详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告
中国电建电建新能源公司武定县整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711011832
1.招标条件
本项目武定县整县屋顶分布式光伏发电项目已由武定县发展和改革局以 武定县整县屋顶分布式光伏项目投资项目备案证备案项目代码：
2304-532329-04-01-343805批准建设，项目业主为 中电建武定新能源有限公司，建设资金来源已落实，来自企业自筹及银行贷款，出资
比例为企业自筹20%，银行贷款80%，招标人为 中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：本项目位于云南省楚雄州武定县，场址中心经纬度坐标：东经1015510229，北纬25202611之间，海
拔在862m至2956m之间。
2.2 项目建设规模：本项目包括3个镇8个乡，分别为狮山镇高桥镇猫街镇插甸乡田心乡发窝乡白路乡万德乡己衣乡环
州乡东坡乡。 本项目利用场址包括党政机关公共建筑屋顶学校建筑屋顶医院建筑屋顶村委会居委会建筑屋顶工商业厂房建筑屋顶
等建筑物及停车场空地布置光伏组件。经现场实地踏勘及测量，屋顶拟利用面积约为545564m2,估算直流侧装机容量117.9492MWp，交流侧装机容
量97.7610MW以实际开发装机容量为准。采用自发自用，余电上网方式，10kV 或者0.4kV电压等级接入。
2.3 项目工期：720天，计划开始日期:2023年11月11日。
2.4 招标范围：本项目招标范围包括但不限于：勘察设计配合发包人屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人
采购的设备到货验收所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收设备安装检验试验调试试运行验收完
工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验收
配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘察设
计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察
设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责本项
目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外的所
有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到货清
点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作包
括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业面的
安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用补偿及相关协调处理等
工作。 9.负责配合发包人办理本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作。 10.按照发包人质量验评信息文件归档管理要求，开展
光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。 11.本项目相关的所有临时设施修
建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等设施，完工后按要求拆除。 12.本
项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及运输堆转运场施工干扰地方
协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作，包括但不限于：并网申请接入方案
报批购售电协议并网协议对侧设备改造如有等。 14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程
验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创
优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实
与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交
含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人
负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数1名。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级不是中国电力建设集团股份公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人拟委任的
项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担任
过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及
以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。 施工机械设备：满足本项目施工要求。 本次招标不接受
联合体投标。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月17日至2023年10月27日17：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1200.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月06日 11时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建武定新能源有限公司 招标代理机构:云南莱悦工程咨询有限公司
地 址:昆明市学府路691号科研试验大楼 地 址:
昆明市西山区海伦堡中央广场云瑞商业区3楼
S310号
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山陈大伟
电 话:18787308279 电 话:15969466960
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建武定新能源有限公司盖章
日期：2023年10月16日
招标公告
中国电建电建新能源公司武定县整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711011832
1.招标条件
本项目武定县整县屋顶分布式光伏发电项目已由武定县发展和改革局以 武定县整县屋顶分布式光伏项目投资项目备案证备案项目代码：
2304-532329-04-01-343805批准建设，项目业主为 中电建武定新能源有限公司，建设资金来源已落实，来自企业自筹及银行贷款，出资
比例为企业自筹20%，银行贷款80%，招标人为 中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：本项目位于云南省楚雄州武定县，场址中心经纬度坐标：东经1015510229，北纬25202611之间，海
拔在862m至2956m之间。
2.2 项目建设规模：本项目包括3个镇8个乡，分别为狮山镇高桥镇猫街镇插甸乡田心乡发窝乡白路乡万德乡己衣乡环
州乡东坡乡。 本项目利用场址包括党政机关公共建筑屋顶学校建筑屋顶医院建筑屋顶村委会居委会建筑屋顶工商业厂房建筑屋顶
等建筑物及停车场空地布置光伏组件。经现场实地踏勘及测量，屋顶拟利用面积约为545564m2,估算直流侧装机容量117.9492MWp，交流侧装机容
量97.7610MW以实际开发装机容量为准。采用自发自用，余电上网方式，10kV 或者0.4kV电压等级接入。
2.3 项目工期：720天，计划开始日期:2023年11月11日。
2.4 招标范围：本项目招标范围包括但不限于：勘察设计配合发包人屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人
采购的设备到货验收所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收设备安装检验试验调试试运行验收完
工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验收
配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘察设
计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察
设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责本项
目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外的所
有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到货清
点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作包
括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业面的
安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用补偿及相关协调处理等
工作。 9.负责配合发包人办理本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作。 10.按照发包人质量验评信息文件归档管理要求，开展
光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。 11.本项目相关的所有临时设施修
建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等设施，完工后按要求拆除。 12.本
项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及运输堆转运场施工干扰地方
协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作，包括但不限于：并网申请接入方案
报批购售电协议并网协议对侧设备改造如有等。 14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程
验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创
优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实
与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交
含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人
负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数1名。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级不是中国电力建设集团股份公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人拟委任的
项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担任
过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及
以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。 施工机械设备：满足本项目施工要求。 本次招标不接受
联合体投标。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月17日至2023年10月27日17：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1200.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月06日 11时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建武定新能源有限公司 招标代理机构:云南莱悦工程咨询有限公司
地 址:昆明市学府路691号科研试验大楼 地 址:
昆明市西山区海伦堡中央广场云瑞商业区3楼
S310号
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山陈大伟
电 话:18787308279 电 话:15969466960
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建武定新能源有限公司盖章
日期：2023年10月16日
招标公告
中国电建电建新能源公司武定县整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711011832
1.招标条件
本项目武定县整县屋顶分布式光伏发电项目已由武定县发展和改革局以 武定县整县屋顶分布式光伏项目投资项目备案证备案项目代码：
2304-532329-04-01-343805批准建设，项目业主为 中电建武定新能源有限公司，建设资金来源已落实，来自企业自筹及银行贷款，出资
比例为企业自筹20%，银行贷款80%，招标人为 中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：本项目位于云南省楚雄州武定县，场址中心经纬度坐标：东经1015510229，北纬25202611之间，海
拔在862m至2956m之间。
2.2 项目建设规模：本项目包括3个镇8个乡，分别为狮山镇高桥镇猫街镇插甸乡田心乡发窝乡白路乡万德乡己衣乡环
州乡东坡乡。 本项目利用场址包括党政机关公共建筑屋顶学校建筑屋顶医院建筑屋顶村委会居委会建筑屋顶工商业厂房建筑屋顶
等建筑物及停车场空地布置光伏组件。经现场实地踏勘及测量，屋顶拟利用面积约为545564m2,估算直流侧装机容量117.9492MWp，交流侧装机容
量97.7610MW以实际开发装机容量为准。采用自发自用，余电上网方式，10kV 或者0.4kV电压等级接入。
2.3 项目工期：720天，计划开始日期:2023年11月11日。
2.4 招标范围：本项目招标范围包括但不限于：勘察设计配合发包人屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人
采购的设备到货验收所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收设备安装检验试验调试试运行验收完
工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验收
配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘察设
计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察
设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责本项
目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外的所
有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到货清
点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作包
括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业面的
安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用补偿及相关协调处理等
工作。 9.负责配合发包人办理本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作。 10.按照发包人质量验评信息文件归档管理要求，开展
光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。 11.本项目相关的所有临时设施修
建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等设施，完工后按要求拆除。 12.本
项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及运输堆转运场施工干扰地方
协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作，包括但不限于：并网申请接入方案
报批购售电协议并网协议对侧设备改造如有等。 14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程
验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创
优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实
与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交
含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人
负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数1名。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级不是中国电力建设集团股份公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人拟委任的
项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担任
过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及
以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。 施工机械设备：满足本项目施工要求。 本次招标不接受
联合体投标。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月17日至2023年10月27日17：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1200.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月06日 11时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建武定新能源有限公司 招标代理机构:云南莱悦工程咨询有限公司
地 址:昆明市学府路691号科研试验大楼 地 址:
昆明市西山区海伦堡中央广场云瑞商业区3楼
S310号
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山陈大伟
电 话:18787308279 电 话:15969466960
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建武定新能源有限公司盖章
日期：2023年10月16日
招标公告
中国电建电建新能源公司武定县整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711011832
1.招标条件
本项目武定县整县屋顶分布式光伏发电项目已由武定县发展和改革局以 武定县整县屋顶分布式光伏项目投资项目备案证备案项目代码：
2304-532329-04-01-343805批准建设，项目业主为 中电建武定新能源有限公司，建设资金来源已落实，来自企业自筹及银行贷款，出资
比例为企业自筹20%，银行贷款80%，招标人为 中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：本项目位于云南省楚雄州武定县，场址中心经纬度坐标：东经1015510229，北纬25202611之间，海
拔在862m至2956m之间。
2.2 项目建设规模：本项目包括3个镇8个乡，分别为狮山镇高桥镇猫街镇插甸乡田心乡发窝乡白路乡万德乡己衣乡环
州乡东坡乡。 本项目利用场址包括党政机关公共建筑屋顶学校建筑屋顶医院建筑屋顶村委会居委会建筑屋顶工商业厂房建筑屋顶
等建筑物及停车场空地布置光伏组件。经现场实地踏勘及测量，屋顶拟利用面积约为545564m2,估算直流侧装机容量117.9492MWp，交流侧装机容
量97.7610MW以实际开发装机容量为准。采用自发自用，余电上网方式，10kV 或者0.4kV电压等级接入。
2.3 项目工期：720天，计划开始日期:2023年11月11日。
2.4 招标范围：本项目招标范围包括但不限于：勘察设计配合发包人屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人
采购的设备到货验收所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收设备安装检验试验调试试运行验收完
工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验收
配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘察设
计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察
设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责本项
目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外的所
有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到货清
点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作包
括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业面的
安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用补偿及相关协调处理等
工作。 9.负责配合发包人办理本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作。 10.按照发包人质量验评信息文件归档管理要求，开展
光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。 11.本项目相关的所有临时设施修
建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等设施，完工后按要求拆除。 12.本
项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及运输堆转运场施工干扰地方
协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作，包括但不限于：并网申请接入方案
报批购售电协议并网协议对侧设备改造如有等。 14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程
验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创
优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实
与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交
含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人
负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数1名。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级不是中国电力建设集团股份公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人拟委任的
项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担任
过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及
以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。 施工机械设备：满足本项目施工要求。 本次招标不接受
联合体投标。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月17日至2023年10月27日17：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1200.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月06日 11时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建武定新能源有限公司 招标代理机构:云南莱悦工程咨询有限公司
地 址:昆明市学府路691号科研试验大楼 地 址:
昆明市西山区海伦堡中央广场云瑞商业区3楼
S310号
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山陈大伟
电 话:18787308279 电 话:15969466960
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建武定新能源有限公司盖章
日期：2023年10月16日
招标公告
中国电建电建新能源公司武定县整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包招标公告
招标编号：D1101080711011832
1.招标条件
本项目武定县整县屋顶分布式光伏发电项目已由武定县发展和改革局以 武定县整县屋顶分布式光伏项目投资项目备案证备案项目代码：
2304-532329-04-01-343805批准建设，项目业主为 中电建武定新能源有限公司，建设资金来源已落实，来自企业自筹及银行贷款，出资
比例为企业自筹20%，银行贷款80%，招标人为 中电建武定新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：本项目位于云南省楚雄州武定县，场址中心经纬度坐标：东经1015510229，北纬25202611之间，海
拔在862m至2956m之间。
2.2 项目建设规模：本项目包括3个镇8个乡，分别为狮山镇高桥镇猫街镇插甸乡田心乡发窝乡白路乡万德乡己衣乡环
州乡东坡乡。 本项目利用场址包括党政机关公共建筑屋顶学校建筑屋顶医院建筑屋顶村委会居委会建筑屋顶工商业厂房建筑屋顶
等建筑物及停车场空地布置光伏组件。经现场实地踏勘及测量，屋顶拟利用面积约为545564m2,估算直流侧装机容量117.9492MWp，交流侧装机容
量97.7610MW以实际开发装机容量为准。采用自发自用，余电上网方式，10kV 或者0.4kV电压等级接入。
2.3 项目工期：720天，计划开始日期:2023年11月11日。
2.4 招标范围：本项目招标范围包括但不限于：勘察设计配合发包人屋顶租赁及协调房屋安全检测施工准备土建施工发包人
采购的设备到货验收所有设备(不含光伏组件及材料采购和监造出厂验收到货验收设备安装检验试验调试试运行验收完
工清场并网及各类手续办理缺陷责任期的处理质保服务审计配合负责开展整个光伏电站工作范围内对外协调手续办理各类验收
配合质量监督项目后评价安全生产标准化达标达标投产工程创优等，以及与本项目相关的所有工作，具体如下： 1.本项目所有勘察设
计工作，包括全部土建及安装工程勘察设计，初步设计报告编制施工图设计及竣工图绘制，及与工程实施相关的全部设施设备材料的勘察
设计。 2.本项目施工准备，施工图纸审查，开工手续办理等。 3.本项目范围内的全部土建安装工作，包含环保工程施工工作。 4.负责本项
目光伏组件的接货卸车保管成品保护二次转运安装，参与组件供货进度质量和数量的管理工作。 5.负责本项目除光伏组件外的所
有设备及材料采购的招标和合同执行全过程管理，包括不限于主要材料和设备的监造出厂验收发货运抵交货地点后的收货装卸到货清
点开箱验收仓储保管二次转运安装调试试验试运行检验消缺移交等工作。 6.本项目厂用外来电源接入的全部工作包
括但不限于全部设备采购安装并网验收移交前的运行维护及与当地电力公司的协调手续办理等工作。 7.负责本项目所有作业面的
安全防护屋顶施工作业加固或改造若有屋顶光伏防雨防水措施实施。 8.负责本项目临时场地的手续办理费用补偿及相关协调处理等
工作。 9.负责配合发包人办理本项目可建光伏的屋顶或场地租赁手续办理及协调工作。 10.按照发包人质量验评信息文件归档管理要求，开展
光伏工程质量验评文件的填报审核签章整编著录与归档工作，并最终通过档案验收，承担相关费用。 11.本项目相关的所有临时设施修
建，包括临时生产生活与管理房屋材料加工场地道路堆场仓库供水供电供风通讯网络等设施，完工后按要求拆除。 12.本
项目有关的对外协调，包括但不限于交通通行临时场地供水供电网络通讯当地材料当地用工及运输堆转运场施工干扰地方
协调等，并承担相关费用配合发包人开展相关对外协调工作。 13.负责本项目并网及相关手续办理工作，包括但不限于：并网申请接入方案
报批购售电协议并网协议对侧设备改造如有等。 14.负责本项目消防系统的报审报批验收工作，并承担费用。 15.负责单位工程
验收启动验收工程试运行和移交生产验收专项验收竣工验收质量监督，并承担相关费用。配合项目后评价审计达标投产工程创
优申报等相关工作。主要工作内容包括但不限于：为完成上述工作的设计联络相关材料的准备与汇总验收的协调与配合相关意见的落实
与沟通手续办理及批文获得等。 16.本项目缺陷责任期及质保期内的服务。 17.负责本项目除发包人以外项目资料的归档整理组卷移交
含全部资料电子版，配合工程档案专项验收 18.技术服务及培训。 19.其余未明示但为满足本项目功能要求所需的一切事项，均由承包人
负责完成并承担其费用。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
中标人数1名。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质业绩项目主要负责人满足下述要求，并在人员业绩设备资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证环境管理体系认
证职业健康安全管理体系认证投标人应具备国家建设主管部门核发的电力工程施工总承包一级及以上资质，同时具备国家建设主管部门核发
的工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合资质甲级和工程勘察综合资质甲级不是中国电力建设集团股份公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表现金流量表利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年2021年2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近5年2018年1月1日至今，以合同签订之日为准内至少具有1个50MW含在建光伏发电工程EPC总承包项目业
绩。业绩证明资料包括对应的中标通知书合同协议书委托人出具的工程投运证明或工程竣工验收证书或业绩证明等，在建业绩需提供中
标通知书或合同协议书或业绩证明，要求能体现合同签订日期签约主体服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn中未被列入严重违法失信企业名单最高人民
法院在信用中国网站www.creditchina.gov.cn未被列入失信被执行人名单的网页截图，以及近三年内投标人及其法定代表人拟委任的
项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录以裁判文书网查询结果为准。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称，具有一级注册建造师执业资格，有安全资格证书
B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目经理或项目副经理。项目设计负责人的资格要求：具有高级工程师及以上技术职称。担任
过1个50MW及以上光伏风电工程的设计总工程师或副总工程师职务。项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级及
以上注册建造师执业资格，有安全资格证书B证，担任过1个50MW及以上光伏风电工程项目施工技术负责人或项目副经理职务。
3.2 其他要求：项目管理机构及人员：投标人员满足项目需要，且注册在本单位。 施工机械设备：满足本项目施工要求。 本次招标不接受
联合体投标。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在中国电建公共资源交易系统网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称电建交易系统进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年10月17日至2023年10月27日17：00时止北京时间，通过互联网登录电建交易系统，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在电建交易系统领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价1200.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间投标截止时间为2023年11月06日 11时00分整北京时间，投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件具体递交方式详见招标文件中投标人须知。
5.2 逾期送达的未送达指定地点的不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)中国电建招标与采购网
http://bid.powerchina.cn上发布。
7.联系方式
招 标 人:中电建武定新能源有限公司 招标代理机构:云南莱悦工程咨询有限公司
地 址:昆明市学府路691号科研试验大楼 地 址:
昆明市西山区海伦堡中央广场云瑞商业区3楼
S310号
邮 编: 邮 编:
联 系 人:王灿东 联 系 人:李富山陈大伟
电 话:18787308279 电 话:15969466960
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人项目负责人：王灿东
招标人或其招标代理机构：中电建武定新能源有限公司盖章
日期：2023年10月16日

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com