本招标项目2024年中国电信六盘水公司无线网TOP网格信号延伸覆盖工程服务框架采购已由中国电信股份有限公司六盘水分公司以中电信六盘水议〔2023〕116 号批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司六盘水分公司，建设资金来自单位自筹资金，项目出资比例为100，招标人为中国电信股份有限公司六盘水分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.1 建设地点：六盘水市

2.2 项目规模：*******.00元人民币（不含税）

2.3 计划工期：730天

2.4 招标范围：本项目为集中招标项目

2.5 标段划分： 2024年中国电信六盘水公司无线网TOP网格信号延伸覆盖工程服务框架采购

3.1 本次招标要求投标人须具备2.1投标人基本资格要求（1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。（2）投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。（3）须具备有效的行政主管部门颁发的通信工程施工总承包三级及以上资质。如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》（文号：建市〔2020〕94号）进行换证的，则按照相应政策调整文件认定企业资质。（4）须具备有效的行政主管部门颁发的安全生产许可证。（5）针对本项目： 1）企业主要负责人应具备有效的通信行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）； 2）项目经理须具备有效的一级建造师注册证书（通信与广电工程专业）注册建造师资格，具备有效的通信行政主管部门安全生产考核合格证书（B类）。且该项目经理未担任其他在建建设工程项目的项目经理（须提供承诺，承诺格式自拟）。 3）配置1人专职安全生产管理人员且具备有效的通信行政主管部门安全生产考核合格证书（C证）； 4）承诺施工人员具备有效的相应特种作业证书（如电工作业证书等），在未取得特种作业证书不得从事对应的施工作业（格式自拟）。须提供以上人员身份证正反面、资质证书，投标人为其缴纳的2023年6月以来任意连续3个月的社保证明扫描件或复印件。（6）须承诺为本项目开具增值税专用发票（格式自拟）。（7）本次招标不接受联合体投标。2.2投标人不得存在下列情形之一（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）被依法暂停或取消投标资格的；（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （5）在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（11）为本招标项目的代建人；（12）为本招标项目的招标代理机构；（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； （16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。 投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。2.3 投标产品资格要求：无。2.4 投标产品制造商（集成商、软件开发商、软件著作权人等）资格要求：无。2.5 评价检测:无。2.6法律法规规定的其他要求。资质，无业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述标段中的1个标段投标。

4.1（A）凡有意参加投标者，请于2024年02月24日09时00分至2024年03月01日17时00分（北京时间，下同），在中国电信电子采购系统持单位介绍信购买招标文件。邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）0元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后0日内寄送。

4.1（B）凡有意参加投标者，请于2024年02月24日09时00分至2024年03月01日17时00分（北京时间，下同），登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价0元，售后不退。图纸押金0元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年03月15日10时00分，地点为中国电信电子采购系统。

5.1（B）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年03月15日10时00分，投标人应在截止时间前通过登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统递交电子投标文件。

5.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.2（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、贵州省招标投标公告服务平台（http://ztb.guizhou.gov.cn/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布。

联系人：中国电信阳光采购网联系方式：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出

无