详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目工程建设 EPC 总承包
（招标编号： /）
项目所在地区： 河北省
本保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目工程建设 EPC 总承包已由项目审批/核准/备案
机关批准，项目资金来源为其他资金 100%，招标人为唐县顺阳新能源科技有限公司。本项
目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
规模： 详见招标公告
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目工程建设 EPC 总承包;
(001 保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目工程建设 EPC 总承包)的投标人资格能力要
求：详见招标公告;
本项目允许联合体投标。
获取时间： 从 2023 年 12 月 07 日 00 时 00 分到 2023 年 12 月 12 日 17 时 00 分
获取方式： 详见招标公告
递交截止时间： 2023 年 12 月 27 日 13 时 00 分
递交方式： 详见招标公告纸质文件递交
开标时间： 2023 年 12 月 27 日 13 时 00 分
开标地点： 详见招标公告
保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目
工程建设 EPC 总承包招标公告
1、招标条件
本招标项目保定市唐县 200MW 光伏+储能发电项目(项目名称)，招标人为唐县顺阳新能源科
技有限公司，招标代理机构为南通俊达工程造价咨询有限公司。建设资金来自 自筹资金
(资金来源)。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1 工程地点：河北省保定市唐县北店头镇、白合镇及大洋乡；
2.2 工程规模：总投资约 13 亿元。
2.3 工程总承包范围包括但不限于：
（一）勘察设计（包括但不限于光伏场区、集电线路、汇集升压站、送出线路、配套储能工
程、辅助工程等整个项目的勘察、设计工作） ：含勘察测量、水文气象、初步设计及概算并
配合审查修改、施工图设计及预算、设备技术规范书编制、竣工图出版整理、现场技术服务
等工作。
（二）设备和材料采购：承包人承担所有工程所需的所有设备（除甲供材外）、材料（含所
需辅材）、备品备件、专用工具的采购，出厂试验、运输，承包人负责本招标项目的所有设
备及材料的运输、卸车、保管、管理、移交、二次倒运及运输安装一切险等。
（三）建筑安装工程施工：包括但不限于项目光伏场区、 35kV 集电线路、汇集升压站、送
出线路等工程的所有建筑施工及设备、材料安装工作；工程施工范围所涉及的长期租地、永
久征地、临时征地由投标人负责并承担征、租地补偿的全部费用。地表清理费用、临时征占
地、对外协调；按国家及行业标准完成设备标识、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒
线的工作(含材料购买)等。负责项目范围内地面及地下附属设施、障碍物的清理、赔偿等费
用，大件运输道路的平整及道路损坏修缮，道路的新建、质量保证期内的保修服务等工作。
承担满足国家及发包人规定要求的建设期建筑安装一切险及第三者责任险。
（四）设备的试验及调试：包括消防系统、组件、子阵、逆变器、箱变、各规格电缆、电气
一次、二次系统设备、通讯系统、视频监控系统、防雷接地系统、 35kV 集电线路、汇集升
压站、送出线路等的安装、调试及实验， 保护定值整定等。场区内所有设备及线路“五遥”（遥
测、遥信、遥调、遥控、遥视） 功能接入汇集升压站并配合完成调试、试运行、预验收、质
量保证期内的保修服务等工作。
（五） 负责办理相关林草、用地、规划、施工许可等从项目核准备案后需办理的一切合法合
规性手续承担相关费用。包括但不限于建设工程规划许可证、施工许可、不动产证、消防报
建、消防备案、网络安全备案、施工期应急预案备案等；负责办理并网调试及其相关工作（至
少含并网和验收各种证照手续办理、购售电合同的签订、供用电合同的签订、调度并网协议、
发电业务许可证，直至首次电费结算所有工作）。
（六） 负责各专项验收（包括但不限于职业健康、安全设施、环评、水保、防雷、电站质量
监督、并网技术监督验收、并网验收、防消防验收、档案验收、劳动安全卫生验收、机组性
能考核试验等）有关规定要求的项目竣工验收等工作，同时投标人负责所有并网手续办理、
涉网手续办理、并网检测等全部工作并获取相关文件。负责与本工程有关的一切事项及质保
期内的质量保证服务。
（七） 完成光伏场区征地范围内所有围栏设施及费用（包括但不仅限于征地边界、经过或穿
过场区的公共道路及设施两侧等），并满足安全及发包人验收要求。
（八） 负责设备监造、安全工器具及生活物资准备， 确保满足生产准备及试运行期间安全运
行需求；植被恢复，项目红线范围内涉及的青苗及地面附着物赔偿等所有工作的“EPC 交钥
匙工程 ”。
不论本范围是否提及，凡涉及本工程手续办理、设计、施工、采购、竣工投产、工程检
查、档案验收、竣工结算、工程验收、整体竣工验收、移交给发包方后的质保服务等所有手
续和一揽子工作，所有的相关费用均属于投标人的工作范围。
2.4 计划总工期：必须保障 2024 年 6 月 30 日前全容量并网。
2.5 工程施工质量：合格。遵照发包人要求，满足发包人验收标准要求，满足发包人建设、
运营需要， 验收合格。达到国家和现行电力行业工程质量验收标准， 满足国家现行的光伏发
电站施工和验收规范。工程质量应符合国家质量标准， 如果没有相应国家标准的应符合现行
行业标准。
3、投标人资格要求：
3.1 投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织。
3.2 企业资质：
（一）投标人为联合体的， 应同时具备①、②项资格条件， 且设计单位或施工单位为联合体
牵头人；
（二） 投标人采用分包形式， 且投标人为设计单位的， 投标人应满足①项资格条件， 同时投
标人的分包人应满足②项资格条件；
（三） 投标人采用分包形式， 且投标人为施工单位的， 投标人应满足②项资格条件， 同时投
标人的分包人应满足①项资格条件；
（四）资格条件如下：
①承担设计任务的单位应具备工程设计电力行业乙级或电力行业（新能源发电）专业乙级
及以上资质或工程设计综合资质甲级；
②承担施工任务的单位应具备电力工程施工总承包二级或以上资质。应具有建设行政主管
部门核发的安全生产许可证且在有效期内。
（五） 由同一专业的单位组成的分包人或联合体成员， 按照资质等级最低的单位确定资质等
级。
3.3 业绩要求：
投标人近 5 年须具有 50MWp 级及以上光伏项目工程总承包业绩（或 EPC），或累计容量 50MWp
级及以上光伏项目施工图阶段设计业绩（E)和施工业绩（C) ，提供合同复印件或证明文件，
合同以签订时间为准。
3.4 项目经理：
投标人拟派施工项目经理须具备一级注册建造师执业资格， 具备有效的安全生产考核合格证
书（B 证）。
3.5 设计负责人：
拟派设计负责人须具有电气或相近专业高级工程师职称证书。
3.6 投标人不得存在下列情形之一：
3.6.1 对于施工和服务采购， 近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒
“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.6.2 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，
责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.6.3 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终
结本次执行案件的被执行人（查询网址为： http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未
被撤销的；
3.6.4 在信用中国官网（查询网址： https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒
名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.6.5 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址
http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的， 或者被列入失信联合惩戒名单的， 或者在
企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.6.6 在国家企业信用信息公示系统（查询网址： http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重
违法失信企业名单的；
3.6.7 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.6.8 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实
网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.6.9 为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：
https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）
3.6.10 被法院列为被执行人（查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人
认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.6.11 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.6.12 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.7 本次招标采用资格后审方式， 开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查， 资格条件
没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4、以下条件属于资格审查的必要合格条件：
4.1 具有独立订立合同和履行合同的能力；
4.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
4.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题， 被有
关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
4.4 企业的资质类别、等级和项目负责人的资质等级满足招标公告要求；
4.5 资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
4.6 联合体要求：
4.6.1 联合体成员总数不得超过 2 家。其中设计单位不得超过 1 家，施工单位不得超过 1 家。
4.6.2 具有联合体各方共同投标协议，并约定各方拟承担的工作和责任。
4.7 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人；
（4）为本招标项目提供招标代理服务的；
（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
4.10 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或
者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
4.11 符合相关法律、法规规定的其他要求。
5、招标文件的获取
5.1 获取时间：招标公告发布之日起至 2023 年 12 月 12 日 17 时。
5.2 获取方式：携带授权委托书(如有授权)、企业法人营业执照副本复印件至招标代理公司
购买招标文件等招标资料，地点为江苏省南通市崇川区外环东路 80 号。
5.3 招标文件资料费每套 1000 元，由投标人在购买招标文件的同时交给招标代理单位，无
论投标人是否中标，资料费概不退还。
6、投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2023 年 12 月 27 日 13 时 00 分，本
投标文件递交地点为河北省保定市唐县白合镇上庄村保阜路 12 号南院。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7、评标办法：详见招标文件。
8、其他事项
未尽事宜详见招标文件。
9、联系方式
招标人 唐县顺阳新能源科技有限公司 招标代理机构 南通俊达工程造价咨询有限公司
地 址 河北省保定市唐县白合镇上庄村保阜路 12 号南院 地 址 南通市崇川区外环东路 80 号
联系人 孟女士 联系人 赵欣欣
电 话 0513-89070958 电话 18914382166
2023 年 12 月 7 日
本招标项目的监督部门为/。
招 标 人： 唐县顺阳新能源科技有限公司
地 址： 河北省保定市唐县白合镇上庄村保阜路 12 号南院
联 系 人： 孟女士
电
话： 0513-89070958
电子邮件： /
招标代理机构： 南通俊达工程造价咨询有限公司
地 址： 南通市崇川区外环东路 80 号
联 系 人： 赵欣欣
电
话： 18914382166
电子邮件： 845776438@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
（签名）
招标人或其招标代理机构：
（盖章）

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com