本比选项目为2023年中国电信正安分公司市坪接入通信机房房屋维修及装饰装修服务（项目编号：HXGZ-ZY-2023-21），比选人为中国电信股份有限公司遵义分公司，比选代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：本次采用一事一议合同形式，预估金额8.7万元人民币（含税）。

????1.2采购内容及分包（标包）划分情况：

1.2.1采购内容：正安分公司市坪接入通信机房维修，包括但不限于机房楼顶补漏、机房室内外墙面翻新、营业厅卷叶门及油机院内大铁门、院落及其他建筑物等的维修、装修装饰施工服务，具体项目以甲方实际交办的内容为准，维修清单如下：

1.2.2分包（标包）划分情况：本项目不划分标包份额。

【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》、《关于加强对施工类生产安全责任事故供应商处理的通知》、《中国电信贵州公司供应商生产安全事故处理细则》应用供应商不良行为处理结果，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。】

1.3 ★本项目设置最高总价限价，总价限价为：8.7万元人民币（含税），参选人任一报价高于最高限价的，其参选将被否决。

1.4★工期：1个月。

1.5★服务地点：中国电信正安分公司。

1.6★保修期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》规定，乙方承诺协议范围内所有工程质量保修期为：屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为［5］年，电气管线、给排水、设备安装为[2]年，装修工程为[2]年。保修期从工程竣工并通过甲方验收之日起开始计算。

1.7★支付：组织验收合格、竣工资料齐全，乙方开具符合甲方要求票据后，最终合同价款结算以审定金额为准，支付合同审定金额100%。

1.8 ★合同特别条款：未按照承诺工期执行，每逾期1天扣除下达合同价款3‰ ，材料或施工质量未按合同条款履行或发生一般安全事故，甲方有权解除合同，乙方须承担相应损失并承担违约责任。

★2.1参选人资格要求：

2.1.1参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包采购或者未划分标包的同一采购项目应答。

2.1.3参选人须遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，2020年1月1日至应答文件递交截止日期间没有被列入“信用中国”（网址：www.creditchina.gov.cn） “失信被执行人”、“重大税收违法案件”、“政府采购严重违法失信名单” 的记录，失信问题已处理、整改完成的除外。

2.1.4参选人须为增值税一般纳税人或其他纳税人，一般纳税人须提供税务机关认定的证明材料，其它纳税人须承诺中选后提供由税务机关代为开具的增值税专用发票。

2.1.5参选人具备《建筑工程施工总承包》资质三级及以上或《建筑装修装饰工程专业承包》资质二级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级资质），且提供有效期内安全生产许可证。

2.1.6参选人具备有效期内企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）、 项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

2.1.7本项目不接受联合体应答 。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（参选截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（参选截止时间前36个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（参选截止时间前36个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3 参选服务能力资格要求：无。

2.4参选产品制造商〈集成商、软件开发商等）资格要求：无。

2.5【评价检测】：无。

2.6 法律法规规定的其他要求：无法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件的获取

4.1比选文件获取时间： 2023年11月 3日09时00分至 2023年11月7日17时00分（北京时间，下同）。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与参选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：

4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领。未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“7参选人注册”。

4.2.2比选文件每套售价0元人民币，售后不退，支付要求:通过中国电信电子采购系统线上支付。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2023年11月10 日09 时00分（北京时间）。

5.2电子参选文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。】

5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.【样品的递交】

1.1样品递交时间及地点：/。

7.参选人注册

7.1【中国电信阳光采购网】注册

未注册过的潜在参选人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

????服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8.发布公告的媒介

本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

9.异议接收及联系方式

9.1联系方式

招标人：中国电信股份有限公司遵义分公司

地 址：遵义市红花岗区大兴路249号

邮 编：******

联 系 人：吴老师

电 话：189*****108

电子邮件：/

招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号富力中心A2栋5楼504室

邮 编：******

项目负责人：杨敬武

联 系 人：周倩倩

电 话：188*****867

电子邮件：**********@qq.com

9.2异议接收方式

【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

比选代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

2023年11月2 日

本比选项目为2023年中国电信正安分公司市坪接入通信机房房屋维修及装饰装修服务（项目编号：HXGZ-ZY-2023-21），比选人为中国电信股份有限公司遵义分公司，比选代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：本次采用一事一议合同形式，预估金额8.7万元人民币（含税）。

????1.2采购内容及分包（标包）划分情况：

1.2.1采购内容：正安分公司市坪接入通信机房维修，包括但不限于机房楼顶补漏、机房室内外墙面翻新、营业厅卷叶门及油机院内大铁门、院落及其他建筑物等的维修、装修装饰施工服务，具体项目以甲方实际交办的内容为准，维修清单如下：

1.2.2分包（标包）划分情况：本项目不划分标包份额。

【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》、《关于加强对施工类生产安全责任事故供应商处理的通知》、《中国电信贵州公司供应商生产安全事故处理细则》应用供应商不良行为处理结果，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。】

1.3 ★本项目设置最高总价限价，总价限价为：8.7万元人民币（含税），参选人任一报价高于最高限价的，其参选将被否决。

1.4★工期：1个月。

1.5★服务地点：中国电信正安分公司。

1.6★保修期：根据《房屋建筑工程质量保修办法》规定，乙方承诺协议范围内所有工程质量保修期为：屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为［5］年，电气管线、给排水、设备安装为[2]年，装修工程为[2]年。保修期从工程竣工并通过甲方验收之日起开始计算。

1.7★支付：组织验收合格、竣工资料齐全，乙方开具符合甲方要求票据后，最终合同价款结算以审定金额为准，支付合同审定金额100%。

1.8 ★合同特别条款：未按照承诺工期执行，每逾期1天扣除下达合同价款3‰ ，材料或施工质量未按合同条款履行或发生一般安全事故，甲方有权解除合同，乙方须承担相应损失并承担违约责任。

★2.1参选人资格要求：

2.1.1参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包采购或者未划分标包的同一采购项目应答。

2.1.3参选人须遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，2020年1月1日至应答文件递交截止日期间没有被列入“信用中国”（网址：www.creditchina.gov.cn） “失信被执行人”、“重大税收违法案件”、“政府采购严重违法失信名单” 的记录，失信问题已处理、整改完成的除外。

2.1.4参选人须为增值税一般纳税人或其他纳税人，一般纳税人须提供税务机关认定的证明材料，其它纳税人须承诺中选后提供由税务机关代为开具的增值税专用发票。

2.1.5参选人具备《建筑工程施工总承包》资质三级及以上或《建筑装修装饰工程专业承包》资质二级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级资质），且提供有效期内安全生产许可证。

2.1.6参选人具备有效期内企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）、 项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。

2.1.7本项目不接受联合体应答 。

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（参选截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（参选截止时间前36个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（参选截止时间前36个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3 参选服务能力资格要求：无。

2.4参选产品制造商〈集成商、软件开发商等）资格要求：无。

2.5【评价检测】：无。

2.6 法律法规规定的其他要求：无法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4.比选文件的获取

4.1比选文件获取时间： 2023年11月 3日09时00分至 2023年11月7日17时00分（北京时间，下同）。

4.2比选文件获取方式：凡有意参与参选的潜在参选人，请按以下步骤顺序进行操作，获取比选文件：

4.2.1登录“【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行比选文件登记申领。未在系统注册的参选人须先进行注册，注册方法详见本公告“7参选人注册”。

4.2.2比选文件每套售价0元人民币，售后不退，支付要求:通过中国电信电子采购系统线上支付。

5.参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间（即参选截止时间）：2023年11月10 日09 时00分（北京时间）。

5.2电子参选文件的递交：【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行参选文件递交，参选人应在参选文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子参选文件的上传。参选人未在电子采购系统进行比选文件申领登记或电子参选文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子参选文件。】

5.3本项目将于参选文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价，【比选人/比选代理机构】邀请参选人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.【样品的递交】

1.1样品递交时间及地点：/。

7.参选人注册

7.1【中国电信阳光采购网】注册

未注册过的潜在参选人，须通过【中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目比选文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在参选人须提前办理CA证书进行电子参选文件编制和参选，并确保CA证书在使用时有效。【CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。】

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

????服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8.发布公告的媒介

本比选公告仅在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

9.异议接收及联系方式

9.1联系方式

招标人：中国电信股份有限公司遵义分公司

地 址：遵义市红花岗区大兴路249号

邮 编：******

联 系 人：吴老师

电 话：189*****108

电子邮件：/

招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路81号富力中心A2栋5楼504室

邮 编：******

项目负责人：杨敬武

联 系 人：周倩倩

电 话：188*****867

电子邮件：**********@qq.com

9.2异议接收方式

【登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

比选代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

2023年11月2 日