详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告
中国电建电建新能源公司中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711012482
1.招标条件
中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目已获得中卫市沙坡头区发展和改革局 宁夏回族自治区企业投资项目备案
证 ，项目业主为中卫市麦垛山新能源有限公司，建设资金来自业主自筹且已落实，出资比例为资本金占总投资20%，其余80%为银行贷款 ，招
标人为中卫市麦垛山新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
2.2 项目建设规模：本招标项目采取 光伏发电 屋顶 的开发模式。属于分布式光伏发电项目，是在可利用牛棚屋顶及活动区域建设光伏
电站，不影响原有建 构筑物结构，初步估算本项目装机总容量为11.592MWp。采用 自发自用方式，余电上网 的并网模式。
2.3 项目工期：120天，计划开始日期:2023年12月28日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购 建筑及安装工程 勘测设计 各项专题
专项验收 涉网接网手续及申请或协议 施工许可手续 工程竣工验收等： （1）项目前期：负责前期合规性手续办理（如用地预审批复 水土
保持报告及批复 环评报告及批复 地灾报告及批复 文物及军事设施查询批复 压覆矿报告及批复（如有） 接入系统设计方案及批复意见
安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见（如有）等) （2）工程全过程勘测设计：全部光伏场区 配套集电线路（含配套通信
工程）等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括（但不限于）：光伏项目范围（光伏场区及集电线路等）内的地形图测绘 满足设计深度要
求的地形图资料 光伏场区 集电线路地质勘察工作 整个工程的初步设计（设计优化）及概算编制 整个工程范围内的鸟瞰图 施工图 竣工
图编制及报审 配合竣工验收 达标达产 以及所有相关施工 设备 材料招标的招标文件（含标底 技术规范书等）编制 参加评标 现场技
术服务等 （3）工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括（但不限
于）国土规划 城建 环水保 节能 消防 安全（包括临时和永久安全设施 安全生产 三同时 专题工作） 职业健康（包括职业卫生防护
设施和职业卫生 三同时 专题工作） 防雷 安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）采购及施工（包括但不限于建设期及项目移交前的
监测 咨询 审查验收等），以及相关专题的编制 报审 手续办理评价 验收 （4）设备及材料的采购（光伏组件由发包人采购或发包人指
定，不在本次招标范围内）：光伏支架 箱变 逆变器 对侧主变（如有） 开关柜 二次设备 电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采
购，承包人负责接车 接货验收 转运 仓储保管等 （5）土建及安装工程，包括设备基础 预制舱（如有）等建（构）筑物土建安装施工，
所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及电气安装施工等 场内外所有道路 光伏支架及箱变基础 集电线路等建（构）筑安装的
施工 光伏场区接地工程施工 （6）环境保护工程 水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过（负责组织项目整体环水保
监测及验收工作，并承担相应验收费用） （7）工程范围内的设备交接试验 单机及联合调试和试运行 并网性能现场检测 （8）各阶段各
专项验收及竣工验收移交（包括但不限于各项验收可能需要的监测 检测 咨询 审查 档案验收 移交生产验收等环节的所有工作及费用）
安全 三同时 验收 并网安全性评价 职业卫生 三同时 工作的施工及验收取证 消防备案及取证（如有） （9）光伏并网涉及电网的各
项验收，包括并网性能检测 涉网试验 仿真建模，办理相关并网手续（包括但不限于：电力工程质量监督验收 报装 调度命名及编号 并网
调度协议 关口计量表计的校核 电网各项验收等相关手续及费用 并协助发包人办理电力业务许可证 购售电合同及高压供用电合同（如
有）） （10）质量监督（如有）包括签订质量监督合同 完成质量监督验收等 （11）工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围
内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政职能部门 行政许可及批文获取 工程现场管理 技术咨询分包管理 电力工程质量监督
（如有）委托及协调工作等 发包人委托承包人进行现场相关方的管理工作 （12）用地协调及补偿（所有税 费，包括但不限于补偿费 管
理费 征租地工作费 测绘费 有偿使用费 首年土地租金 不可预见费 地面附着物及地下设施的拆除 恢复及补偿等） （13）本工程施
工所需要的所有临时设施（包括但不限于水电气 仓储 生产及生活设施 进场道路 弃渣场等）的设计 施工维护 拆除及恢复原状
（14）所有外部关系的协调工作，以及办理设计（如有），施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费 手续费 规费
等 （15）所有设备的安装 调试及试验，并网试运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 （16）发包人提供的材料和
设备（如有）的卸车 接收 保管及接收后的场内转运 （17）本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计 采购 施工（如有）等。
（18）其它未明确但属于本工程施工 试运行 初步验收 竣工验收及移交 质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
无
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质 业绩 项目主要负责人满足下述要求，并在人员 业绩 设备 资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格 具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证 环境管理体系认
证 职业健康安全管理体系认证 投标人应同时具有工程设计电力行业乙级及以上资质 电力工程施工总承包一级及以上资质，且具备在有效期
内的安全生产许可证。投标人不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年 2021年 2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近三年（2020年至今）至少具有2个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC完工业绩，提供相应的业绩证明文
件。业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明）
等。要求能体现合同签订时间 签约主体 服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在 国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单 最高人民法院在 信用
中国 网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图 在 中国裁判文书
网 （https://wenshu.court.gov.cn/）获取的近三年内投标人及其法定代表人 拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少1个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。
3.1.6 中标人数：1
3.2 其他要求：1.一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料，仅能委托一个代理商参加投标。 2.不是中国电力建设集团（股份）有限公
司的禁入承包商。 3.项目管理机构及人员：投标单位设置的项目管理机构应满足项目施工质量 进度 安全需求。管理机构人员配备包括但不
限于（1）项目经理（2）设计负责人或项目总工（3）项目副经理 施工负责人（4）安全总监（5）质量负责人（6）安全环保负责人等。 4.投
标保证金的形式：电建股份财务公司开具的保函 银行保函 电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（ ：200000.00）
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在 中国电建公共资源交易系统 （网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称 电建交易系统 ）进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年11月20日至2023年11月24日24：00时止（北京时间），通过互联网登录 电建交易系统 ，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在 电建交易系统 领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年12月09日 09时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件 具体递交方式详见招标文件中 投标人须知 。
5.2 逾期送达的 未送达指定地点的 不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn） 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人:中卫市麦垛山新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨阳
招标人或其招标代理机构：中卫市麦垛山新能源有限公司（盖章）
日期：2023年11月20日
招标公告
中国电建电建新能源公司中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711012482
1.招标条件
中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目已获得中卫市沙坡头区发展和改革局 宁夏回族自治区企业投资项目备案
证 ，项目业主为中卫市麦垛山新能源有限公司，建设资金来自业主自筹且已落实，出资比例为资本金占总投资20%，其余80%为银行贷款 ，招
标人为中卫市麦垛山新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
2.2 项目建设规模：本招标项目采取 光伏发电 屋顶 的开发模式。属于分布式光伏发电项目，是在可利用牛棚屋顶及活动区域建设光伏
电站，不影响原有建 构筑物结构，初步估算本项目装机总容量为11.592MWp。采用 自发自用方式，余电上网 的并网模式。
2.3 项目工期：120天，计划开始日期:2023年12月28日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购 建筑及安装工程 勘测设计 各项专题
专项验收 涉网接网手续及申请或协议 施工许可手续 工程竣工验收等： （1）项目前期：负责前期合规性手续办理（如用地预审批复 水土
保持报告及批复 环评报告及批复 地灾报告及批复 文物及军事设施查询批复 压覆矿报告及批复（如有） 接入系统设计方案及批复意见
安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见（如有）等) （2）工程全过程勘测设计：全部光伏场区 配套集电线路（含配套通信
工程）等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括（但不限于）：光伏项目范围（光伏场区及集电线路等）内的地形图测绘 满足设计深度要
求的地形图资料 光伏场区 集电线路地质勘察工作 整个工程的初步设计（设计优化）及概算编制 整个工程范围内的鸟瞰图 施工图 竣工
图编制及报审 配合竣工验收 达标达产 以及所有相关施工 设备 材料招标的招标文件（含标底 技术规范书等）编制 参加评标 现场技
术服务等 （3）工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括（但不限
于）国土规划 城建 环水保 节能 消防 安全（包括临时和永久安全设施 安全生产 三同时 专题工作） 职业健康（包括职业卫生防护
设施和职业卫生 三同时 专题工作） 防雷 安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）采购及施工（包括但不限于建设期及项目移交前的
监测 咨询 审查验收等），以及相关专题的编制 报审 手续办理评价 验收 （4）设备及材料的采购（光伏组件由发包人采购或发包人指
定，不在本次招标范围内）：光伏支架 箱变 逆变器 对侧主变（如有） 开关柜 二次设备 电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采
购，承包人负责接车 接货验收 转运 仓储保管等 （5）土建及安装工程，包括设备基础 预制舱（如有）等建（构）筑物土建安装施工，
所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及电气安装施工等 场内外所有道路 光伏支架及箱变基础 集电线路等建（构）筑安装的
施工 光伏场区接地工程施工 （6）环境保护工程 水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过（负责组织项目整体环水保
监测及验收工作，并承担相应验收费用） （7）工程范围内的设备交接试验 单机及联合调试和试运行 并网性能现场检测 （8）各阶段各
专项验收及竣工验收移交（包括但不限于各项验收可能需要的监测 检测 咨询 审查 档案验收 移交生产验收等环节的所有工作及费用）
安全 三同时 验收 并网安全性评价 职业卫生 三同时 工作的施工及验收取证 消防备案及取证（如有） （9）光伏并网涉及电网的各
项验收，包括并网性能检测 涉网试验 仿真建模，办理相关并网手续（包括但不限于：电力工程质量监督验收 报装 调度命名及编号 并网
调度协议 关口计量表计的校核 电网各项验收等相关手续及费用 并协助发包人办理电力业务许可证 购售电合同及高压供用电合同（如
有）） （10）质量监督（如有）包括签订质量监督合同 完成质量监督验收等 （11）工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围
内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政职能部门 行政许可及批文获取 工程现场管理 技术咨询分包管理 电力工程质量监督
（如有）委托及协调工作等 发包人委托承包人进行现场相关方的管理工作 （12）用地协调及补偿（所有税 费，包括但不限于补偿费 管
理费 征租地工作费 测绘费 有偿使用费 首年土地租金 不可预见费 地面附着物及地下设施的拆除 恢复及补偿等） （13）本工程施
工所需要的所有临时设施（包括但不限于水电气 仓储 生产及生活设施 进场道路 弃渣场等）的设计 施工维护 拆除及恢复原状
（14）所有外部关系的协调工作，以及办理设计（如有），施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费 手续费 规费
等 （15）所有设备的安装 调试及试验，并网试运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 （16）发包人提供的材料和
设备（如有）的卸车 接收 保管及接收后的场内转运 （17）本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计 采购 施工（如有）等。
（18）其它未明确但属于本工程施工 试运行 初步验收 竣工验收及移交 质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
无
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质 业绩 项目主要负责人满足下述要求，并在人员 业绩 设备 资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格 具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证 环境管理体系认
证 职业健康安全管理体系认证 投标人应同时具有工程设计电力行业乙级及以上资质 电力工程施工总承包一级及以上资质，且具备在有效期
内的安全生产许可证。投标人不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年 2021年 2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近三年（2020年至今）至少具有2个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC完工业绩，提供相应的业绩证明文
件。业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明）
等。要求能体现合同签订时间 签约主体 服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在 国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单 最高人民法院在 信用
中国 网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图 在 中国裁判文书
网 （https://wenshu.court.gov.cn/）获取的近三年内投标人及其法定代表人 拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少1个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。
3.1.6 中标人数：1
3.2 其他要求：1.一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料，仅能委托一个代理商参加投标。 2.不是中国电力建设集团（股份）有限公
司的禁入承包商。 3.项目管理机构及人员：投标单位设置的项目管理机构应满足项目施工质量 进度 安全需求。管理机构人员配备包括但不
限于（1）项目经理（2）设计负责人或项目总工（3）项目副经理 施工负责人（4）安全总监（5）质量负责人（6）安全环保负责人等。 4.投
标保证金的形式：电建股份财务公司开具的保函 银行保函 电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（ ：200000.00）
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在 中国电建公共资源交易系统 （网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称 电建交易系统 ）进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年11月20日至2023年11月24日24：00时止（北京时间），通过互联网登录 电建交易系统 ，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在 电建交易系统 领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年12月09日 09时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件 具体递交方式详见招标文件中 投标人须知 。
5.2 逾期送达的 未送达指定地点的 不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn） 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人:中卫市麦垛山新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨阳
招标人或其招标代理机构：中卫市麦垛山新能源有限公司（盖章）
日期：2023年11月20日
招标公告
中国电建电建新能源公司中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711012482
1.招标条件
中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目已获得中卫市沙坡头区发展和改革局 宁夏回族自治区企业投资项目备案
证 ，项目业主为中卫市麦垛山新能源有限公司，建设资金来自业主自筹且已落实，出资比例为资本金占总投资20%，其余80%为银行贷款 ，招
标人为中卫市麦垛山新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
2.2 项目建设规模：本招标项目采取 光伏发电 屋顶 的开发模式。属于分布式光伏发电项目，是在可利用牛棚屋顶及活动区域建设光伏
电站，不影响原有建 构筑物结构，初步估算本项目装机总容量为11.592MWp。采用 自发自用方式，余电上网 的并网模式。
2.3 项目工期：120天，计划开始日期:2023年12月28日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购 建筑及安装工程 勘测设计 各项专题
专项验收 涉网接网手续及申请或协议 施工许可手续 工程竣工验收等： （1）项目前期：负责前期合规性手续办理（如用地预审批复 水土
保持报告及批复 环评报告及批复 地灾报告及批复 文物及军事设施查询批复 压覆矿报告及批复（如有） 接入系统设计方案及批复意见
安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见（如有）等) （2）工程全过程勘测设计：全部光伏场区 配套集电线路（含配套通信
工程）等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括（但不限于）：光伏项目范围（光伏场区及集电线路等）内的地形图测绘 满足设计深度要
求的地形图资料 光伏场区 集电线路地质勘察工作 整个工程的初步设计（设计优化）及概算编制 整个工程范围内的鸟瞰图 施工图 竣工
图编制及报审 配合竣工验收 达标达产 以及所有相关施工 设备 材料招标的招标文件（含标底 技术规范书等）编制 参加评标 现场技
术服务等 （3）工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括（但不限
于）国土规划 城建 环水保 节能 消防 安全（包括临时和永久安全设施 安全生产 三同时 专题工作） 职业健康（包括职业卫生防护
设施和职业卫生 三同时 专题工作） 防雷 安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）采购及施工（包括但不限于建设期及项目移交前的
监测 咨询 审查验收等），以及相关专题的编制 报审 手续办理评价 验收 （4）设备及材料的采购（光伏组件由发包人采购或发包人指
定，不在本次招标范围内）：光伏支架 箱变 逆变器 对侧主变（如有） 开关柜 二次设备 电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采
购，承包人负责接车 接货验收 转运 仓储保管等 （5）土建及安装工程，包括设备基础 预制舱（如有）等建（构）筑物土建安装施工，
所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及电气安装施工等 场内外所有道路 光伏支架及箱变基础 集电线路等建（构）筑安装的
施工 光伏场区接地工程施工 （6）环境保护工程 水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过（负责组织项目整体环水保
监测及验收工作，并承担相应验收费用） （7）工程范围内的设备交接试验 单机及联合调试和试运行 并网性能现场检测 （8）各阶段各
专项验收及竣工验收移交（包括但不限于各项验收可能需要的监测 检测 咨询 审查 档案验收 移交生产验收等环节的所有工作及费用）
安全 三同时 验收 并网安全性评价 职业卫生 三同时 工作的施工及验收取证 消防备案及取证（如有） （9）光伏并网涉及电网的各
项验收，包括并网性能检测 涉网试验 仿真建模，办理相关并网手续（包括但不限于：电力工程质量监督验收 报装 调度命名及编号 并网
调度协议 关口计量表计的校核 电网各项验收等相关手续及费用 并协助发包人办理电力业务许可证 购售电合同及高压供用电合同（如
有）） （10）质量监督（如有）包括签订质量监督合同 完成质量监督验收等 （11）工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围
内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政职能部门 行政许可及批文获取 工程现场管理 技术咨询分包管理 电力工程质量监督
（如有）委托及协调工作等 发包人委托承包人进行现场相关方的管理工作 （12）用地协调及补偿（所有税 费，包括但不限于补偿费 管
理费 征租地工作费 测绘费 有偿使用费 首年土地租金 不可预见费 地面附着物及地下设施的拆除 恢复及补偿等） （13）本工程施
工所需要的所有临时设施（包括但不限于水电气 仓储 生产及生活设施 进场道路 弃渣场等）的设计 施工维护 拆除及恢复原状
（14）所有外部关系的协调工作，以及办理设计（如有），施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费 手续费 规费
等 （15）所有设备的安装 调试及试验，并网试运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 （16）发包人提供的材料和
设备（如有）的卸车 接收 保管及接收后的场内转运 （17）本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计 采购 施工（如有）等。
（18）其它未明确但属于本工程施工 试运行 初步验收 竣工验收及移交 质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
无
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质 业绩 项目主要负责人满足下述要求，并在人员 业绩 设备 资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格 具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证 环境管理体系认
证 职业健康安全管理体系认证 投标人应同时具有工程设计电力行业乙级及以上资质 电力工程施工总承包一级及以上资质，且具备在有效期
内的安全生产许可证。投标人不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年 2021年 2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近三年（2020年至今）至少具有2个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC完工业绩，提供相应的业绩证明文
件。业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明）
等。要求能体现合同签订时间 签约主体 服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在 国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单 最高人民法院在 信用
中国 网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图 在 中国裁判文书
网 （https://wenshu.court.gov.cn/）获取的近三年内投标人及其法定代表人 拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少1个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。
3.1.6 中标人数：1
3.2 其他要求：1.一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料，仅能委托一个代理商参加投标。 2.不是中国电力建设集团（股份）有限公
司的禁入承包商。 3.项目管理机构及人员：投标单位设置的项目管理机构应满足项目施工质量 进度 安全需求。管理机构人员配备包括但不
限于（1）项目经理（2）设计负责人或项目总工（3）项目副经理 施工负责人（4）安全总监（5）质量负责人（6）安全环保负责人等。 4.投
标保证金的形式：电建股份财务公司开具的保函 银行保函 电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（ ：200000.00）
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在 中国电建公共资源交易系统 （网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称 电建交易系统 ）进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年11月20日至2023年11月24日24：00时止（北京时间），通过互联网登录 电建交易系统 ，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在 电建交易系统 领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年12月09日 09时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件 具体递交方式详见招标文件中 投标人须知 。
5.2 逾期送达的 未送达指定地点的 不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn） 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人:中卫市麦垛山新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨阳
招标人或其招标代理机构：中卫市麦垛山新能源有限公司（盖章）
日期：2023年11月20日
招标公告
中国电建电建新能源公司中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711012482
1.招标条件
中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目已获得中卫市沙坡头区发展和改革局 宁夏回族自治区企业投资项目备案
证 ，项目业主为中卫市麦垛山新能源有限公司，建设资金来自业主自筹且已落实，出资比例为资本金占总投资20%，其余80%为银行贷款 ，招
标人为中卫市麦垛山新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
2.2 项目建设规模：本招标项目采取 光伏发电 屋顶 的开发模式。属于分布式光伏发电项目，是在可利用牛棚屋顶及活动区域建设光伏
电站，不影响原有建 构筑物结构，初步估算本项目装机总容量为11.592MWp。采用 自发自用方式，余电上网 的并网模式。
2.3 项目工期：120天，计划开始日期:2023年12月28日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购 建筑及安装工程 勘测设计 各项专题
专项验收 涉网接网手续及申请或协议 施工许可手续 工程竣工验收等： （1）项目前期：负责前期合规性手续办理（如用地预审批复 水土
保持报告及批复 环评报告及批复 地灾报告及批复 文物及军事设施查询批复 压覆矿报告及批复（如有） 接入系统设计方案及批复意见
安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见（如有）等) （2）工程全过程勘测设计：全部光伏场区 配套集电线路（含配套通信
工程）等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括（但不限于）：光伏项目范围（光伏场区及集电线路等）内的地形图测绘 满足设计深度要
求的地形图资料 光伏场区 集电线路地质勘察工作 整个工程的初步设计（设计优化）及概算编制 整个工程范围内的鸟瞰图 施工图 竣工
图编制及报审 配合竣工验收 达标达产 以及所有相关施工 设备 材料招标的招标文件（含标底 技术规范书等）编制 参加评标 现场技
术服务等 （3）工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括（但不限
于）国土规划 城建 环水保 节能 消防 安全（包括临时和永久安全设施 安全生产 三同时 专题工作） 职业健康（包括职业卫生防护
设施和职业卫生 三同时 专题工作） 防雷 安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）采购及施工（包括但不限于建设期及项目移交前的
监测 咨询 审查验收等），以及相关专题的编制 报审 手续办理评价 验收 （4）设备及材料的采购（光伏组件由发包人采购或发包人指
定，不在本次招标范围内）：光伏支架 箱变 逆变器 对侧主变（如有） 开关柜 二次设备 电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采
购，承包人负责接车 接货验收 转运 仓储保管等 （5）土建及安装工程，包括设备基础 预制舱（如有）等建（构）筑物土建安装施工，
所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及电气安装施工等 场内外所有道路 光伏支架及箱变基础 集电线路等建（构）筑安装的
施工 光伏场区接地工程施工 （6）环境保护工程 水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过（负责组织项目整体环水保
监测及验收工作，并承担相应验收费用） （7）工程范围内的设备交接试验 单机及联合调试和试运行 并网性能现场检测 （8）各阶段各
专项验收及竣工验收移交（包括但不限于各项验收可能需要的监测 检测 咨询 审查 档案验收 移交生产验收等环节的所有工作及费用）
安全 三同时 验收 并网安全性评价 职业卫生 三同时 工作的施工及验收取证 消防备案及取证（如有） （9）光伏并网涉及电网的各
项验收，包括并网性能检测 涉网试验 仿真建模，办理相关并网手续（包括但不限于：电力工程质量监督验收 报装 调度命名及编号 并网
调度协议 关口计量表计的校核 电网各项验收等相关手续及费用 并协助发包人办理电力业务许可证 购售电合同及高压供用电合同（如
有）） （10）质量监督（如有）包括签订质量监督合同 完成质量监督验收等 （11）工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围
内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政职能部门 行政许可及批文获取 工程现场管理 技术咨询分包管理 电力工程质量监督
（如有）委托及协调工作等 发包人委托承包人进行现场相关方的管理工作 （12）用地协调及补偿（所有税 费，包括但不限于补偿费 管
理费 征租地工作费 测绘费 有偿使用费 首年土地租金 不可预见费 地面附着物及地下设施的拆除 恢复及补偿等） （13）本工程施
工所需要的所有临时设施（包括但不限于水电气 仓储 生产及生活设施 进场道路 弃渣场等）的设计 施工维护 拆除及恢复原状
（14）所有外部关系的协调工作，以及办理设计（如有），施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费 手续费 规费
等 （15）所有设备的安装 调试及试验，并网试运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 （16）发包人提供的材料和
设备（如有）的卸车 接收 保管及接收后的场内转运 （17）本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计 采购 施工（如有）等。
（18）其它未明确但属于本工程施工 试运行 初步验收 竣工验收及移交 质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
无
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质 业绩 项目主要负责人满足下述要求，并在人员 业绩 设备 资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格 具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证 环境管理体系认
证 职业健康安全管理体系认证 投标人应同时具有工程设计电力行业乙级及以上资质 电力工程施工总承包一级及以上资质，且具备在有效期
内的安全生产许可证。投标人不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年 2021年 2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近三年（2020年至今）至少具有2个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC完工业绩，提供相应的业绩证明文
件。业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明）
等。要求能体现合同签订时间 签约主体 服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在 国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单 最高人民法院在 信用
中国 网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图 在 中国裁判文书
网 （https://wenshu.court.gov.cn/）获取的近三年内投标人及其法定代表人 拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少1个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。
3.1.6 中标人数：1
3.2 其他要求：1.一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料，仅能委托一个代理商参加投标。 2.不是中国电力建设集团（股份）有限公
司的禁入承包商。 3.项目管理机构及人员：投标单位设置的项目管理机构应满足项目施工质量 进度 安全需求。管理机构人员配备包括但不
限于（1）项目经理（2）设计负责人或项目总工（3）项目副经理 施工负责人（4）安全总监（5）质量负责人（6）安全环保负责人等。 4.投
标保证金的形式：电建股份财务公司开具的保函 银行保函 电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（ ：200000.00）
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在 中国电建公共资源交易系统 （网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称 电建交易系统 ）进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年11月20日至2023年11月24日24：00时止（北京时间），通过互联网登录 电建交易系统 ，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在 电建交易系统 领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年12月09日 09时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件 具体递交方式详见招标文件中 投标人须知 。
5.2 逾期送达的 未送达指定地点的 不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn） 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人:中卫市麦垛山新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨阳
招标人或其招标代理机构：中卫市麦垛山新能源有限公司（盖章）
日期：2023年11月20日
招标公告
中国电建电建新能源公司中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目EPC工程总承包招标公告
招标编号：D1101080711012482
1.招标条件
中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目已获得中卫市沙坡头区发展和改革局 宁夏回族自治区企业投资项目备案
证 ，项目业主为中卫市麦垛山新能源有限公司，建设资金来自业主自筹且已落实，出资比例为资本金占总投资20%，其余80%为银行贷款 ，招
标人为中卫市麦垛山新能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目建设地点：中卫市沙坡头区鸿宇源 鹏盛源养殖场9.3MW棚顶分布式光伏项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
2.2 项目建设规模：本招标项目采取 光伏发电 屋顶 的开发模式。属于分布式光伏发电项目，是在可利用牛棚屋顶及活动区域建设光伏
电站，不影响原有建 构筑物结构，初步估算本项目装机总容量为11.592MWp。采用 自发自用方式，余电上网 的并网模式。
2.3 项目工期：120天，计划开始日期:2023年12月28日。
2.4 招标范围：工程内容和范围：招标内容包括除光伏组件由业主提供外的所有的设备物资的采购 建筑及安装工程 勘测设计 各项专题
专项验收 涉网接网手续及申请或协议 施工许可手续 工程竣工验收等： （1）项目前期：负责前期合规性手续办理（如用地预审批复 水土
保持报告及批复 环评报告及批复 地灾报告及批复 文物及军事设施查询批复 压覆矿报告及批复（如有） 接入系统设计方案及批复意见
安全预评价报告及意见及职业病危害预评价报告及意见（如有）等) （2）工程全过程勘测设计：全部光伏场区 配套集电线路（含配套通信
工程）等全过程和全方位设计及技术服务工作。包括（但不限于）：光伏项目范围（光伏场区及集电线路等）内的地形图测绘 满足设计深度要
求的地形图资料 光伏场区 集电线路地质勘察工作 整个工程的初步设计（设计优化）及概算编制 整个工程范围内的鸟瞰图 施工图 竣工
图编制及报审 配合竣工验收 达标达产 以及所有相关施工 设备 材料招标的招标文件（含标底 技术规范书等）编制 参加评标 现场技
术服务等 （3）工作范围内从工程的施工准备到全部工程建设完成及并网发电所涉及的全部专项验收及建设审批手续办理，其中包括（但不限
于）国土规划 城建 环水保 节能 消防 安全（包括临时和永久安全设施 安全生产 三同时 专题工作） 职业健康（包括职业卫生防护
设施和职业卫生 三同时 专题工作） 防雷 安全稳定控制等工程的专项勘察设计（若有）采购及施工（包括但不限于建设期及项目移交前的
监测 咨询 审查验收等），以及相关专题的编制 报审 手续办理评价 验收 （4）设备及材料的采购（光伏组件由发包人采购或发包人指
定，不在本次招标范围内）：光伏支架 箱变 逆变器 对侧主变（如有） 开关柜 二次设备 电缆等主要设备及材料。光伏组件发包人采
购，承包人负责接车 接货验收 转运 仓储保管等 （5）土建及安装工程，包括设备基础 预制舱（如有）等建（构）筑物土建安装施工，
所有设备及其它相关附属设施等满足并网运行的土建及电气安装施工等 场内外所有道路 光伏支架及箱变基础 集电线路等建（构）筑安装的
施工 光伏场区接地工程施工 （6）环境保护工程 水土保持工程施工及组织验收并获得相关行政部门的验收通过（负责组织项目整体环水保
监测及验收工作，并承担相应验收费用） （7）工程范围内的设备交接试验 单机及联合调试和试运行 并网性能现场检测 （8）各阶段各
专项验收及竣工验收移交（包括但不限于各项验收可能需要的监测 检测 咨询 审查 档案验收 移交生产验收等环节的所有工作及费用）
安全 三同时 验收 并网安全性评价 职业卫生 三同时 工作的施工及验收取证 消防备案及取证（如有） （9）光伏并网涉及电网的各
项验收，包括并网性能检测 涉网试验 仿真建模，办理相关并网手续（包括但不限于：电力工程质量监督验收 报装 调度命名及编号 并网
调度协议 关口计量表计的校核 电网各项验收等相关手续及费用 并协助发包人办理电力业务许可证 购售电合同及高压供用电合同（如
有）） （10）质量监督（如有）包括签订质量监督合同 完成质量监督验收等 （11）工程管理服务：在本项目实施阶段，履行其职责范围
内的相关管理事项，包括但不限于：对外沟通协调行政职能部门 行政许可及批文获取 工程现场管理 技术咨询分包管理 电力工程质量监督
（如有）委托及协调工作等 发包人委托承包人进行现场相关方的管理工作 （12）用地协调及补偿（所有税 费，包括但不限于补偿费 管
理费 征租地工作费 测绘费 有偿使用费 首年土地租金 不可预见费 地面附着物及地下设施的拆除 恢复及补偿等） （13）本工程施
工所需要的所有临时设施（包括但不限于水电气 仓储 生产及生活设施 进场道路 弃渣场等）的设计 施工维护 拆除及恢复原状
（14）所有外部关系的协调工作，以及办理设计（如有），施工审查及许可等文件，如设计图纸审查，缴纳有关部门各项审查费 手续费 规费
等 （15）所有设备的安装 调试及试验，并网试运行及消缺，竣工资料的整理及移交，以及质保期内的服务等 （16）发包人提供的材料和
设备（如有）的卸车 接收 保管及接收后的场内转运 （17）本项目集电线路及接入系统对侧扩建工程设计 采购 施工（如有）等。
（18）其它未明确但属于本工程施工 试运行 初步验收 竣工验收及移交 质保期内的质量保证服务等全部工作中的任何项目及工作。
2.5 本招标项目标段/标包划分：共分一个标段
2.6 其他补充：
无
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质 业绩 项目主要负责人满足下述要求，并在人员 业绩 设备 资金等方面具有相应的EPC总承包能力。
3.1.1 资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格 具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证 环境管理体系认
证 职业健康安全管理体系认证 投标人应同时具有工程设计电力行业乙级及以上资质 电力工程施工总承包一级及以上资质，且具备在有效期
内的安全生产许可证。投标人不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。
3.1.2 财务要求：提供近三年经会计师事务所认定的财务会计报表。财务会计报表包括资产负债表 现金流量表 利润表和财务情况说明
书。近三年指2020年 2021年 2022年。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.1.3 业绩要求：投标人近三年（2020年至今）至少具有2个总装机容量50MWp及以上光伏电站工程的EPC完工业绩，提供相应的业绩证明文
件。业绩证明资料包括对应的中标通知书或合同协议书或委托人出具的工程接收证书（或工程竣工验收证书或并网证明或投运证明或完工证明）
等。要求能体现合同签订时间 签约主体 服务范围及合同总金额等内容。
3.1.4 信誉要求：提供在 国家企业信用信息公示系统 （www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单 最高人民法院在 信用
中国 网站（www.creditchina.gov.cn）或其他权威信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单的网页截图 在 中国裁判文书
网 （https://wenshu.court.gov.cn/）获取的近三年内投标人及其法定代表人 拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为网页截图。
3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理的资格要求：具有高级及以上专业技术职称，或取得相应工程建设类注册执业资格及有效的 B
类安全生产考核合格证，具有至少1个50MWp及以上光伏项目总包项目经理业绩。项目经理必须为本公司的在职正式员工，并提供近1年的本单位
社保缴纳证明。
3.1.6 中标人数：1
3.2 其他要求：1.一个制造商对同一品牌同一型号的设备/材料，仅能委托一个代理商参加投标。 2.不是中国电力建设集团（股份）有限公
司的禁入承包商。 3.项目管理机构及人员：投标单位设置的项目管理机构应满足项目施工质量 进度 安全需求。管理机构人员配备包括但不
限于（1）项目经理（2）设计负责人或项目总工（3）项目副经理 施工负责人（4）安全总监（5）质量负责人（6）安全环保负责人等。 4.投
标保证金的形式：电建股份财务公司开具的保函 银行保函 电汇。投标保证金的金额：人民币贰拾万元整（ ：200000.00）
3.3 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，应当在 中国电建公共资源交易系统 （网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称 电建交易系统 ）进行
投标人注册。完成投标人注册后，请于2023年11月20日至2023年11月24日24：00时止（北京时间），通过互联网登录 电建交易系统 ，明确所
投标段，通过网上银行支付招标文件费用后下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在 电建交易系统 领取CA数字证书
用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。)
4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。
4.3 招标文件每套售价2000.00元(人民币)元，售后不退。
4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2023年12月09日 09时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交
投标文件 具体递交方式详见招标文件中 投标人须知 。
5.2 逾期送达的 未送达指定地点的 不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn） 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com) 中国电建招标与采购网
（http://bid.powerchina.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人:中卫市麦垛山新能源有限公司 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人:周承英 联 系 人:
电 话:18895019955 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件:
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨阳
招标人或其招标代理机构：中卫市麦垛山新能源有限公司（盖章）
日期：2023年11月20日