详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告
中国电建电建新能源公司中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711011813
1.招标条件
本项目：中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目，已由吴忠市利通区发展和改革局批准建设，项目业主为中电建吴忠市
新能源有限公司，建设资金来源已落实。招标人为 中电建吴忠市新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招
标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：建设地点为宁夏回族自治区吴忠市利通区
2.2 项目建设规模：本项目规划装机容量为30MW交流容量)，直流侧组件安装容量约为37.543MWp，综合容配比约1.25，共分为混凝土屋顶
及工商业彩钢屋顶两种，分别使用100kW,60kW,40kW容量的组串式逆变器共310台，项目采用0.4kV低压并网及10kV并网方式就近接入。
2.3 项目工期：180天，计划开始日期:2023年11月14日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购项目所有前期工作建筑及安装工程
勘测设计各项专题专项验收涉网接网手续及申请或协议施工许可手续工程竣工验收等。 1项目前期：负责前期合规性手续办理如
项目可研报告及审查意见用地预审批复水土保持报告及批复环评报告及批复地灾报告及批复文物及军事设施查询批复压覆矿报告及
批复如有接入系统设计方案及批复意见安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见如有等) 2工程全过程勘测设
计：全部光伏场区配套集电线路含配套通信工程及接入系统对侧扩建工程等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括但不限于：光
伏项目范围光伏场区及集电线路等内的地形图测绘满足设计深度要求的地形图资料光伏场区集电线路地质勘察工作整个工程的初步
设计设计优化及概算编制整个工程范围内的鸟瞰图施工图竣工图编制及报审配合竣工验收达标达产以及所有相关施工设备
材料招标的招标文件含标底技术规范书等编制参加评标现场技术服务等 3工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及
并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括但不限于国土规划城建环水保节能消防安全包括临时和永久安
全设施安全生产三同时专题工作职业健康包括职业卫生防护设施和职业卫生三同时专题工作防雷安全稳定控制等工程的
专项勘察设计若有采购及施工包括但不限于建设期及项目移交前的监测咨询审查验收等，以及相关专题的编制报审手续办理评
价验收 4设备及材料的采购光伏组件由发包人采购或发包人指定，不在本次招标范围内：光伏支架箱变逆变器对侧主变如
有开关柜二次设备电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采购，承包人负责催交运输接车接货验收转运仓储保管等
5土建及安装工程，包括设备基础预制舱如有等建构筑物土建安装施工，所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及
电气安装施工等场内外所有道路光伏支架及箱变基础集电线路等建构筑安装的施工光伏场区接地工程施工 6环境保护工程
水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过负责组织项目整体环水保监测及验收工作，并承担相应验收费用 7工程
范围内的设备交接试验单机及联合调试和试运行并网性能现场检测 8各阶段各专项验收及竣工验收移交包括但不限于各项验收可能
需要的监测检测咨询审查档案验收移交生产验收等环节的所有工作及费用安全三同时验收并网安全性评价职业卫生三
同时工作的施工及验收取证消防备案及取证如有 9光伏并网涉及电网的各项验收，包括并网性能检测涉网试验仿真建模，办
理相关并网手续包括但不限于：电力工程质量监督验收报装调度命名及编号并网调度协议关口计量表计的校核电网各项验收等相关
手续及费用并协助发包人办理电力业务许可证购售电合同及高压供用电合同如有 10质量监督如有包括签订质量监督合
同完成质量监督验收等 11工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政
职能部门行政许可及批文获取工程现场管理技术咨询分包管理电力工程质量监督如有委托及协调工作等发包人委托承包人进行现
场相关方的管理工作 12用地协调及补偿所有税费，包括但不限于补偿费管理费征租地工作费测绘费有偿使用费首年土地
租金不可预见费地面附着物及地下设施的拆除恢复及补偿等 13本工程施工所需要的所有临时设施包括但不限于水电气仓
储生产及生活设施进场道路弃渣场等的设计施工维护拆除及恢复原状 14所有外部关系的协调工作，以及办理设计如
有，施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费手续费规费等 15所有设备的安装调试及试验，并网试
运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 16发包人提供的材料和设备如有的卸车接收保管及接收后的场内
转运 17本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计采购施工如有等。 18其它未明确但属于本工程施工试运行初步验
收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量1名
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的设计/施工/EPC总
承包等能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具有工程设计电力行业乙级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质投标人不是中国电力
建设集团股份有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.1.3 业绩要求：投标人近三年2020年至今至少具有3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC业绩，提供相应的业绩证明文件。
业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明等。
要求能体现合同签订时间签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民法院在信用
中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图在中国裁判文书
网https://wenshu.court.gov.cn/获取的近三年内投标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少3个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。项目设计负责人的资格要求：设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少3个总装机容量
50MWp及以上光伏电站项目，需提供项目文件合同或业主证明或任命文件。项目施工负责人的资格要求：施工负责人需具有注册一级建造师
资格，承担过至少3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程总承包项目经理或者施工项目经理，需提供项目文件合同或业主证明或任命文
件。以上设计负责人和施工负责人两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可。
3.2 其他要求：1.投标人不是中国电力建设集团股份有限公司的禁入承包商。 2.投标保证金200000.00。货币类型：人民币
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月13日至2023年10月19日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月01日 09时30分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建吴忠市新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：杨阳
招标人或其招标代理机构：中电建吴忠市新能源有限公司盖章
日期：2023年10月12日
招标公告
中国电建电建新能源公司中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711011813
1.招标条件
本项目：中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目，已由吴忠市利通区发展和改革局批准建设，项目业主为中电建吴忠市
新能源有限公司，建设资金来源已落实。招标人为 中电建吴忠市新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招
标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：建设地点为宁夏回族自治区吴忠市利通区
2.2 项目建设规模：本项目规划装机容量为30MW交流容量)，直流侧组件安装容量约为37.543MWp，综合容配比约1.25，共分为混凝土屋顶
及工商业彩钢屋顶两种，分别使用100kW,60kW,40kW容量的组串式逆变器共310台，项目采用0.4kV低压并网及10kV并网方式就近接入。
2.3 项目工期：180天，计划开始日期:2023年11月14日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购项目所有前期工作建筑及安装工程
勘测设计各项专题专项验收涉网接网手续及申请或协议施工许可手续工程竣工验收等。 1项目前期：负责前期合规性手续办理如
项目可研报告及审查意见用地预审批复水土保持报告及批复环评报告及批复地灾报告及批复文物及军事设施查询批复压覆矿报告及
批复如有接入系统设计方案及批复意见安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见如有等) 2工程全过程勘测设
计：全部光伏场区配套集电线路含配套通信工程及接入系统对侧扩建工程等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括但不限于：光
伏项目范围光伏场区及集电线路等内的地形图测绘满足设计深度要求的地形图资料光伏场区集电线路地质勘察工作整个工程的初步
设计设计优化及概算编制整个工程范围内的鸟瞰图施工图竣工图编制及报审配合竣工验收达标达产以及所有相关施工设备
材料招标的招标文件含标底技术规范书等编制参加评标现场技术服务等 3工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及
并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括但不限于国土规划城建环水保节能消防安全包括临时和永久安
全设施安全生产三同时专题工作职业健康包括职业卫生防护设施和职业卫生三同时专题工作防雷安全稳定控制等工程的
专项勘察设计若有采购及施工包括但不限于建设期及项目移交前的监测咨询审查验收等，以及相关专题的编制报审手续办理评
价验收 4设备及材料的采购光伏组件由发包人采购或发包人指定，不在本次招标范围内：光伏支架箱变逆变器对侧主变如
有开关柜二次设备电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采购，承包人负责催交运输接车接货验收转运仓储保管等
5土建及安装工程，包括设备基础预制舱如有等建构筑物土建安装施工，所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及
电气安装施工等场内外所有道路光伏支架及箱变基础集电线路等建构筑安装的施工光伏场区接地工程施工 6环境保护工程
水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过负责组织项目整体环水保监测及验收工作，并承担相应验收费用 7工程
范围内的设备交接试验单机及联合调试和试运行并网性能现场检测 8各阶段各专项验收及竣工验收移交包括但不限于各项验收可能
需要的监测检测咨询审查档案验收移交生产验收等环节的所有工作及费用安全三同时验收并网安全性评价职业卫生三
同时工作的施工及验收取证消防备案及取证如有 9光伏并网涉及电网的各项验收，包括并网性能检测涉网试验仿真建模，办
理相关并网手续包括但不限于：电力工程质量监督验收报装调度命名及编号并网调度协议关口计量表计的校核电网各项验收等相关
手续及费用并协助发包人办理电力业务许可证购售电合同及高压供用电合同如有 10质量监督如有包括签订质量监督合
同完成质量监督验收等 11工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政
职能部门行政许可及批文获取工程现场管理技术咨询分包管理电力工程质量监督如有委托及协调工作等发包人委托承包人进行现
场相关方的管理工作 12用地协调及补偿所有税费，包括但不限于补偿费管理费征租地工作费测绘费有偿使用费首年土地
租金不可预见费地面附着物及地下设施的拆除恢复及补偿等 13本工程施工所需要的所有临时设施包括但不限于水电气仓
储生产及生活设施进场道路弃渣场等的设计施工维护拆除及恢复原状 14所有外部关系的协调工作，以及办理设计如
有，施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费手续费规费等 15所有设备的安装调试及试验，并网试
运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 16发包人提供的材料和设备如有的卸车接收保管及接收后的场内
转运 17本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计采购施工如有等。 18其它未明确但属于本工程施工试运行初步验
收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量1名
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的设计/施工/EPC总
承包等能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具有工程设计电力行业乙级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质投标人不是中国电力
建设集团股份有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.1.3 业绩要求：投标人近三年2020年至今至少具有3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC业绩，提供相应的业绩证明文件。
业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明等。
要求能体现合同签订时间签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民法院在信用
中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图在中国裁判文书
网https://wenshu.court.gov.cn/获取的近三年内投标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少3个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。项目设计负责人的资格要求：设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少3个总装机容量
50MWp及以上光伏电站项目，需提供项目文件合同或业主证明或任命文件。项目施工负责人的资格要求：施工负责人需具有注册一级建造师
资格，承担过至少3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程总承包项目经理或者施工项目经理，需提供项目文件合同或业主证明或任命文
件。以上设计负责人和施工负责人两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可。
3.2 其他要求：1.投标人不是中国电力建设集团股份有限公司的禁入承包商。 2.投标保证金200000.00。货币类型：人民币
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月13日至2023年10月19日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月01日 09时30分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建吴忠市新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：杨阳
招标人或其招标代理机构：中电建吴忠市新能源有限公司盖章
日期：2023年10月12日
招标公告
中国电建电建新能源公司中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711011813
1.招标条件
本项目：中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目，已由吴忠市利通区发展和改革局批准建设，项目业主为中电建吴忠市
新能源有限公司，建设资金来源已落实。招标人为 中电建吴忠市新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招
标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：建设地点为宁夏回族自治区吴忠市利通区
2.2 项目建设规模：本项目规划装机容量为30MW交流容量)，直流侧组件安装容量约为37.543MWp，综合容配比约1.25，共分为混凝土屋顶
及工商业彩钢屋顶两种，分别使用100kW,60kW,40kW容量的组串式逆变器共310台，项目采用0.4kV低压并网及10kV并网方式就近接入。
2.3 项目工期：180天，计划开始日期:2023年11月14日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购项目所有前期工作建筑及安装工程
勘测设计各项专题专项验收涉网接网手续及申请或协议施工许可手续工程竣工验收等。 1项目前期：负责前期合规性手续办理如
项目可研报告及审查意见用地预审批复水土保持报告及批复环评报告及批复地灾报告及批复文物及军事设施查询批复压覆矿报告及
批复如有接入系统设计方案及批复意见安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见如有等) 2工程全过程勘测设
计：全部光伏场区配套集电线路含配套通信工程及接入系统对侧扩建工程等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括但不限于：光
伏项目范围光伏场区及集电线路等内的地形图测绘满足设计深度要求的地形图资料光伏场区集电线路地质勘察工作整个工程的初步
设计设计优化及概算编制整个工程范围内的鸟瞰图施工图竣工图编制及报审配合竣工验收达标达产以及所有相关施工设备
材料招标的招标文件含标底技术规范书等编制参加评标现场技术服务等 3工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及
并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括但不限于国土规划城建环水保节能消防安全包括临时和永久安
全设施安全生产三同时专题工作职业健康包括职业卫生防护设施和职业卫生三同时专题工作防雷安全稳定控制等工程的
专项勘察设计若有采购及施工包括但不限于建设期及项目移交前的监测咨询审查验收等，以及相关专题的编制报审手续办理评
价验收 4设备及材料的采购光伏组件由发包人采购或发包人指定，不在本次招标范围内：光伏支架箱变逆变器对侧主变如
有开关柜二次设备电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采购，承包人负责催交运输接车接货验收转运仓储保管等
5土建及安装工程，包括设备基础预制舱如有等建构筑物土建安装施工，所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及
电气安装施工等场内外所有道路光伏支架及箱变基础集电线路等建构筑安装的施工光伏场区接地工程施工 6环境保护工程
水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过负责组织项目整体环水保监测及验收工作，并承担相应验收费用 7工程
范围内的设备交接试验单机及联合调试和试运行并网性能现场检测 8各阶段各专项验收及竣工验收移交包括但不限于各项验收可能
需要的监测检测咨询审查档案验收移交生产验收等环节的所有工作及费用安全三同时验收并网安全性评价职业卫生三
同时工作的施工及验收取证消防备案及取证如有 9光伏并网涉及电网的各项验收，包括并网性能检测涉网试验仿真建模，办
理相关并网手续包括但不限于：电力工程质量监督验收报装调度命名及编号并网调度协议关口计量表计的校核电网各项验收等相关
手续及费用并协助发包人办理电力业务许可证购售电合同及高压供用电合同如有 10质量监督如有包括签订质量监督合
同完成质量监督验收等 11工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政
职能部门行政许可及批文获取工程现场管理技术咨询分包管理电力工程质量监督如有委托及协调工作等发包人委托承包人进行现
场相关方的管理工作 12用地协调及补偿所有税费，包括但不限于补偿费管理费征租地工作费测绘费有偿使用费首年土地
租金不可预见费地面附着物及地下设施的拆除恢复及补偿等 13本工程施工所需要的所有临时设施包括但不限于水电气仓
储生产及生活设施进场道路弃渣场等的设计施工维护拆除及恢复原状 14所有外部关系的协调工作，以及办理设计如
有，施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费手续费规费等 15所有设备的安装调试及试验，并网试
运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 16发包人提供的材料和设备如有的卸车接收保管及接收后的场内
转运 17本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计采购施工如有等。 18其它未明确但属于本工程施工试运行初步验
收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量1名
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的设计/施工/EPC总
承包等能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具有工程设计电力行业乙级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质投标人不是中国电力
建设集团股份有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.1.3 业绩要求：投标人近三年2020年至今至少具有3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC业绩，提供相应的业绩证明文件。
业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明等。
要求能体现合同签订时间签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民法院在信用
中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图在中国裁判文书
网https://wenshu.court.gov.cn/获取的近三年内投标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少3个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。项目设计负责人的资格要求：设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少3个总装机容量
50MWp及以上光伏电站项目，需提供项目文件合同或业主证明或任命文件。项目施工负责人的资格要求：施工负责人需具有注册一级建造师
资格，承担过至少3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程总承包项目经理或者施工项目经理，需提供项目文件合同或业主证明或任命文
件。以上设计负责人和施工负责人两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可。
3.2 其他要求：1.投标人不是中国电力建设集团股份有限公司的禁入承包商。 2.投标保证金200000.00。货币类型：人民币
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月13日至2023年10月19日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月01日 09时30分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建吴忠市新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：杨阳
招标人或其招标代理机构：中电建吴忠市新能源有限公司盖章
日期：2023年10月12日
招标公告
中国电建电建新能源公司中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711011813
1.招标条件
本项目：中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目，已由吴忠市利通区发展和改革局批准建设，项目业主为中电建吴忠市
新能源有限公司，建设资金来源已落实。招标人为 中电建吴忠市新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招
标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：建设地点为宁夏回族自治区吴忠市利通区
2.2 项目建设规模：本项目规划装机容量为30MW交流容量)，直流侧组件安装容量约为37.543MWp，综合容配比约1.25，共分为混凝土屋顶
及工商业彩钢屋顶两种，分别使用100kW,60kW,40kW容量的组串式逆变器共310台，项目采用0.4kV低压并网及10kV并网方式就近接入。
2.3 项目工期：180天，计划开始日期:2023年11月14日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购项目所有前期工作建筑及安装工程
勘测设计各项专题专项验收涉网接网手续及申请或协议施工许可手续工程竣工验收等。 1项目前期：负责前期合规性手续办理如
项目可研报告及审查意见用地预审批复水土保持报告及批复环评报告及批复地灾报告及批复文物及军事设施查询批复压覆矿报告及
批复如有接入系统设计方案及批复意见安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见如有等) 2工程全过程勘测设
计：全部光伏场区配套集电线路含配套通信工程及接入系统对侧扩建工程等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括但不限于：光
伏项目范围光伏场区及集电线路等内的地形图测绘满足设计深度要求的地形图资料光伏场区集电线路地质勘察工作整个工程的初步
设计设计优化及概算编制整个工程范围内的鸟瞰图施工图竣工图编制及报审配合竣工验收达标达产以及所有相关施工设备
材料招标的招标文件含标底技术规范书等编制参加评标现场技术服务等 3工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及
并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括但不限于国土规划城建环水保节能消防安全包括临时和永久安
全设施安全生产三同时专题工作职业健康包括职业卫生防护设施和职业卫生三同时专题工作防雷安全稳定控制等工程的
专项勘察设计若有采购及施工包括但不限于建设期及项目移交前的监测咨询审查验收等，以及相关专题的编制报审手续办理评
价验收 4设备及材料的采购光伏组件由发包人采购或发包人指定，不在本次招标范围内：光伏支架箱变逆变器对侧主变如
有开关柜二次设备电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采购，承包人负责催交运输接车接货验收转运仓储保管等
5土建及安装工程，包括设备基础预制舱如有等建构筑物土建安装施工，所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及
电气安装施工等场内外所有道路光伏支架及箱变基础集电线路等建构筑安装的施工光伏场区接地工程施工 6环境保护工程
水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过负责组织项目整体环水保监测及验收工作，并承担相应验收费用 7工程
范围内的设备交接试验单机及联合调试和试运行并网性能现场检测 8各阶段各专项验收及竣工验收移交包括但不限于各项验收可能
需要的监测检测咨询审查档案验收移交生产验收等环节的所有工作及费用安全三同时验收并网安全性评价职业卫生三
同时工作的施工及验收取证消防备案及取证如有 9光伏并网涉及电网的各项验收，包括并网性能检测涉网试验仿真建模，办
理相关并网手续包括但不限于：电力工程质量监督验收报装调度命名及编号并网调度协议关口计量表计的校核电网各项验收等相关
手续及费用并协助发包人办理电力业务许可证购售电合同及高压供用电合同如有 10质量监督如有包括签订质量监督合
同完成质量监督验收等 11工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政
职能部门行政许可及批文获取工程现场管理技术咨询分包管理电力工程质量监督如有委托及协调工作等发包人委托承包人进行现
场相关方的管理工作 12用地协调及补偿所有税费，包括但不限于补偿费管理费征租地工作费测绘费有偿使用费首年土地
租金不可预见费地面附着物及地下设施的拆除恢复及补偿等 13本工程施工所需要的所有临时设施包括但不限于水电气仓
储生产及生活设施进场道路弃渣场等的设计施工维护拆除及恢复原状 14所有外部关系的协调工作，以及办理设计如
有，施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费手续费规费等 15所有设备的安装调试及试验，并网试
运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 16发包人提供的材料和设备如有的卸车接收保管及接收后的场内
转运 17本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计采购施工如有等。 18其它未明确但属于本工程施工试运行初步验
收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量1名
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的设计/施工/EPC总
承包等能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具有工程设计电力行业乙级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质投标人不是中国电力
建设集团股份有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.1.3 业绩要求：投标人近三年2020年至今至少具有3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC业绩，提供相应的业绩证明文件。
业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明等。
要求能体现合同签订时间签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民法院在信用
中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图在中国裁判文书
网https://wenshu.court.gov.cn/获取的近三年内投标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少3个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。项目设计负责人的资格要求：设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少3个总装机容量
50MWp及以上光伏电站项目，需提供项目文件合同或业主证明或任命文件。项目施工负责人的资格要求：施工负责人需具有注册一级建造师
资格，承担过至少3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程总承包项目经理或者施工项目经理，需提供项目文件合同或业主证明或任命文
件。以上设计负责人和施工负责人两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可。
3.2 其他要求：1.投标人不是中国电力建设集团股份有限公司的禁入承包商。 2.投标保证金200000.00。货币类型：人民币
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月13日至2023年10月19日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月01日 09时30分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建吴忠市新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：杨阳
招标人或其招标代理机构：中电建吴忠市新能源有限公司盖章
日期：2023年10月12日
招标公告
中国电建电建新能源公司中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711011813
1.招标条件
本项目：中电建宁夏吴忠市利通区30MW屋顶分布式光伏发电项目，已由吴忠市利通区发展和改革局批准建设，项目业主为中电建吴忠市
新能源有限公司，建设资金来源已落实。招标人为 中电建吴忠市新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招
标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：建设地点为宁夏回族自治区吴忠市利通区
2.2 项目建设规模：本项目规划装机容量为30MW交流容量)，直流侧组件安装容量约为37.543MWp，综合容配比约1.25，共分为混凝土屋顶
及工商业彩钢屋顶两种，分别使用100kW,60kW,40kW容量的组串式逆变器共310台，项目采用0.4kV低压并网及10kV并网方式就近接入。
2.3 项目工期：180天，计划开始日期:2023年11月14日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购项目所有前期工作建筑及安装工程
勘测设计各项专题专项验收涉网接网手续及申请或协议施工许可手续工程竣工验收等。 1项目前期：负责前期合规性手续办理如
项目可研报告及审查意见用地预审批复水土保持报告及批复环评报告及批复地灾报告及批复文物及军事设施查询批复压覆矿报告及
批复如有接入系统设计方案及批复意见安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见如有等) 2工程全过程勘测设
计：全部光伏场区配套集电线路含配套通信工程及接入系统对侧扩建工程等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括但不限于：光
伏项目范围光伏场区及集电线路等内的地形图测绘满足设计深度要求的地形图资料光伏场区集电线路地质勘察工作整个工程的初步
设计设计优化及概算编制整个工程范围内的鸟瞰图施工图竣工图编制及报审配合竣工验收达标达产以及所有相关施工设备
材料招标的招标文件含标底技术规范书等编制参加评标现场技术服务等 3工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及
并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括但不限于国土规划城建环水保节能消防安全包括临时和永久安
全设施安全生产三同时专题工作职业健康包括职业卫生防护设施和职业卫生三同时专题工作防雷安全稳定控制等工程的
专项勘察设计若有采购及施工包括但不限于建设期及项目移交前的监测咨询审查验收等，以及相关专题的编制报审手续办理评
价验收 4设备及材料的采购光伏组件由发包人采购或发包人指定，不在本次招标范围内：光伏支架箱变逆变器对侧主变如
有开关柜二次设备电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采购，承包人负责催交运输接车接货验收转运仓储保管等
5土建及安装工程，包括设备基础预制舱如有等建构筑物土建安装施工，所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及
电气安装施工等场内外所有道路光伏支架及箱变基础集电线路等建构筑安装的施工光伏场区接地工程施工 6环境保护工程
水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过负责组织项目整体环水保监测及验收工作，并承担相应验收费用 7工程
范围内的设备交接试验单机及联合调试和试运行并网性能现场检测 8各阶段各专项验收及竣工验收移交包括但不限于各项验收可能
需要的监测检测咨询审查档案验收移交生产验收等环节的所有工作及费用安全三同时验收并网安全性评价职业卫生三
同时工作的施工及验收取证消防备案及取证如有 9光伏并网涉及电网的各项验收，包括并网性能检测涉网试验仿真建模，办
理相关并网手续包括但不限于：电力工程质量监督验收报装调度命名及编号并网调度协议关口计量表计的校核电网各项验收等相关
手续及费用并协助发包人办理电力业务许可证购售电合同及高压供用电合同如有 10质量监督如有包括签订质量监督合
同完成质量监督验收等 11工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政
职能部门行政许可及批文获取工程现场管理技术咨询分包管理电力工程质量监督如有委托及协调工作等发包人委托承包人进行现
场相关方的管理工作 12用地协调及补偿所有税费，包括但不限于补偿费管理费征租地工作费测绘费有偿使用费首年土地
租金不可预见费地面附着物及地下设施的拆除恢复及补偿等 13本工程施工所需要的所有临时设施包括但不限于水电气仓
储生产及生活设施进场道路弃渣场等的设计施工维护拆除及恢复原状 14所有外部关系的协调工作，以及办理设计如
有，施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费手续费规费等 15所有设备的安装调试及试验，并网试
运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 16发包人提供的材料和设备如有的卸车接收保管及接收后的场内
转运 17本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计采购施工如有等。 18其它未明确但属于本工程施工试运行初步验
收竣工验收及移交质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数量1名
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的设计/施工/EPC总
承包等能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具有工程设计电力行业乙级及以上资质或电力工程施工总承包二级及以上资质投标人不是中国电力
建设集团股份有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表
3.1.3 业绩要求：投标人近三年2020年至今至少具有3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC业绩，提供相应的业绩证明文件。
业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明等。
要求能体现合同签订时间签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民法院在信用
中国网站www.creditchina.gov.cn或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图在中国裁判文书
网https://wenshu.court.gov.cn/获取的近三年内投标人及其法定代表人拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少3个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。项目设计负责人的资格要求：设计负责人应具有高级专业技术职称或注册电气工程师执业资格，设计完成过至少3个总装机容量
50MWp及以上光伏电站项目，需提供项目文件合同或业主证明或任命文件。项目施工负责人的资格要求：施工负责人需具有注册一级建造师
资格，承担过至少3个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程总承包项目经理或者施工项目经理，需提供项目文件合同或业主证明或任命文
件。以上设计负责人和施工负责人两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可。
3.2 其他要求：1.投标人不是中国电力建设集团股份有限公司的禁入承包商。 2.投标保证金200000.00。货币类型：人民币
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月13日至2023年10月19日24：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月01日 09时30分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建吴忠市新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：杨阳
招标人或其招标代理机构：中电建吴忠市新能源有限公司盖章
日期：2023年10月12日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com