；对于工程承包人投标书中不含或临时变更的且由承包人自行采购的材料设备，其采购的全过程必须在发包人的监督和参与下进行。
8.1.8对甲控和甲方监管材料设备的共同条款
(1)承包人负责材料设备的采购、验收、运输和保管，并保证材料设备的数量、质量，按时进场。
(2)承包人采购的材料设备应符合设计和规范要求，根据工程进度及时向发包人申报采购计划，在计划中应提供三个以上(含三个)材料设备型号及品牌供发包人、监理人确认，采购计划必须满足招标的周期以及供应商的生产运输周期要求；如申报的计划未获发包人批准则由发包人另行确定材料品牌及型号，但所确定的品牌及型号应提供三个以上(含三个)。未经发包人、监理人认可的品牌、规格、等级、质量要求的设备材料不得用于本工程。
(3)随时按发包人工程师和监理工程师的要求，在制造、加工场所、准备地点、现场、合同内规定的其他地方进行检查；只有通过检测和报验手续的材料设备才能使用于本工程。
(4)材料设备在用于本工程之前，承包人应按发包人选择的要求，提供相关的材料样品。以供检验。
(5)材料设备在用于本工程之前，承包人必须向发包人和监理人提交生产厂家出具的材料设备合格质量证明，并有有资质的检验部门检验合格后方可使用。
(6)承包人应将其与合格的材料设备供应商的材料设备供应协议复印件提交给发包人备案。
(7)清除不合格的材料设备，发包方负责工程师和监理工程师有权随时下达下述施工指令：
①在指令规定的时间内，将不符合规定质量标准和要求的材料设备撤离现场；
②用合格适用的材料设备取代原来不合格、不适用的材料设备；
③尽管先前已进行了检验，但工程师认为下述方面仍不符合合同规定的工程要求拆除或重新施工。
A材料或工艺
B承包人所做的或由他人负责的设计
8.1.9承包人拒绝执行上述指令，应承担相应的违约责任，由此造成的费用增加和工期延误由承包人负责。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人负担。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人负担。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负担。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：由承包人负担。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 所有设计变更均应由发包人归口提出，经设计方同意，由工程师发至承包人方可实施。
现场签证，应在实施前由承包人提出施工方案并连同预算一并报工程师核实认可，发包人审批同意后，方可实施。
由工程师确认的设计变更和现场签证(含工程量和价格的增减)必须按规定的程序要求办理设计变更和现场签证。现场签证必须有监理方工程师和发包方指定的两个及以上代表签字，否则视为无效。
凡没有按规定程序进行的设计变更和现场签证和所有后补的签证，均为无效，不能作为结算的依据。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用合同条款约定 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：七天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：七天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人鼓励承包人提出合理化建议，但不就此另行支付费用。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人和承包人协商一致后由承包人实行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
施工期间属承包人采购的材料由于市场波动而引起的价格变化及材料的代用；(主要材料价格的波动大于±5%(在该阶段《邵阳建设造价》的基础上时)，由发包人和承包人双方市场询价，经发包人确认后，按实予以调整)。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
1.1综合单价包含的风险范围：
a.完成本工程施工范围内全部工程内容的价格表现，并满足工期、质量、安全和工艺要求以及配合其他施工单位施工的全部工作内容和费用。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保修、利润、税金、施工技术措施费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；
b.在实施合同时，为达到合同要求质量和合同要求工期所需增加的费用；
c.与其它施工单位交叉作业所发生的一切费用；
d.建筑垃圾清理和外运及相关费用；
e.一般自然灾害引起的损失；
f.由于未经发包人同意的施工方案变化引起的施工费用的增加；
上述费用在竣工结算时均不作调整。
1.2双方约定合同价款的其他调整因素：
如工程量发生变更，其变更价格应按下列方法调整：
A.招标文件提供的工程量清单中工程量有误，由双方确认后按相应投标综合单价确定，各项费率及优惠率按承包人的投标文件确定。
B.招标文件提供的工程量清单有漏项或由于设计变更引起的工程量的变更，工程量按竣工实测计算，按清单计价办法进行结算。
清单计价的依据：关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建价〔2014〕113号)、“关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知” （湘建价建〔2014〕35号）、湘建价[2014]112号文《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》等文件，主要材料价格按照《邵阳市建设造价》发布的材料价格信息，经发包人审查确认后作为结算依据。
C.上述变更价格调整如遇承包人投标文件中相应的综合单价或主材价格经发包人确认明显不合理，则采用清单计价方式进行结算，结算办法参照B款执行。
D.施工期间属承包人采购的材料由于市场波动而引起的价格变化及材料的代用；(主要材料价格的波动大于±5%(在该阶段《邵阳建设造价》的基础上时)，由发包人和承包人双方市场询价，经发包人确认后，按实予以调整)
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/ 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式：/ 。
12.2 预付款
本工程无预付款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 无 。
预付款担保的形式为：/ 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按国家、行业标准执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 按通用条款约定。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：/。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款约定。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /
12.4.4 进度款审核和支付
1)工程款支付另行按施工合同协议支付。
2)转帐支票或银行汇票支付。
3)以银行承兑汇票进行支付；。
12.4.5因设计变更增加工作量，经监理工程师和发包人工程师共同核定后，按实际完成工作量的60%同期支付工程进度款。
12.4.6发包人对水电用量采用装表计量，水、电费用按供水部门和电力部门收费标准计算，施工用电变压器的损耗费按用电量予以分摊。如工程用水电单价与收费部门标准不一致时，按实际发生价差结算。
2、总价合同支付分解表的编制与审批：监理人在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款约定.
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后七天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.2.6承包人提供竣工图的时间及份数约定：
（1）工程竣工验收前15日内，移交肆套(二正二副)完整合格的竣工资料(含竣工图)及其相关资料整套电子文档给发包人。
（2）中间交工工程的范围和竣工时间：以项目监理部的书面通知为准。
（3）承包人按发包人要求，委派二名现场专业资料员，负责工程资料的收集与整理，施工项目负责人是资料管理的第一责任人，并对发包人负责；工程资料的收集、整理与工程进度款支付挂钩，如由于承包人原因达不到发包人档案管理规范要求，则不予支付工程进度款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 与承包内容一致
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后七天内 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内 。承包人在办理竣工结算时，若报送的结算金额超出两级审核（包括初审和中介机构审核）后审定金额（总价包干工程，只以变更部分为基数）的20%，当次结算审计费用由承包人全部承担，其应由承包人承担的结算审计费用，由发包人直接从工程价款中扣除。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格；发包人已支付承包人的款项；应扣留的质量保证金； 发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。
发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的14 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：提请仲裁。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后七天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交最终结算申请单后一十四天内。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后七天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格并签发按收证书后二十四个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；
（2）/%的工程款；
（3）其他方式:
（1）工程质量每出现一次严重缺陷，承包人向发包人支付赔偿金10,000元人民币；每发生一起质量事故，承包人向发包人支付赔偿金10,000元人民币。
（2）分部分项工程质量必须一次验收合格。如发生重复验收的情况，每重复验收一次，承包人向发包人支付赔偿金1,000元人民币。
（3）上道工序未经验收合格，承包人擅自进入下道工序施工，则向发包人支付罚金1,000元/次，并承担一切责任。
（4）材料、构配件等未经检验合格擅自用于工程，承包人向发包人支付罚金1,000元/次，并承担一切责任。
（5）有防水要求部位严禁出现渗漏，如有出现，将每处罚款1,000元并负责返工或维修。
（6）需要回复的监理工程师的通知，承包人必须按要求回复。否则向发包人支付罚金100元/次。
（7）工程资料收集、整理必须与工程进度同步，每滞后一天，承包人向发包人支付罚金100元/天。
（8）本工程需要进行施工全过程健康监测，监测应由第三方进行(此部分费用已包含在总承包协调管理费用中)，在施工过程中施工单位应依据监测结果和设计分析对施工方案和措施予以改进；
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按质量保修书
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 5小时
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：一般情况下，除按本合同通用条款已明确的承包人可停止施工外，延期支付的工程进度款应按每延期一天，发包人向承包人支付按中国人民银行同期存款利率计算的利息。但承包人不能提供施工质量证明材料而停止或部分减少支付的情况例外。
如果合同因发包人违约而终止，则发包人应以本合同约定的价格标准向承包人支付合同终止之日前所完成的全部合格工程的费用，发包人一旦支付了承包人该合格工程费用，该工程费用所包括的材料、工程设备或货物即成为发包人的财产。
本款规定的任何应付金额，应由工程师在与发包人和承包人协商后确定。
在合同履行中，由于不可抗力造成了双方都无法控制的意外情况，使双方中的一方受阻而不能履行其合同责任，双方都毋需进一步履行合同。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任 / 。
（7）其他：由于国家法律、法规和市级以上的重大政策调整等特殊原因，致使本合同不能按原定条款履行时，发包人应及时向承包人通报不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况，因此产生的费用，双方另行协商处理。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： ①承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。
②由于承包人原因致使工程开工或竣工日期、中途停建或缓建时间超过规定时间达一个月的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担相应的违约及赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：非本合同通用条款7.5.1款的情况，承包人不能按合同约定的时间开工竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付投标书附录中规定金额的赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其误期赔偿金限额按投标书附录中规定。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： /
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人负担
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括7级及7级以上地震；10级以上的风、雨等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： / 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应按建设行业主管部门有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内承包人的所有人员生命及施工机械设备等财产办理保险并自行支付保险费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限：/ 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1种方式解决：
（1）向邵阳市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向/人民法院起诉。
21、补充条款
21.1工程施工协调管理总承包的具体工作内容，由发包人与承包人另行约定。
21.2根据发包人资金管理的有关规定，待发包人指定开户银行后，发包人、承包人、银行需签订三方的资金监管协议，承包人配合发包人对拨付的工程款进行监管。
21.3合同生效及终止：本合同自合同签定且银行履约担保到位之日起生效。
21.4合同份数：本合同正本贰份；副本捌份、合同正本：发包人、承包人各持壹份。合同副本：发包人伍份、承包人叁份。


附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式





附件：一承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期













附件2：

发包人供应材料设备一览表
序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注





















附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按【建设部2000年80号令】的相关要求，对承包范围内的所有工程项目进行保修。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；
5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：
地 址：地 址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
邮政编码：邮政编码：

附件4：
主要建设工程文件目录
文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人





















附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注























附件6：
承包人主要施工管理人员表
名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管

其他人员

二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员






附件7：
分包人主要施工管理人员表
名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管

其他人员

二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员






附件8：
履约担保
（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年月日就
（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（ ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：

年月日















附件9 ：
预付款担保
（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的
（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（ ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：

年 月 日
附件10:
支付担保
（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年 月 日

附件11：
11-1：材料暂估价表
序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

































11-2：工程设备暂估价表
序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注



























11-3：专业工程暂估价表
序号专业工程名称工程内容金额


























小计：




第五章 工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（以下简称“计价办法”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价办法中规定的工程量计算规则中没有的子目，在本章第1.4款约定；计价办法中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，按暂估价计算。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：详工程量清单。
1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2.招标控制价编制说明及公布内容
2.1 招标控制价编制依据：
2.1.1 本招标文件；
2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》；
2.1.3 《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价［2014］113号）等现行相关配套文件。
2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准［2014年版］，湘建价（2014）112号文件，取费标准、计费程序、人工工资单价；
2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；
2.1.6 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
2.1.7邵阳市建设工程造价管理站发布2015年第4期材料综合预算价格。
2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
2.1.9 其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；
……
2.2 本招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构（招标人根据情况选择）编制，招标控制价按湘建建[2013]282号文件的规定，招标人不设标底但设有招标控制值，并报邵东县建设工程招标投标管理办公室备案。
2.3招标控制价公布内容
2.3.1如招标人对招标控制价若有调整在投标截止时间前15天以补充文件在邵东县建设工程招标投标网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。
2.3.2 投标人在投标截止时间10日前，可对招标控制价向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对招标控制价若有调整，则在投标截止时间15日前在邵东县建设工程招标投标网上公示。投标人自行查阅，不另行通知。
2.3.3 招标控制价公布的内容
（1）招标控制价有关说明（包括但不限于：暂列金额；暂估价；总承包服务费计算方式；暂估价中的专业分包工程金额；规费、税金、安全文明施工费的取费率依据等）
（2）工程总造价
（3）分部分项工程量清单费
（4）各措施项目清单费（其中：安全文明施工费、夜间施工增加费……）
（5）其他项目费（其中：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费）
（6）规费（其中：养老保险费、职工教育经费）
（7）税金
（8）人工工资、主要材料、机械台班数量汇总表
（9）其他
说明：招标控制价公布的内容除第（1）项和第（2）项和第（5）项中的暂列金额、暂估价内容必须公布外，第（3）项至第（8）项由招标人根据项目具体情况选择需公布的内容，第（9）项由招标人根据需要进行补充招标控制价需公布的内容。
3.投标报价说明
3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本招标文件；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》；
（3）《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（湘建价［2014］113号）；
（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（10）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；
……
3.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
3.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
3.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
3.6 分部分项工程项目按下列要求报价：
3.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
3.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第4.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
3.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第三章合同条款及格式第三节附件三）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
3.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
3.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格为材料预算价格，均应在投标报价中考虑。
3.7 措施项目按下列要求报价：
3.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。
3.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
3.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。
3.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
3.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。
3.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
3.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第3.8.3项的计日工金额。
3.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第4.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第4.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
3.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：
（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；
（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；
（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。
3.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
3.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3.15 有关投标报价的其他说明：
3.15.1 人工工资单价按工程造价管理机构发布的工程造价信息确定，根据湘建价（2014）112号文，不得低于最低工资标准 。
3.15.2材料价格：依据邵阳市造价管理站发布的最新一期材料综合预算价格和参照市场行情。邵阳市造价管理站发布的最新一期发布的材料综合预算价格文件中没有的材料由业主对其暂定品牌和价格（在招标控制价中予以说明）。
4.其他说明
4.1 词语和定义
4.1.1 工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
4.1.2 总价子目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量（合同条款第15条约定的变更除外）。
4.1.3 单价子目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
4.1.4 子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。
4.1.5 子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。
4.1.6 规费
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
4.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。
4.1.8 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
4.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
4.2 工程量差异调整
4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
4.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。
4.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第4.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第4.2.2项对工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节3.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
4.3 暂列金额和暂估价
4.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。
4.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。
4.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。
4.4 其他补充说明
4.4.1 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。
4.4.2 若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。
4.4.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目或工程量清单数量的增减，其相应的综合单价按下列方法确定：
（1）当分部分项工程量变更后调增量小于原工程量的10%（含 10 %）时，其综合单价应按照原综合单价确定。
（2）当分部分项工程量变更后的调增量大于原工程量的10 %以上部分，工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按照湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参照市场价）和双方合同约定确定。
（3）当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原综合单价确定。
4.4.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
4.4.5 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按湖南省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。
4.4.6 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担；，
（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
4.4.7合同约定的风险范围：
4.4.8需要补充的其它内容：
5.工程量清单（详另册）
本工程施工招标范围以招标人另册发出的“工程量清单”为准。

说明：
已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以计价软件打印出的表格为准。












第六章 图 纸
1.图纸目录（以招标人提供的图纸为准）
序号图名图号版本出图日期备注
1邵东县城污水处理厂二期工程







2.图 纸（以招标人提供的图纸为准）







第七章 技术标准和要求
第一节 一般要求
1.工程说明
1.1 工程概况
l.1.1 本工程基本情况如下：
邵东县城污水处理厂二期工程：
建设污水处理厂二期工程，项目总投资约1.05亿元，建设内容主要包括新建深床滤池、高效深沉池、鼓风机房、变配电间、加药间、污泥均质池各1个、氧化沟（共2条）、二沉池（共2个），改造污泥处理间（1个）、一期污泥泵房改造、加氯间改造等。其中本次承包范围为该工程的建筑、装饰、工艺、电气及自控等主体工程及附属工程等。
1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：
邵东县城污水处理厂一期工程西北侧（软塘村）。
1.2 现场条件和周围环境
1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。
1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径。
施工场地（现场）临时排污管径。
施工场地（现场）临时雨水管径。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率） 。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：
。
1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3 地质及水文资料
1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：
。
1.4 资料和信息的使用
1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
2.承包范围
2.1 承包范围
2.1.1 承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围如下：
邵东县城污水处理厂二期工程建筑工程、安装工程和设备采购等，具体见工程量清单。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目
2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。
2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料和工程设备暂估单价表”。
2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：
。
2.1.3 承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。
2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。
2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。
2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：
。
2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：

。
2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。
2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：
。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：
。
3.工期要求
3.1 合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
3.2 关于工期的一般规定
3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。
4.质量要求
4.1 质量标准
4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
4.2 特殊质量要求
4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：
。
5.适用规范和标准
5.1 适用的规范、标准和规程
5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。
构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。
5.2 特殊技术标准和要求
5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。
5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
6.安全文明施工
6.1 安全防护
6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他： 。
6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
6.1.16 承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：
。
6.2 临时消防
6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：
。
6.3 临时供电
6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：
。
6.4 劳动保护
6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：
。
6.5 施工安全措施计划
6.5.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.5.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
（1）施工安全管理机构的设置；
（2）专职安全管理人员的配备；
（3）安全责任制度和管理措施；
（4）安全教育和培训制度及管理措施；
（5）各项安全生产规章制度和操作规程；
（6）各项施工安全措施和防护措施；
（7）危险品管理和使用制度；
（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
（9）其他： 。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.5.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
6.6文明施工
6.6.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.6.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设 和造成隐患或影响施工。
6.6.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
6.6.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.6.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.6.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.6.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
6.6.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.6.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
6.6.10 文明施工方面的其他要求如下：
。
6.7 环境保护
6.7.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.7.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.7.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.7.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
6.7.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.7.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
6.7.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.7.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.7.9 环境保护方面的其他要求如下：
。
6.8施工环保措施计划
6.8.1 通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水处理措施；
（3）施工扬尘和废气的处理措施；
（4）施工噪声和光污染控制措施；
（5）节能减排措施；
（6）不可再生资源循环利用措施；
（7）固体废弃物处理措施；
（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
（9）防止误用有害材料的保证措施；
（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
（11）道路污染防治措施；
（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
（13）其他：。
6.8.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
7.治安保卫
7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。
7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：
。
7.8 突发治安事件紧急预案的要求：
。
7.9 治安保卫方面的其他要求如下：
。
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：
。
8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

。
9.样品和材料代换
9.1 样品
9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

。
9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
9.1.3 合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。
9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
9.2 材料代换
9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。
9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；
（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；
（3）替代品使用的工程部位；
（4）采用替代品的理由和原因说明；
（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；
（6）价格上的差异；
（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内 监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。
9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
10.进口材料和工程设备
10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：

。
10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

。
11.进度报告和进度例会
11.1 进度报告
11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
11.1.7 有关进度报告的其他要求：

。
11.2 进度例会
11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。
11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
11.2.4 有关进度例会的其他要求：
。
12.试验和检验
12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。
12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。
监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

。
12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。
12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。
12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 质量检测单位进行检测。
12.8 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。
13.计日工
13.1 通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。
13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。
13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。
13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。
13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。
13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。
13.7 关于计日工的其他约定：
。
14.计量与支付
14.1 付款申请单
14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。
14.1.2 根据合同条款第17.1款和第17.3款， 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。
14.1.3 竣工付款申诅单的内容按专用合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。
14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：
（1）签约合同价；
（2）应当扣减的项目；
1）所有暂列金额；
2）所有暂估价；
3）根据合同条款第15条应扣减的变更金额；
4）根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；
5）根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；
6）甩项工程的合同价值（如果有）；
7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。
（3）应当增加的项目；
1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；
2）实际发生的暂估价；
3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；
4）根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；
5）根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；
6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
（4）规费和税金差额部分。
14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：
（1）按合同约定扣留的质量保证金；
（2）应当扣除的金额：
1）按通用合同条款17.4.3项约定扣留的质量保证金；
2）按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；
3）根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；
4）根据合同约定应扣减的其他金额。
（3）应当增加的金额：
1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；
2）按通用合同条款19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；
3）根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；
4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。
14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。
14.2 其他约定
其他约定内容：

。
15.竣工验收和工程移交
15.1 竣工验收前的清理
15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：
（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；
（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；
（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；
（5）所有表面完成约定的装修和装饰；
（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；
（7）检查和调试所有的五金件并上油；
（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。
15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。
15.2 竣工验收申请报告
15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：
（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）按专用合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；
（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6）通用合同条款第18.4.1项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；
（7）专用合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；
（8）其他：。
15.3 竣工清场
15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：
（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；
（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
（4）监理人指示的其他清场工作。
16.其他要求

。






第二节 特殊技术标准和要求
1.材料和工程设备技术要求
1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：
。
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。
1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：
序号材料和工程设备名称技术指标允许偏离范围备注
1
2
……

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 。
2.特殊技术要求
2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：
。
3.新技术、新工艺和新材料
3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：
。
4.其他特殊技术标准和要求
。






第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须执行中华人民共和国建设部发布的2002年版《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑及市政部分）。
国家及建筑行业现行规程规范、技术及施工质量检验标准如下（不仅限于此）：
1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
2、《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）
3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
4、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
6、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；
7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；
8、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
9、《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207-2002）；
10、《建筑采暖及给水排水工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
11、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）；
12、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；
13、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；
14、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）；
15、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
16、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
17、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
18、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）；
19、《多层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）2005年版；
20、《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ50052-95）；
21、《建筑地面设计规范》（GB50037-96）；
22、《室内给水排水设计规范》（GBJ15-88）；
23、《建设工程施工现场用电安全规范》（GB50194-93）；
24、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）；
25、《建筑安全检查标准》（JGJ59-99）；
26、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）；
27、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；
28、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；
29、《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ119-88）；
30、《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）；
31、《混凝土质量控制标准》（GB50154-92）。
32、《结构平法规则和详图》（ 03G101—1）
33、 《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-97)
34、 《 给水排水构筑物施工及验收规范》 (GBJ141-90)
35、 《城市污水处理厂工程质量验收规范》 (GB50334-2002)
36、 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)
37、 《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93)
38、 《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50250-94)
说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。




注：本章内容仅供参考，以最终签订合同文件规定的技术规范、要求标准为准。







附件A：施工现场现状平面图
说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。






第八章 投标文件格式







第一部分 投标函部分格式





邵东县城污水处理厂二期工程施工



投标文件

（投标函部分）

（项目编号：SDWS—2015—SG）











投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日



目录

一、投标函及投标函附录
（一）投 标 函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
附2：主要项目管理人员简历表
六、资格审查资料
（6.1）投标人基本情况表
（6.2）近年财务状况表
（6.3）近年完成的类似项目情况表
（6.4）正在施工的和新承接的项目情况表
（6.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表
（6.6）证件复印件
（6.7）拟投入本工程的主要施工设备表
（6.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件
（6.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况
（6.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况
七、其他
八、承诺书




一、投标函及投标函附录
（一）投 标 函
致：邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
在考察现场并充分研究邵东县城污水处理厂二期工程施工（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）： 元
RMB￥： 元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
分部分项工程费：RMB￥： 元
措施项目费：RMB￥： 元
其中：安全文明施工费RMB￥： 元
其他项目费：RMB￥： 元
其中：暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元
专业工程暂估价RMB￥： 元
规 费：RMB￥： 元
税 金：RMB￥： 元
如果我方中标，我方保证在 年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 个月内竣工，并确保工程质量达到 标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期： 年 月 日



（二）投标函附录
投标人名称：
招标项目编号：SDWS—2015—SG 金额单位：人民币元（保留两位小数）
序号单位名称邵东县城乡建设投资开发有限责任公司
1工程名称邵东县城污水处理厂二期工程施工
2投标报价（元）投标总报价：（小写）
（大写）
分部分项工程费：
措施项目费：
其中安全防护文明施工措施费：
其他项目费：
规 费：
税 金：
4工期（个月）
5保修承诺
6质量标准
7投标保证金
8项目负责人姓名
9项目负责人资质等级
投标人:(盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)
注册造价工程师：（盖执业专用章）
日期：年 月 日


注：1、投标函附录中的投标报价应与投标函中的投标报价要求一致，否则按二个报价处理。
2、无有效注册造价工程师盖执业专用章，报价无效，投标报价计零分。
3、措施项目费与安全文明施工费单列。




二、法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：（盖单位章）

年月日





三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） 标段施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证明


法定代表人二代身份证复印件委托代理人二代身份证复印件



投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）


年月日




四、投标保证金

附投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单、交易中心开具的投标保证金缴纳证明复印件。


五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
姓名性别执业或岗位资格证明拟在本项目担任的工作岗位
证书名称级别证号专业身份证号码















（二）主要人员简历表
附1：项目负责人简历表
项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明复印件及无在建工程项目的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和中标通知书复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
姓 名职 称
职 务年龄拟在本工程任职项目负责人
注册建造师执业资格等级 级建造师专业
安全生产考核合格证书证号
主要工作经历
时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话








注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建工程证明。




附2：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、安全员、施工员、安全员、质量员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证、养老保险证明复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件，项目技术负责人还须附学历证和职称证，不需附岗位资格证书。主要业绩须附中标通知书和合同协议书登记表。
岗位名称
姓名年龄
性别毕业学校
拥有的岗位资格专业职称
岗位资格证书编号工作年限
主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作




注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明复印件。
2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。



六、资格审查资料
（6.1）投标人基本情况表
投标人名称
注册地址邮政编码
联系方式联系人电 话
传 真网 址
组织结构
法定代表人姓名技术职称电话
技术负责人姓名技术职称电话
成立时间员工总人数：
企业资质等级其中项目负责人人员
营业执照号高级职称人员
注册资金中级职称人员
开户银行初级职称人员
账号技 工
经营范围
备注




（6.2）近年财务状况表
备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。



（6.3）近年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目负责人（项目经理）
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
备注：1.类似项目有效时间以提交投标文件截止时间前36个月内竣工验收的工程为有效。
2.本表后附合同协议书和竣工验收备案表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。


（6.4）正在施工的和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目负责人（项目经理）
技术负责人
总监理工程师及电话
项目描述
备注
备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。


（6.5）近年发生的诉讼和仲裁情况表
类别序号发生时间情况简介证明材料索引
诉
讼
情
况




仲
裁
情
况




说明：1、有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准。
2、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于认定投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（6.6）证件复印件
包含：
企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、湖南省外企业入湘施工登记证（仅省外企业提供）的复印件。


（6.7）拟投入本工程的主要施工设备表
序号设备名称型号
规格数 量国别
产地制造
年份额定功率
（KW）生产
能力用于施
工部位备注

















（6.8）企业通过安全认证情况、企业信用情况附有关证明文件复印件


（6.9）企业及拟任项目负责人所承担工程近3年获奖情况
序号工程名称获奖时间奖项名称证明材料索引



注：1、有效时间：国家级和省级以提交投标文件截止时间前36个月内发布的表彰文件或证书；市优质工程和市安全质量标准化示范工程以提交投标文件截止时间前12个月内发布的表彰文件或证书；市安全质量标准化示范工地以提交投标文件截止时间前6个月内发布的表彰文件或证书。
2、拟任项目负责人所承担工程为拟任项目负责人在其他项目中以项目负责人职务承担的工程。
3、附工程获奖证书或表彰文件复印件。

（6.10）企业及拟任项目负责人的不良行为记录发生情况

不良行为记录的发生情况（其中企业以提交投标文件截止时间前6个月内的记录为有效，附有关文件或资料复印件；拟任项目负责人以提交投标文件截止时间前24个月内的记录为有效，附有关证明文件和资料复印件）
近年不良行为记录情况
序号发生时间简要情况说明证明材料索引







八、其他


九、承 诺 书

邵东县城乡建设投资开发有限责任公司：

我方在此声明：
1、我方拟派往邵东县城污水处理厂二期工程施工（以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。
2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。
3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。


特此承诺


投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日













第二部分 商务标部分格式





邵东县城污水处理厂二期工程施工




投标文件

（商务部分）

（项目编号：SDWS—2015—SG）











投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
年 月 日




1.已标价工程量清单内容
已标价工程量清单格式按湘建价[2014]113号文规定。签字盖章要求见投标人须知前附表规定。已标价工程量清单的内容按湘建价[2014]113号文规定提供，包括：
（1）投标总价封面；
（2）投标总价扉页
（3）工程计价总说明；
（4）建设项目招标控制价/投标报价汇总表；
（5）单项工程招标控制价/投标报价汇总表；
（6）单位工程招标控制价/投标报价汇总表；
（7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
（8）综合单价分析表；
（9）总价措施项目清单计费表；
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（12）材料（工程设备）暂估单价及调整表；
（13）专业工程暂估价及结算价表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务费计价表；
（16）规费项目计价表；
（17）人工、主要材料、机械汇总表。
二、投标报价的编制按湘建价[2014]113号文件规定的工程量清单计价办法执行，投标书需按湘建价[2014]113文件规定提供的全部有效表格，上述第8项“综合单价分析表”可只提供一份，“综合单价分析表”可单独装订，也可与商务标正本装订在一起。
三、如果造价工程师不是注册在本施工单位的人员，附投标单位委托造价咨询机构的委托协议书，否则投标报价无效。



2.已标价工程量清单格式
2.1 投标总价封面

工程


投 标 总 价






投 标 人：
（单位盖章）


年月日



2.2 投标总价扉页




投 标 总 价










招 标 人：
工程名称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人： （单位盖章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
编制人：（造价工程师签字并盖专用章）

编制时间：年月日


2.3工程计价总说明
总 说 明
工程名称： 第 页 共 页




2.4建设项目招标控制价/投标报价汇总表
建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：第页 共页
序号单项工程名称金额(元)其中：(元)
暂估价安全文明
施工费规费其中：
劳保基金






























合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。


2.5单项工程招标控制价/投标报价汇总表
单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：第页 共页
序号单位工程名称金额(元)其中：(元)
暂估价安全文明
施工费规费其中：
劳保基金






























合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
2.6单位工程招标控制价/投标报价汇总表
单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称:第 页 共 页
序号工程内容计费基础说明费率%金额备注
1分部分项工程费1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7-1.8
1.1人工费
1.2材料费
1.3其他材料费1.2×其他材料费率(第二章~第十章的材料费乘以3%)
1.4机械费
1.5管理费
1.6利润
1.7估价项目
1.8单价优惠
2措施项目费2.1+2.2
2.1能计量的部分2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6-2.1.7
2.1.1人工费
2.1.2材料费
2.1.3其他材料费2.1.2×其他材料费率(第二章~第十章的材料费乘以3%)
2.1.4机械费
2.1.5管理费
2.1.6利润
2.1.7单价优惠
2.2总价措施项目费
2.2.1其中：安全文明施工费基价人工费+基价机械费
3其他项目费
4规费
4.1其中：养老保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目
5税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费
6暂列金额
工程造价合计：1+2+3+4+5+6
注：1.材料费应在备注栏中明确列出所含材料暂估价具体金额，工程设备费应在备注栏中明确列出所含工程设备暂估价具体金额。

2.此处其他项目费不含暂列金额、材料（工程设备）暂估价，应在备注栏中明确列出所含的专业工程暂估价具体金额。

2.7分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第页 共页
序
号项目编码项目名称项目特征描述计量
单位工程量金 额(元)
综合
单价合 价其中：
暂估价















本页小计
合计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与综合单价分析表(附F表2)综合的内容应相同；2.此表用于军工结算时无暂估价栏；3.最后一页应按规定记取其他材料费。



2.8综合单价分析表


综合单价分析表

工程名称：第 页 共 页
清单编码　项目名称 　计量单位　数量　综合单价
消耗量
标准编号项目名称单位数量单价（基价表）单价（市场价）管理费利润 合价
(元)
合计人工费材料费机械费合计人工费材料费机械费%%


人工单价: 元/工日累计（元）
材料费明细

(本栏单价为

市场单价)主要材料名称、规格、型号单位数量单价合价暂估单
价暂估合
价


其他材料费(本项目)元
材料费合计元
注：招标文件提供了暂估价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。










2.9总价措施项目清单与计费表
总价措施项目清单与计费表

工程名称： 第 页 共页
序号项目编号项目名称计算基础费率
(%)金额
(元)备注
1　安全文明施工费　　　
2　夜间施工增加费　　　
3　提前竣工(赶工)费　　　
4　冬雨季施工增加费　　　
5　工程定位复测费　　　
6　(专业工程中的有关措施项目费)　　　











合计
编制人(造价人员)：复核人(造价工程师）：

注：按施工方案计算的措施费，若无"计算基础"和"费率"的数值，也可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


2.10其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 第页 共页
序号项 目 名 称金额
(元)结算金额
(元)备注
1暂列金额 明细详见表G.2
2暂估价
2.1材料(工程设备)暂估价 明细详见表G.3
2.2专业工程暂估价 明细详见表G.4
3计日工 明细详见表G.5
4总承包服务费 明细详见表G.6












2.2、3、4项合计

注：1.暂列金额单列计入工程控制价或投标报价汇总表中税后；
2.材料(工程设备)暂估价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





2.11暂列金额明细表
暂列金额明细表

工程名称：第页 共页
序号项 目 名 称计量
单位暂定金额
(元)备注
1不可预见费项
2检验试验费项





















合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。
其中，检验试验费可依据本办法附录M4.11条规定计列。

2.12材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称： 第页 共页
序号材料(工程设备)
名称、规格、型号计量
单位数量暂估(元)确认(元)差额±(元)备注
暂估确认单价合价单价合价单价合价






























合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏内说明暂估的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应当将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报表中。
2.13专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表

工程名称：第页 共页
序号工程名称工程内容暂估金额
(元)结算金额
(元)差额
±(元)备注





















合计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

2.14计日工表
计日工表

工程名称：第页 共页
编号项 目 名 称单位暂定
数量实际
数量综合
单价
(元)合 价
暂定实际
一人工
人工小计
二材料
材料小计
三施 工 机 械
施工机械小计
总计

















注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

2.15总承包服务费计价表
总承包服务费计价表

工程名称：第 页 共 页
序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)
1发包人发包专业工程服务费分部分项工程费
2发包人提供材料采保费发包人提供材料总值


















合计


2.16规费项目计价表
规费项目计价表

工程名称：第页 共页
序号项 目 名 称计 算 基 础计算费率
(%)金额
(元)
清单计价 建筑工程（人工+机械）
1其中：养老保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目
2工程排污费
3安全生产责任险
4职工教育经费(分部分项工程费+措施项目费+计日工)中的人工费总额
5工会经费
6其他规费















合计
编制人(造价人员)：复核人(造价工程师)：
.
注：其他规费包括失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金五项。



2.17人工、主要材料、机械汇总表
人工、主要材料、机械汇总表

工程名称:第 页，共 页
序号编号名称
（材料、机械规格型号)单位数量基期价
（元）基准价或结算价
(元)合价
（元）备注
















本页小计
合计
.
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。


说明：已标价工程量清单格式如计价软件（须通过湖南省建设工程造价管理总站测评的软件）打印出的表格格式与本文件规定的格式有差异时，以计价软件打印出的表格为准。



第三部分 技术标部分格式








































邵东县城污水处理厂二期工程施工




投标文件

（技术标部分）

（项目编号：SDWS—2015—SG）











投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日




投标文件技术标（施工组织设计）内容

一、投标文件技术标按湘建建[2010]318号文件中规定的技术标书内容编制，采用明标，格式自定，包括下列内容（按此顺序）：
1、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；
2、质量管理体系与措施；
3、安全管理体系与措施；
4、环境保护管理体系与措施；
5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；
6、资源配备计划；
7、主要项目管理人员；
8、施工设备；
9、试验、检测仪器设备。
注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。