详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

编号	需求内容
1	一、招标概况 （一）工程名称：某部固定钢架结构停车棚建设项目。 （二）建设地点：广东省佛山市高明区西安农场附近。 （三）工程规模：该项目总用地面积585.19平方米，总建筑面积585.19平方米，主要新建三处钢架结构停车棚。 （四）招标内容：本项目为图纸包干合同，包含招标人提供的施工图设计文件和工程量清单所含内容，施工图设计文件包含而工程量清单未包含的项目，以施工图设计文件为准；施工图设计文件未包含而工程量清单包含的项目以工程量清单为准。
2	营区高压供电设备和低压柜均由施工单位协调供电局；施工用水报装、实施和日后生活用水报装等由施工单位协调水业集团。 （五）现场施工条件： 1.施工现场临时接电点在现有营房区域，施工临时电缆长度最远端约100米，中标单位安装独立施工电表，按电表实际用量每月向建设单位缴纳电费。 2.施工用水于支队管道接驳，施工用水水表位于建设用地南侧。前期，可从现有营房区域接临时水源，临时水管最远端约100米。中标单位按水表实际用量每月向自来水公司缴纳水费。
3	3.施工排水主井位于两块建设用地中间道路。开工前，中标单位需按照文明施工要求对工地废水进行预处理，出水水质除需满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-2010）外，还应符合《污水综合排放标准》或其它有关标准和规定方可排水，在场地内需设置三级沉淀池，建设洗车槽等排水设施，配合建设单位办理施工排水许可证，场地内临时厕所排水需设置化粪池。 4.建设用地南侧为军事行政区出入口，施工机械和车辆可进入工地。
4	5.建设场地初步平整已完成，开工前由施工单位具体测量，开挖的土方外运。所有场地开挖和回填的费用已列入预算，结算时不再增加。施工的临时水电管线由中标单位根据施工需要自行解决，结算时不再增加。 （六）工程质量要求：
5	1.本招标工程的招标质量要求为合格，工程质量验收标准按国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》，中标单位在工程竣工验收时，应向建设单位提供符合国家档案部门的要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式贰份。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，建设单位和监理单位可要求中标单位停工和返工，返工费用由中标单位承担，工期不予顺延。
6	2.本招标工程的保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部2000年第80号令）规定，参照《XX广东省总队工程管理规定》。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标单位负责。 （七）其他要求：
7	1.中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故的一切直接或间接责任和发生的费用； 2.本工程必须由中标单位自行完成，严禁出现转包给个人或其他法人，劳务分包事先需取得建设单位的同意并在施工合同中确认。合同签订前，基建领导小组派员到中标第一候选单位，上门与拟派遣的项目负责和管理人员见面确认，若不能提供社保记录等属本公司员工的有效证明，则视为主动放弃，建设单位不予签订合同。
8	再依次对中标第二、三候选单位进行审查，至到符合要求为止。若三家单位均不符合要求，则重新组织招投标，并将相关情况反映河源公共资源交易中心和住建委。施工期间，若中标单位随意更换的项目主要负责人和管理人员非本公司正式员工，则建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由建设单位按有关规定另行处理，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿，履约保证金不予退还，并通报河源公共资源交易中心和住建委。
9	3.施工单位无条件配合建设单位，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。若发包人委托的第三方审计公司对承包人编制的结算书审减率超过5%，则超过5%以上部分的审计费用由编报项目竣工结算的承包人承担。 二、投标人资格条件 （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1.具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
10	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）投标人成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资入股企业。 （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。
11	近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。 （四）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询无失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的记录；在军队采购网（https://www.plap.cn/）查询未列入军队采购违法失信供应商名单、暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内。
12	（五）财务要求：财务状况良好，需提供近三年经会计师事务所审计的财务审计报告（复印件加盖公章）； （六）本项目项目经理需提投标截止前12个月的社保证明；（入职未满12个月的提供入职以来的社保证明及劳动合同)。 （七）有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录，提供本单位投标截止前近一年内任意6个月的完税凭证或缴纳证明或税务部门的免税证明或零申报证明，并提供投标截止前近一年内任意6个月社保部门开具的社保缴纳证明或社保缴纳发票。 （八）本项目不接受联合体投标。 （九）本项目的特定资格要求：
13	1.投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级以上（含二级）的企业资质并持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》； 2. 拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级（含二级）或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人；
14	3.项目负责人持有《安全生产考核合格证》（B类）； 4. 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑工程专业中级以上职称或建筑工程专业注册建造师执业资格； 5.专职安全员应具有在有效期内的C类安全人员考核合格证。 （10）报价资料报送：
15	将营业执照、建筑工程施工资质证件、缴纳税收和社会保障资金记录、工信部门无重大违法记录、上级单位抽查复审承诺书、保密承诺、财务报表等扫描电子版按照资质模版要求，可在报价结束后及时将资质资料电子版扫描件打包发送邮件至18680036101@163.com，方便我方在报价结束后组织资质审核。 三、施工周期：（90）天。 四、付款方式
16	1.工程预付款：在签订施工合同并正式进场后5天内拨付中标价的10%作为工程预付款。 2.工程进度款：项目为图纸包干合同，工程完成总体工程的30%施工后支付合同价款的30%，完成工程进度的60%施工后支付至合同价款的60%，完成工程进度80%施工并验收合格后支付至合同价款的80%。
17	3.工程结算款：工程竣工验收合格后，成交供应商按监理和业主的要求提供完整准确竣工结算资料及竣工图甲方报送第三方造价咨询机构审核结算价,结算以招标方委托的第三方审核为准，在建设工程竣工验收合格之日起[180]日（含本数，≤180日）之内完成，结算支付至结算价格的[97]%。结算审减超5%部分的审核费用由施工单位支付。 4.每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均需与成交供应商名称一致。
18	5.付款方式：采用对公转账。 6.质量保证金：本工程结算总额的3%作为质量保证金，自本工程缺陷责任期满且中标人按照法律规定及合同约定全面妥善履行了该期间的保修义务后，由中标人提出申请并办理相关退保手续，经招标人书面确认后15个工作日内无息付清（有未决、索偿事项的除外）；若发生中标人迟延履行保修义务，或应承担因质量问题产生的对招标人及第三方的赔偿责任等情况，或存在其他未决（索偿）事项的，招标人从质量保证金中扣除相应的款项后，余额返还中标人（如有），质量保证金不足抵扣的，中标人应补足。
19	7.承包人应严格按照《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规﹝2018﹞14号文)的要求管理工人工资专用账户。要建立健全农民工工资发放机制，申报进度款前同步提交农民工工资发放计划，附带身份证信息、劳务合同等。若因承包人原因造成农民工工资发放不及时，出现上访、申诉等影响军队形象事件，由承包人承担全部后果和一切责任。
20	8.承包人需承诺无条件配合发包人，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。若发包人委托的第三方审计公司对承包人编制的结算书审减率超过5%，则超过5%以上部分的审计费用由编报项目竣工结算的承包人承担。上级单位抽查复审中，审定的金额与结算金额有出入的，以上级单位确定的金额为准，施工单位无条件服从。
21	五、保密要求 承包方与发包方需签订保密协议，在履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。 六、履约保证金 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 合同签订前，承包人向发包人缴纳履约保证金为合同金额的10%，履约保证金根据施工进度，按照施工进度完成50%时后退还50%，剩余50%在工程竣工验收合格后7天内退还（以上退还均不计利息）。 七、工程质量保修期：5年。 八、工程计价方式
22	本工程为图纸包干合同，按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。 九、合同包含的风险范围 总价包含的风险范围：施工期间所有材料的价格变化、因天气原因产生的停工，因临时停电停水造成的延误工期和窝工损失等。本工程所涉及到施工中的全部预埋管（含套管）、管内的穿引线、预埋盒（箱）以及铁件、构件、预埋等预埋工作；开槽、孔洞预留和封堵、塞缝、灌浆及修补和粉刷，以及由此引起的垃圾清运和外运；
23	以上费用均含在合同总价中，竣工后不作调整。应由承包人交纳的各类规费及协调费。承包人应充分考虑对各种机械、设备、车辆进行交通维持而发生的增加费用，以及上市政道路行驶而增加的费用。承包人必须按施工合同约定做好相关总承包管理及发包人另包工程配合，并全面履行总承包管理职责及配合义务，承包人不得以任何理由要求增加费用。承包人因季节性施工（包括冬季、夏季和雨季）为保证施工进度和工程质量而发生的各种措施费用；
24	为按时履约而进行夜间施工而发生的夜间施工费用。可能出现临时停水、停电，承包人需考虑为保证本工程的正常进行而采取的施工措施而发生费用。因施工造成的环境修复费用及制造的垃圾清运费用。为保护全部工程（包括发包人另包工程、甲供材料等）的完好而发生的材料、设备、半成品、成品的保护费。为满足设计、施工、验收规范及合同约定要求在施工中须采用的所有措施而发生的费用。承包人完成本工程（包括发包人另包工程、甲供材料等）所有竣工资料的编制、收集、整理、归档和确保审查备案通过所涉及到的所有费用。
25	承包人承担为配合发包人而发生的全部费用。承包人对涉及到的主要材料及施工工艺，必须按照发包人的要求提供材料样品，工艺样品以及为保证整体施工质量做工程样板，一旦该样品及样板经发包人书面确认后，方可作为工程质量的标准和依据，提供样品的费用由承包人自行承担。 十、工程材料
26	本工程范围内所涉及到的材料厂家必须经建设单位考察认定后方可确定。水泥使用华润、海螺、石井、金羊等品牌，镀锌钢管采用广州珠江钢管厂、广州钢管厂有限公司产品，PPR、UPVC、FRPP、双壁波纹排水管用联塑、雄塑、金牛公司产品，电线电缆采用庆丰、长虹品牌、广州番禺电线电缆有限公司、广州市天河天虹电线电缆厂等合格产品，所有开关、插座用奇胜、正泰的产品；
27	配电箱用广州市埃比斯开关制造有限公司、东莞基业电气有限公司、广州市白云电气集团有限公司的产品；断路器、漏电开关用施耐德、正泰、德力西、西门子的产品。难燃线槽、线管采用联塑、雄塑、顾地产品。铝合金窗用凤铝等国标型材。内墙涂料采用立邦、多乐士涂料。其他材料品牌、规格型号、颜色及外观品质按图纸和招标清单要求，由承包人选择后报请发包人书面确认后方可使用。 十一、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
28	1．主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2．装修工程为5 年； 3．电气管线安装工程为3年； 4．其他项目保修期限约定如下：5年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 十二、工程保险 关于工程保险的特别约定：需要购买建筑工程一切险及第三方责任险。
29	在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，承包人应对工程一切险及第三方责任险进行投保，对其人身安全、财产损失及第三方责任负责，并提供保险凭证；若不投保，则责任自负，业主不承担任何责任，并且不降低承包人应负的合同义务，或业主有权视工程进度情况，施工环境安全检查情况，适当扣留进度款，作为承包人保险预留金，予应对不测，该保险预留金在竣工验收后退还。 十三、工程质量要求
30	本工程的材料、设备、施工达到现行国家、广东省、河源市或行业的工程建设标准、规范的要求。工程质量要符合国家有关验收标准，以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。成交人应向采购人提交相关标准的验收证明（如：提供环保检测等相关报告）。

广东政府采购智慧云平台电子卖场
广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价采购公告
定点竞价采购公告
某部采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。
一、项目基本信息
一、项目基本信息
（一）项目名称：某部装修工程定点采购
（二）项目编号：DDJJ-2024-1074422
（三）预算金额：643,985.56
（四）采购需求：
编号编号
服务描述
服务描述
需求描述
需求描述
数量数量
控制单价
控制单价
（元）（元）
计计
量量
单单
位位
1
工程周期：90
工程工期总日历天数：90
安全文明施工费(元)：0
余泥渣土场外运输排放费(元)：0
暂列金额(元)：0
承包范围：按图包干
是否需要报价前勘查现场：否
工程图纸:查看附件
工程量清单:查看附件
其他材料:查看附件
是否需要项目总负责人：是
是否需要专职安全管理人员：是
见附件
1
643,985.56 项
商务需求
商务需求
编号编号
需求内容
需求内容
一、招标概况 （一）工程名称：某部固定钢架结构停车棚建设项目。 （二）建设地点：广东省佛山市高明
区西安农场附近。 （三）工程规模：该项目总用地面积585.19平方米，总建筑面积585.19平方米，主要
新建三处钢架结构停车棚。 （四）招标内容：本项目为图纸包干合同，包含招标人提供的施工图设计文件
和工程量清单所含内容，施工图设计文件包含而工程量清单未包含的项目，以施工图设计文件为准；施工
图设计文件未包含而工程量清单包含的项目以工程量清单为准。
营区高压供电设备和低压柜均由施工单位协调供电局；施工用水报装、实施和日后生活用水报装等由施工
单位协调水业集团。 （五）现场施工条件： 1.施工现场临时接电点在现有营房区域，施工临时电缆长度最
远端约100米，中标单位安装独立施工电表，按电表实际用量每月向建设单位缴纳电费。 2.施工用水于支
队管道接驳，施工用水水表位于建设用地南侧。前期，可从现有营房区域接临时水源，临时水管最远端约
100米。中标单位按水表实际用量每月向自来水公司缴纳水费。
3.施工排水主井位于两块建设用地中间道路。开工前，中标单位需按照文明施工要求对工地废水进行预处
理，出水水质除需满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-2010）外，还应符合《污水综合排放
标准》或其它有关标准和规定方可排水，在场地内需设置三级沉淀池，建设洗车槽等排水设施，配合建设
单位办理施工排水许可证，场地内临时厕所排水需设置化粪池。 4.建设用地南侧为军事行政区出入口，施
工机械和车辆可进入工地。
5.建设场地初步平整已完成，开工前由施工单位具体测量，开挖的土方外运。所有场地开挖和回填的费用
已列入预算，结算时不再增加。施工的临时水电管线由中标单位根据施工需要自行解决，结算时不再增
加。 （六）工程质量要求：
1.本招标工程的招标质量要求为合格，工程质量验收标准按国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标
准》，中标单位在工程竣工验收时，应向建设单位提供符合国家档案部门的要求规格编制成册的工程竣工
图及有关的技术档案资料一式贰份。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，建设单位和监理单位可要
求中标单位停工和返工，返工费用由中标单位承担，工期不予顺延。
2.本招标工程的保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部2000年第80号令）规定，参照《XX广
东省总队工程管理规定》。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用
由中标单位负责。 （七）其他要求：
1
2
3
4
5
6
-第1页-
1.中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环
卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故的一切直接或间接责任和
发生的费用； 2.本工程必须由中标单位自行完成，严禁出现转包给个人或其他法人，劳务分包事先需取得
建设单位的同意并在施工合同中确认。合同签订前，基建领导小组派员到中标第一候选单位，上门与拟派
遣的项目负责和管理人员见面确认，若不能提供社保记录等属本公司员工的有效证明，则视为主动放弃，
建设单位不予签订合同。
再依次对中标第二、三候选单位进行审查，至到符合要求为止。若三家单位均不符合要求，则重新组织招
投标，并将相关情况反映河源公共资源交易中心和住建委。施工期间，若中标单位随意更换的项目主要负
责人和管理人员非本公司正式员工，则建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由
建设单位按有关规定另行处理，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿，履约保证金不予退还，并通
报河源公共资源交易中心和住建委。
3.施工单位无条件配合建设单位，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。若发包人委托的第三方审计公司
对承包人编制的结算书审减率超过5%，则超过5%以上部分的审计费用由编报项目竣工结算的承包人承
担。 二、投标人资格条件 （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1.具有独
立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和专
业技术能力; 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）投标人成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资入股企业。 （三）单位负责人为同一人或者存
在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或
者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存
在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。
近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否
则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。 （四）在“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）查询无失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法
失信名单的记录；在军队采购网（https://www.plap.cn/）查询未列入军队采购违法失信供应商名单、暂
停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内。
（五）财务要求：财务状况良好，需提供近三年经会计师事务所审计的财务审计报告（复印件加盖公
章）； （六）本项目项目经理需提投标截止前12个月的社保证明；（入职未满12个月的提供入职以来的
社保证明及劳动合同)。 （七）有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录，提供本单位投标截止前近一
年内任意6个月的完税凭证或缴纳证明或税务部门的免税证明或零申报证明，并提供投标截止前近一年内任
意6个月社保部门开具的社保缴纳证明或社保缴纳发票。 （八）本项目不接受联合体投标。 （九）本项目
的特定资格要求：
1.投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级以上（含二级）的企业资质并持有建设行
政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》； 2. 拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程
专业二级（含二级）或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在
建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人在任职期间不得担任专职安全
员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人；
3.项目负责人持有《安全生产考核合格证》（B类）； 4. 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：
具有建筑工程专业中级以上职称或建筑工程专业注册建造师执业资格； 5.专职安全员应具有在有效期内的
C类安全人员考核合格证。 （10）报价资料报送：
将营业执照、建筑工程施工资质证件、缴纳税收和社会保障资金记录、工信部门无重大违法记录、上级单
位抽查复审承诺书、保密承诺、财务报表等扫描电子版按照资质模版要求，可在报价结束后及时将资质资
料电子版扫描件打包发送邮件至18680036101@163.com，方便我方在报价结束后组织资质审核。 三、
施工周期：（90）天。 四、付款方式
1.工程预付款：在签订施工合同并正式进场后5天内拨付中标价的10%作为工程预付款。 2.工程进度款：
项目为图纸包干合同，工程完成总体工程的30%施工后支付合同价款的30%，完成工程进度的60%施工后
支付至合同价款的60%，完成工程进度80%施工并验收合格后支付至合同价款的80%。
3.工程结算款：工程竣工验收合格后，成交供应商按监理和业主的要求提供完整准确竣工结算资料及竣工
图甲方报送第三方造价咨询机构审核结算价,结算以招标方委托的第三方审核为准，在建设工程竣工验收合
格之日起[180]日（含本数，≤180日）之内完成，结算支付至结算价格的[97]%。结算审减超5%部分的
审核费用由施工单位支付。 4.每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法
有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均需与成交供应商名称一致。
5.付款方式：采用对公转账。 6.质量保证金：本工程结算总额的3%作为质量保证金，自本工程缺陷责任
期满且中标人按照法律规定及合同约定全面妥善履行了该期间的保修义务后，由中标人提出申请并办理相
关退保手续，经招标人书面确认后15个工作日内无息付清（有未决、索偿事项的除外）；若发生中标人迟
延履行保修义务，或应承担因质量问题产生的对招标人及第三方的赔偿责任等情况，或存在其他未决（索
偿）事项的，招标人从质量保证金中扣除相应的款项后，余额返还中标人（如有），质量保证金不足抵扣
的，中标人应补足。
7.承包人应严格按照《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》(粤人社规﹝2018﹞14号文)
的要求管理工人工资专用账户。要建立健全农民工工资发放机制，申报进度款前同步提交农民工工资发放
计划，附带身份证信息、劳务合同等。若因承包人原因造成农民工工资发放不及时，出现上访、申诉等影
响军队形象事件，由承包人承担全部后果和一切责任。
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-第2页-
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
8.承包人需承诺无条件配合发包人，接受上级单位抽查复审项目竣工结算。若发包人委托的第三方审计公
司对承包人编制的结算书审减率超过5%，则超过5%以上部分的审计费用由编报项目竣工结算的承包人承
担。上级单位抽查复审中，审定的金额与结算金额有出入的，以上级单位确定的金额为准，施工单位无条
件服从。
五、保密要求 承包方与发包方需签订保密协议，在履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双
方均有保密义务。 六、履约保证金 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 合同签订前，承包人向
发包人缴纳履约保证金为合同金额的10%，履约保证金根据施工进度，按照施工进度完成50%时后退还
50%，剩余50%在工程竣工验收合格后7天内退还（以上退还均不计利息）。 七、工程质量保修期：5
年。 八、工程计价方式
本工程为图纸包干合同，按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工
期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。 九、合同包含的风险
范围 总价包含的风险范围：施工期间所有材料的价格变化、因天气原因产生的停工，因临时停电停水造成
的延误工期和窝工损失等。本工程所涉及到施工中的全部预埋管（含套管）、管内的穿引线、预埋盒
（箱）以及铁件、构件、预埋等预埋工作；开槽、孔洞预留和封堵、塞缝、灌浆及修补和粉刷，以及由此
引起的垃圾清运和外运；
以上费用均含在合同总价中，竣工后不作调整。应由承包人交纳的各类规费及协调费。承包人应充分考虑
对各种机械、设备、车辆进行交通维持而发生的增加费用，以及上市政道路行驶而增加的费用。承包人必
须按施工合同约定做好相关总承包管理及发包人另包工程配合，并全面履行总承包管理职责及配合义务，
承包人不得以任何理由要求增加费用。承包人因季节性施工（包括冬季、夏季和雨季）为保证施工进度和
工程质量而发生的各种措施费用；
为按时履约而进行夜间施工而发生的夜间施工费用。可能出现临时停水、停电，承包人需考虑为保证本工
程的正常进行而采取的施工措施而发生费用。因施工造成的环境修复费用及制造的垃圾清运费用。为保护
全部工程（包括发包人另包工程、甲供材料等）的完好而发生的材料、设备、半成品、成品的保护费。为
满足设计、施工、验收规范及合同约定要求在施工中须采用的所有措施而发生的费用。承包人完成本工程
（包括发包人另包工程、甲供材料等）所有竣工资料的编制、收集、整理、归档和确保审查备案通过所涉
及到的所有费用。
承包人承担为配合发包人而发生的全部费用。承包人对涉及到的主要材料及施工工艺，必须按照发包人的
要求提供材料样品，工艺样品以及为保证整体施工质量做工程样板，一旦该样品及样板经发包人书面确认
后，方可作为工程质量的标准和依据，提供样品的费用由承包人自行承担。 十、工程材料
本工程范围内所涉及到的材料厂家必须经建设单位考察认定后方可确定。水泥使用华润、海螺、石井、金
羊等品牌，镀锌钢管采用广州珠江钢管厂、广州钢管厂有限公司产品，PPR、UPVC、FRPP、双壁波纹排
水管用联塑、雄塑、金牛公司产品，电线电缆采用庆丰、长虹品牌、广州番禺电线电缆有限公司、广州市
天河天虹电线电缆厂等合格产品，所有开关、插座用奇胜、正泰的产品；
配电箱用广州市埃比斯开关制造有限公司、东莞基业电气有限公司、广州市白云电气集团有限公司的产
品；断路器、漏电开关用施耐德、正泰、德力西、西门子的产品。难燃线槽、线管采用联塑、雄塑、顾地
产品。铝合金窗用凤铝等国标型材。内墙涂料采用立邦、多乐士涂料。其他材料品牌、规格型号、颜色及
外观品质按图纸和招标清单要求，由承包人选择后报请发包人书面确认后方可使用。 十一、质量保修期 根
据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2．装修工程为5 年； 3．电气管线安装工程为3
年； 4．其他项目保修期限约定如下：5年。 　 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 十二、工程
保险 关于工程保险的特别约定：需要购买建筑工程一切险及第三方责任险。
在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，承包人应对工程一切险及第三方责任险进行投保，对其人身安
全、财产损失及第三方责任负责，并提供保险凭证；若不投保，则责任自负，业主不承担任何责任，并且
不降低承包人应负的合同义务，或业主有权视工程进度情况，施工环境安全检查情况，适当扣留进度款，
作为承包人保险预留金，予应对不测，该保险预留金在竣工验收后退还。 十三、工程质量要求
本工程的材料、设备、施工达到现行国家、广东省、河源市或行业的工程建设标准、规范的要求。工程质
量要符合国家有关验收标准，以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210-
2018）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为
质量评定验收标准，并达到合格标准。成交人应向采购人提交相关标准的验收证明（如：提供环保检测等
相关报告）。
（五）竞价公告时间：2024-02-05 20:53:05 ~ 2024-02-21 00:00:00
（六）供应商报价时间：2024-02-21 09:00～16:00
二、需求信息
二、需求信息
合同份数：4
争议处理方式：向仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
三、供应商报价须知
-第3页-
（一）本项目的供应商采用公开邀请的方式，符合需求的供应商都可以参与。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应
商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。
（四）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供
应商承担。
（五）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点竞价规则
四、定点竞价规则
（一）报价规则
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价应不高于最高限价。
（3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。
（二）实质性响应审核
报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应
商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。
（三）成交规则、终止规则
（1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最
低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供
应商为成交供应商。
（2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质
响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。
五、项目联系方式
五、项目联系方式
联系方式：李先生 18680036101
采购单位：某部
2024年02月05日
-第4页-
查看项目详情
-第5页-

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com