阿里地区改则县、革吉县、措勤县人民法院审判法庭供暖设备采购项目（邀请）招标公告
作者:记者 本站编辑 发布时间： 2016-01-11 22:13:26
********">阿里地区改则县、革吉县、措勤县人民法院审判法庭供暖设备采购项目（邀请）招标公告
招标编号：CQXZZB-CG-AL-
*******（邀请）
本招标项目
阿里地区改则县、革吉县、措勤县人民法院审判法庭供暖设备采购项目已由相关部门批准实施。招标人为
阿里地区中级人民法院，建设资金为
国家资金，项目出资比例为
100%，现决定对该项目进行
邀请 招标，选定承包人。有关事宜公告如下：
一、项目概况：
（一）招标内容：
改则县，供暖面积680㎡，采购3T常压立式供暖锅炉1台，20㎡彩钢锅炉房，铜铝复合暖气片680片，管道为焊接无缝钢管，管道直径必须满足供暖系统的需求，配套配件、保温、防火材料以及地沟、室内墙面、室外地面等。（详见工程量清单范围内的全部工作内容）
革吉县，供暖面积760㎡，采购3T常压立式供暖锅炉1台，20㎡彩钢锅炉房，铜铝复合暖气片760片，管道为焊接无缝钢管，管道直径必须满足供暖系统的需求，配套配件、保温、防火材料以及地沟、室内墙面、室外地面等。（详见工程量清单范围内的全部工作内容）
措勤县，供暖面积590㎡，采购3T常压立式供暖锅炉1台，20㎡彩钢锅炉房，铜铝复合暖气片590片，管道为焊接无缝钢管，管道直径必须满足供暖系统的需求，配套配件、保温、防火材料以及地沟、室内墙面、室外地面等。（详见工程量清单范围内的全部工作内容）
（二）资金来源和落实情况：国家资金，已落实。
（三）项目地点：阿里地区改则县、革吉县、措勤县人民法院院内
（四）计划工期：
30日历天（具体以签订合同工期为准）。
（五）质量标准：
合格。
（六）供货地点：阿里地区改则县、革吉县、措勤县人民法院院内
二、参加投标条件：
（一）投标人须具备有效的企业法人营业执照（经营范围【
锅炉生产或销售、散热器生产或销售、供暖设备、暖气片销售，具备其中一项均可；】须与本项目采购的物资相吻合）；
（二）投标人须具备有效的生产或销售许可证；
（三）投标人须具备有效的组织机构代码证、税务登记证（国税、地税均可）；
（四）国内具有独立法人资格，注册资金100万元人民币（含100万元）以上，并具有该行业国家规定必备的资质、资格，较强的经济技术实力、良好的信誉、健全的财务会计制度和售后服务能力。
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（六）在西藏有固定服务机构，有能力提供长期服务，需提供联系地址、联络人及电话等详细资料；
(七)不允许联合体投标。
（八）投标申请人处在不良记录公示期内的不得报名。
三、本项目采用资格后审方式。
四、招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于
2016年
1月
11 日至
2016年
1月
15日，每日上午10：30分至13：30分；下午16：00分至18：30分（北京时间，节假日除外）持本邀请函到【
阿里地区狮泉河镇老干局四区东巷8排2号】
重庆西征建设工程咨询有限公司报名。
五、符合以上资格的投标人报名时须带下列原件及复印件：
单位介绍信、授权委托书及经办人身份证（被授权人须是本公司员工）、有效的营业执照、生产或销售许可证、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税均可）、资金、资信证明、近三年经审计财务报表和类似销售业绩证明、能证明企业实力的其它资料等。
原件查验后退回，复印件需加盖公司鲜章无线胶装，招标代理公司留存。
六、投标文件递交截止时间、递交地点：详见《招标文件》。
七.发布公告的媒介
本次招标公告在《西藏自治区建设网》(www.xzcs.gov.cn)、（网址：http://）、阿里地区电视台上发布,同时在阿里地区财政局和恒源商场公示栏中张贴。
八.联系方式
招标人：阿里地区中级人民法院
地址：阿里地区狮泉河镇确典路2号
联 系 人：高佳伟
电 话：
139*****775阿里地区政府采购中心
联 系 人：罗布次仁
电 话：
139*****666 招标代理机构：重庆西征建设工程咨询有限公司
地址：阿里地区狮泉河镇老干局四区东巷8排2号
联 系 人：袁桂兵
电 话：
138*****109 阿里地区中级人民法院 阿里地区政府采购中心
重庆西征建设工程咨询有限公司
2016年1月11日
相关文档下载：
相关新闻
