焦作车务段段部职工食堂整修项目发包公告

（项目编号：JZCWD-LXGC-2023-078）

1.发包条件

本发包项目段部职工食堂整修项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准建设，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

2.项目概况与发包范围

（一）土建工程：

门 窗：北侧窗4樘下扩，更换为断桥铝钢化玻璃窗，更换自动伸缩门2樘；墙体开出餐门1樘。

地 面：原有地面水泥砂浆找平层修补，洗涤区地面新做1.5mm厚聚氨酯防水，铺贴800mm*800mm陶瓷地面砖。

内墙面：封堵门洞2樘，窗洞4樘，铲除原有乳胶漆涂料面层至基层，水泥砂浆找平层修补，洗涤区墙面新做1.5mm厚聚氨酯防水，面层安装集成护墙板。

顶 棚：铲除原有涂料面层至基层，水泥砂浆找平层修补，新做铝方通吊顶。

（二）室内给排水工程：

1．重新敷设给排水管道，新做污水池1个，单柄水嘴洗涤盆9个，密闭式地漏2个。

（三）室内电气工程：

1．室内强电线路敷设，新做室内照明灯具、开关、插座，设置配电箱1台，空调敷设专线。

2．室内弱电系统综合布线，配备机柜1台，监控摄像5套。

3．室内按照消防要求设置相应疏散指示灯等设施。

相关事项以现场实勘和图纸为准；

建设地点：焦作车务段段部；

发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

计划工期：60日历天。

包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1本次发包要求承包人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有独立的法人资格，法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税专用发票资格。

3.2本次发包不接受联合体承包。

3.3各承包人均可就上述包段中的1个包段承包。

3.4承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2023年12月20日至2023年12月26日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至18时00分 （北京时间，节假日除外），携带纸质版报名资料（报名资料相关要求见附件）到焦作车务段行政办公室220房间现场递交并登记。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联系人：张工

电话：0391-*******

电子邮件：*********@qq.com

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2023年12月19日