郑州客运段乘务中心职工食堂改造工程施工总价承包发包公告

发包编号：ZJKY-2023-06

郑州客运段乘务中心职工食堂改造工程已由中国铁路郑州局集团有限公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

2.1建设地点：河南省郑州市。

2.2项目概况：

乘务中心旅服楼一层车库改造为职工食堂，主要包括：适应性调整平面布局；A轴明框玻璃幕墙；外墙实墙部分真石漆饰面；室内隔断加气砌块、断桥铝合金结合；室内地面防滑地砖面层；内墙竹木纤维板饰面、墙砖面层、乳胶漆饰面结合；天棚轻钢龙骨铝板吊顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶、纸面石膏板+铝方通跌级吊顶结合；成品套装门、断桥铝玻璃平开门、钢制安全门；进出口混凝土台阶、玻璃雨棚、不锈钢栏杆。给排水、暖通、照明、电气、弱电、设备购置安装等配套改造。

2.3发包范围：郑州客运段乘务中心职工食堂改造工程施工图的所有内容。

2.4工期：计划工期40日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：STSG-01。

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.3业绩要求：竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2021年～2022年（近2年）中平均营业收入不应小于200万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于100万元。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4.1 凡有意参加竞包者，请于 2023 年12月19日至 2023 年12月24日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（http:// www.bidding-crmsc.com.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。

4.2 发包文件每套售价50元，售后不退。

4.3未完成国铁采购平台注册竞包人应在本项目递交竞包文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.4 本项目发包文件不提供邮寄。

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2024 年1月2日14 时 30 分地点为郑州市二七区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼2004室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

本次发包公告同时在国铁采购平台（https://cg.*****.cn/）、郑州客运段办公网（发布公告的媒介名称）上发布。

发 包 人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段

地 址：郑州市二七区二马路80号

联 系 人：马志华

电 话：0371-********

发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地 址：郑州市二七区大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室

联 系 人：史智伟、秦继伟

电 话：159*****893、0371-********

电子邮件：zbgsjyebzz@163.com

2023年12月19日