响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目招标公告

项目编号：A320*****010*****001

标段编号：A320*****010*****001001

本招标项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目已由 响水行政审批局以响行审投资备(2023)484号文件批准建设，项目业主为响水华辰文体产业发展有限公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目（标段）的工程总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1.1建设地点：响坎河东侧，灌江路北侧，双南灌渠西侧（原气象局地块）。

2.1.2建设规模：项目规划用地面积*****.65m2，总建筑面积≤7000.00m2。地上建筑面积≤6000.00m2，总层数不超过三层，建筑总高度≤24.00米，地下建筑面积≤1000.00m2，容积率≤0.7，绿化率≥30%，建筑密度≤36%，地上停车位（具体详见地块规划条件）。

2.1.3合同估算价：约7965.04万元。

2.1.4工期要求：总工期要求300日历天【其中：房屋建筑设计周期60日历天（合同签订后20日内提供方案设计，经发包人确认后交付审查），施工工期240日历天】。

设计开工日期： 2024年4月10日，施工开工日期： 2024年6月9日，

工程竣工日期： 2025年2月4日

注：开工时间以招标人或总监理工程师开具的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工、及双方约定的其他内容，须达到国家合格标准。

（1）设计质量标准：所有设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要求进行修改，确保审查通过，取得有关部门初设批复和图审合格证。

（2）施工质量标准：符合国家“合格”标准。其中绿化养护期两年，苗木成活率 100%，如成活率不足的，由中标人无条件补植到位（补植养护期需满足二年要求，并确保成活）。

2.2招标范围：本次招标项目共为一个标段，招标范围包括地块内所有建设内容的设计、采购及施工，直至竣工验收合格、质量保修期内的保修等全部工作。

2.2.1设计部分：

房建及配套工程：设计范围主要包含但不限于（本次设计范围不含地质勘探）方案设计、方案深化设计、优化设计、初步设计（含概算）、施工图设计（包括所有专业工程设计（含布展设计）及二次深化设计）、变配电室（含变配电房内部设备电力设计）设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、专项设计、设计交底、变更设计、施工阶段及竣工验收阶段的设计配合服务及与本项目有关的其他设计咨询服务等。设计内容包含但不限于桩基、基坑围护、地下空间、建筑、装配式、结构、给排水、消防、电气、智能化、暖通、绿色建筑、建筑防雷、建筑外立面装饰、内装、室外道路、停车场、综合管网（强弱电、智能化、给水、消防、雨污水系统等）、景观绿化、亮化、导示系统（室内、外）、室外智能化、室外消防等及其配套的所有设计，施工现场全程把控、住场服务及项目总结等服务。招标人保留对设计范围适当调整的权利。

2.2.2 施工部分：

1）房建及配套工程：主要包含但不限于土建、结构、地基、桩基、大型土石方、基坑支护、护坡、降水（如有）、室内装饰装修（含布展工程）、钢结构（如有）、道路、场地、亮化、建筑防雷、抗震支架、电梯、门窗（含防火门窗）、供电、变配电室（含变配电房内部设备等）及室外电缆管网、通信、控制、智能化、给排水、消防、暖通、环保、工艺设备、装卸设备等设备、水电配套设施、管线、供水、污水处理、绿色建筑（包括建筑节能、中水系统、雨水回用等工程、绿色建筑策划咨询）、路灯、照明、标识标牌等导示系统、景观绿化（含绿化土的改良）、铺装、管网（含外接、外排、雨污水、网络、通信、绿化喷灌等）、围墙、大门等相关配套工程的施工及材料设备采购安装、调试直至竣工验收合格并交付使用；

注：招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。

3.1投标人应同时具备 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑专业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上 和 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证 （允许联合体）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

注：为保障建设工程企业合法权益和我省建设工程招标投标活动正常开展，现就建设工程企业资质延续换证期间参加房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动有关事项公告如下。

对于住房城乡建设部已核准建设工程企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，2024年3月1日前在参加我省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动时，在投标文件中提供原资质证书原件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。

招标人在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格【注册执业资格包括其中之一：①一级注册建筑师、②建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类证）】，且必须满足下列条件：

1. 总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

   （2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、

   施工项目负责人。

2. 总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

   本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

   （4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

   3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求（可选）：

   ?3.3.1投标人在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内的，招标人拒绝其参加本项目投标。

   □3.3.2自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

   □3.3.3自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   □3.3.4自 年 月 日（含）以来（提示语：近3个月内。），投标人没有因拖欠工人工资被江苏省级建设主管部门、盐城市级建设主管部门及所属县（市、区）建设主管部门 通报批评的；

   □3.3.5自 年 月 日（含）以来，投标人或者拟派总承包项目经理在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

   ?3.3.6工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见3.6.1。

   3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

   3.5 本次招标 接受 组建联合体投标，联合体成员不超过2家（含牵头人）【只能为1家工程设计企业和1家施工企业，联合体牵头人必须为建筑施工企业资质】 。

   采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

   3.6业绩要求：

   3.6.1总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

   （1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业绩。

   （2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项目的设计业绩。

   （3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项目的施工业绩。

   工程业绩是指：建筑面积4000平方米及以上且项目合同金额达到4200.00万元及以上的的房屋建筑工程（不含仓储建筑、厂房）。类似工程业绩有效期自2020年2月26日起（以竣工验收时间为准）近4年内。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

   注：

   ①工程总承包（或施工）业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包合同（或施工合同）扫描件、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   ②设计业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计合同扫描件、工程竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   注：以上能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。

   ③上述业绩要求的相关指标需在提供的中标通知书（招标项目提供）或合同或竣工验收证明中明确体现。如提供的中标通知书或合同或竣工验收证明中均未能明确体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，确保相关指标能明确体现。同一指标，不一致的，以最小的为准。

   ④中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。

   ⑤工程总承包项目经理业绩必须是投标人承接的，否则不予认可。

   ⑥如为联合体投标的，则必须为牵头人单位的类似工程业绩。

   须提交的材料及要求，见投标人须知3.6。

   3.7信誉要求：投标人（含联合体成员）不得存在下列情形：

   （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、响水县有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

   （2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

   （3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

   （4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

   （5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

   凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

   3.8投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时需提供从2023年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：本工程投标时，仅需提供总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、设计专业负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目负责人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.10投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

3.11本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

3.12本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。

投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。

4.1本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平台获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

4.2招标文件获取方式：投标人使用CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：盐城市公共资源电子交易系统（http://112.24.96.37:9930/TPBidder/memberLogin)。

5.1 投标截止时间为 ：2024年03月29日9时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用“综合评估、评定分离法”。

提示：需要附具体的评标标准和方法

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb）、盐城市公共资源交易平台（https://ggzy.yancheng.gov.cn）以及响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html 同步发布。

本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

招标人：响水华辰文体产业发展有限公司 招标代理机构：江苏航耀项目管理有限公司

地址：响水县经济开发区珠江路33号 地址：中南世纪城12期33号楼1912室

联系人：王先生 联系人：吉先生

电话：138*****658 电话：138*****219

邮箱： 邮箱：*********@qq.com

2024年2月26日

评标办法前附表

工程总承包项目招标一般应当采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于5名，具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分是否带入第二阶段，由招标人根据招标项目的实际情况在招标文件中明确。

评标方案

联系人

电话

联系人

电话

响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目招标公告

项目编号：A320*****010*****001

标段编号：A320*****010*****001001

本招标项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目已由 响水行政审批局以响行审投资备(2023)484号文件批准建设，项目业主为响水华辰文体产业发展有限公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目（标段）的工程总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1.1建设地点：响坎河东侧，灌江路北侧，双南灌渠西侧（原气象局地块）。

2.1.2建设规模：项目规划用地面积*****.65m2，总建筑面积≤7000.00m2。地上建筑面积≤6000.00m2，总层数不超过三层，建筑总高度≤24.00米，地下建筑面积≤1000.00m2，容积率≤0.7，绿化率≥30%，建筑密度≤36%，地上停车位（具体详见地块规划条件）。

2.1.3合同估算价：约7965.04万元。

2.1.4工期要求：总工期要求300日历天【其中：房屋建筑设计周期60日历天（合同签订后20日内提供方案设计，经发包人确认后交付审查），施工工期240日历天】。

设计开工日期： 2024年4月10日，施工开工日期： 2024年6月9日，

工程竣工日期： 2025年2月4日

注：开工时间以招标人或总监理工程师开具的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工、及双方约定的其他内容，须达到国家合格标准。

（1）设计质量标准：所有设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要求进行修改，确保审查通过，取得有关部门初设批复和图审合格证。

（2）施工质量标准：符合国家“合格”标准。其中绿化养护期两年，苗木成活率 100%，如成活率不足的，由中标人无条件补植到位（补植养护期需满足二年要求，并确保成活）。

2.2招标范围：本次招标项目共为一个标段，招标范围包括地块内所有建设内容的设计、采购及施工，直至竣工验收合格、质量保修期内的保修等全部工作。

2.2.1设计部分：

房建及配套工程：设计范围主要包含但不限于（本次设计范围不含地质勘探）方案设计、方案深化设计、优化设计、初步设计（含概算）、施工图设计（包括所有专业工程设计（含布展设计）及二次深化设计）、变配电室（含变配电房内部设备电力设计）设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、专项设计、设计交底、变更设计、施工阶段及竣工验收阶段的设计配合服务及与本项目有关的其他设计咨询服务等。设计内容包含但不限于桩基、基坑围护、地下空间、建筑、装配式、结构、给排水、消防、电气、智能化、暖通、绿色建筑、建筑防雷、建筑外立面装饰、内装、室外道路、停车场、综合管网（强弱电、智能化、给水、消防、雨污水系统等）、景观绿化、亮化、导示系统（室内、外）、室外智能化、室外消防等及其配套的所有设计，施工现场全程把控、住场服务及项目总结等服务。招标人保留对设计范围适当调整的权利。

2.2.2 施工部分：

1）房建及配套工程：主要包含但不限于土建、结构、地基、桩基、大型土石方、基坑支护、护坡、降水（如有）、室内装饰装修（含布展工程）、钢结构（如有）、道路、场地、亮化、建筑防雷、抗震支架、电梯、门窗（含防火门窗）、供电、变配电室（含变配电房内部设备等）及室外电缆管网、通信、控制、智能化、给排水、消防、暖通、环保、工艺设备、装卸设备等设备、水电配套设施、管线、供水、污水处理、绿色建筑（包括建筑节能、中水系统、雨水回用等工程、绿色建筑策划咨询）、路灯、照明、标识标牌等导示系统、景观绿化（含绿化土的改良）、铺装、管网（含外接、外排、雨污水、网络、通信、绿化喷灌等）、围墙、大门等相关配套工程的施工及材料设备采购安装、调试直至竣工验收合格并交付使用；

注：招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。

3.1投标人应同时具备 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑专业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上 和 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证 （允许联合体）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

注：为保障建设工程企业合法权益和我省建设工程招标投标活动正常开展，现就建设工程企业资质延续换证期间参加房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动有关事项公告如下。

对于住房城乡建设部已核准建设工程企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，2024年3月1日前在参加我省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动时，在投标文件中提供原资质证书原件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。

招标人在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格【注册执业资格包括其中之一：①一级注册建筑师、②建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类证）】，且必须满足下列条件：

1. 总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

   （2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、

   施工项目负责人。

2. 总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

   本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

   （4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

   3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求（可选）：

   ?3.3.1投标人在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内的，招标人拒绝其参加本项目投标。

   □3.3.2自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

   □3.3.3自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   □3.3.4自 年 月 日（含）以来（提示语：近3个月内。），投标人没有因拖欠工人工资被江苏省级建设主管部门、盐城市级建设主管部门及所属县（市、区）建设主管部门 通报批评的；

   □3.3.5自 年 月 日（含）以来，投标人或者拟派总承包项目经理在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

   ?3.3.6工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见3.6.1。

   3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

   3.5 本次招标 接受 组建联合体投标，联合体成员不超过2家（含牵头人）【只能为1家工程设计企业和1家施工企业，联合体牵头人必须为建筑施工企业资质】 。

   采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

   3.6业绩要求：

   3.6.1总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

   （1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业绩。

   （2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项目的设计业绩。

   （3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项目的施工业绩。

   工程业绩是指：建筑面积4000平方米及以上且项目合同金额达到4200.00万元及以上的的房屋建筑工程（不含仓储建筑、厂房）。类似工程业绩有效期自2020年2月26日起（以竣工验收时间为准）近4年内。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

   注：

   ①工程总承包（或施工）业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包合同（或施工合同）扫描件、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   ②设计业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计合同扫描件、工程竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   注：以上能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。

   ③上述业绩要求的相关指标需在提供的中标通知书（招标项目提供）或合同或竣工验收证明中明确体现。如提供的中标通知书或合同或竣工验收证明中均未能明确体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，确保相关指标能明确体现。同一指标，不一致的，以最小的为准。

   ④中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。

   ⑤工程总承包项目经理业绩必须是投标人承接的，否则不予认可。

   ⑥如为联合体投标的，则必须为牵头人单位的类似工程业绩。

   须提交的材料及要求，见投标人须知3.6。

   3.7信誉要求：投标人（含联合体成员）不得存在下列情形：

   （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、响水县有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

   （2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

   （3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

   （4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

   （5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

   凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

   3.8投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时需提供从2023年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：本工程投标时，仅需提供总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、设计专业负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目负责人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.10投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

3.11本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

3.12本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。

投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。

4.1本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平台获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

4.2招标文件获取方式：投标人使用CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：盐城市公共资源电子交易系统（http://112.24.96.37:9930/TPBidder/memberLogin)。

5.1 投标截止时间为 ：2024年03月29日9时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用“综合评估、评定分离法”。

提示：需要附具体的评标标准和方法

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb）、盐城市公共资源交易平台（https://ggzy.yancheng.gov.cn）以及响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html 同步发布。

本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

招标人：响水华辰文体产业发展有限公司 招标代理机构：江苏航耀项目管理有限公司

地址：响水县经济开发区珠江路33号 地址：中南世纪城12期33号楼1912室

联系人：王先生 联系人：吉先生

电话：138*****658 电话：138*****219

邮箱： 邮箱：*********@qq.com

2024年2月26日

评标办法前附表

工程总承包项目招标一般应当采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于5名，具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分是否带入第二阶段，由招标人根据招标项目的实际情况在招标文件中明确。

评标方案

响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目招标公告

项目编号：A320*****010*****001

标段编号：A320*****010*****001001

本招标项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目已由 响水行政审批局以响行审投资备(2023)484号文件批准建设，项目业主为响水华辰文体产业发展有限公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目（标段）的工程总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1.1建设地点：响坎河东侧，灌江路北侧，双南灌渠西侧（原气象局地块）。

2.1.2建设规模：项目规划用地面积*****.65m2，总建筑面积≤7000.00m2。地上建筑面积≤6000.00m2，总层数不超过三层，建筑总高度≤24.00米，地下建筑面积≤1000.00m2，容积率≤0.7，绿化率≥30%，建筑密度≤36%，地上停车位（具体详见地块规划条件）。

2.1.3合同估算价：约7965.04万元。

2.1.4工期要求：总工期要求300日历天【其中：房屋建筑设计周期60日历天（合同签订后20日内提供方案设计，经发包人确认后交付审查），施工工期240日历天】。

设计开工日期： 2024年4月10日，施工开工日期： 2024年6月9日，

工程竣工日期： 2025年2月4日

注：开工时间以招标人或总监理工程师开具的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工、及双方约定的其他内容，须达到国家合格标准。

（1）设计质量标准：所有设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要求进行修改，确保审查通过，取得有关部门初设批复和图审合格证。

（2）施工质量标准：符合国家“合格”标准。其中绿化养护期两年，苗木成活率 100%，如成活率不足的，由中标人无条件补植到位（补植养护期需满足二年要求，并确保成活）。

2.2招标范围：本次招标项目共为一个标段，招标范围包括地块内所有建设内容的设计、采购及施工，直至竣工验收合格、质量保修期内的保修等全部工作。

2.2.1设计部分：

房建及配套工程：设计范围主要包含但不限于（本次设计范围不含地质勘探）方案设计、方案深化设计、优化设计、初步设计（含概算）、施工图设计（包括所有专业工程设计（含布展设计）及二次深化设计）、变配电室（含变配电房内部设备电力设计）设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、专项设计、设计交底、变更设计、施工阶段及竣工验收阶段的设计配合服务及与本项目有关的其他设计咨询服务等。设计内容包含但不限于桩基、基坑围护、地下空间、建筑、装配式、结构、给排水、消防、电气、智能化、暖通、绿色建筑、建筑防雷、建筑外立面装饰、内装、室外道路、停车场、综合管网（强弱电、智能化、给水、消防、雨污水系统等）、景观绿化、亮化、导示系统（室内、外）、室外智能化、室外消防等及其配套的所有设计，施工现场全程把控、住场服务及项目总结等服务。招标人保留对设计范围适当调整的权利。

2.2.2 施工部分：

1）房建及配套工程：主要包含但不限于土建、结构、地基、桩基、大型土石方、基坑支护、护坡、降水（如有）、室内装饰装修（含布展工程）、钢结构（如有）、道路、场地、亮化、建筑防雷、抗震支架、电梯、门窗（含防火门窗）、供电、变配电室（含变配电房内部设备等）及室外电缆管网、通信、控制、智能化、给排水、消防、暖通、环保、工艺设备、装卸设备等设备、水电配套设施、管线、供水、污水处理、绿色建筑（包括建筑节能、中水系统、雨水回用等工程、绿色建筑策划咨询）、路灯、照明、标识标牌等导示系统、景观绿化（含绿化土的改良）、铺装、管网（含外接、外排、雨污水、网络、通信、绿化喷灌等）、围墙、大门等相关配套工程的施工及材料设备采购安装、调试直至竣工验收合格并交付使用；

注：招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。

3.1投标人应同时具备 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑专业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上 和 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证 （允许联合体）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

注：为保障建设工程企业合法权益和我省建设工程招标投标活动正常开展，现就建设工程企业资质延续换证期间参加房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动有关事项公告如下。

对于住房城乡建设部已核准建设工程企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，2024年3月1日前在参加我省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动时，在投标文件中提供原资质证书原件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。

招标人在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格【注册执业资格包括其中之一：①一级注册建筑师、②建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类证）】，且必须满足下列条件：

1. 总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

   （2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、

   施工项目负责人。

2. 总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

   本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

   （4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

   3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求（可选）：

   ?3.3.1投标人在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内的，招标人拒绝其参加本项目投标。

   □3.3.2自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

   □3.3.3自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   □3.3.4自 年 月 日（含）以来（提示语：近3个月内。），投标人没有因拖欠工人工资被江苏省级建设主管部门、盐城市级建设主管部门及所属县（市、区）建设主管部门 通报批评的；

   □3.3.5自 年 月 日（含）以来，投标人或者拟派总承包项目经理在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

   ?3.3.6工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见3.6.1。

   3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

   3.5 本次招标 接受 组建联合体投标，联合体成员不超过2家（含牵头人）【只能为1家工程设计企业和1家施工企业，联合体牵头人必须为建筑施工企业资质】 。

   采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

   3.6业绩要求：

   3.6.1总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

   （1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业绩。

   （2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项目的设计业绩。

   （3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项目的施工业绩。

   工程业绩是指：建筑面积4000平方米及以上且项目合同金额达到4200.00万元及以上的的房屋建筑工程（不含仓储建筑、厂房）。类似工程业绩有效期自2020年2月26日起（以竣工验收时间为准）近4年内。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

   注：

   ①工程总承包（或施工）业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包合同（或施工合同）扫描件、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   ②设计业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计合同扫描件、工程竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   注：以上能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。

   ③上述业绩要求的相关指标需在提供的中标通知书（招标项目提供）或合同或竣工验收证明中明确体现。如提供的中标通知书或合同或竣工验收证明中均未能明确体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，确保相关指标能明确体现。同一指标，不一致的，以最小的为准。

   ④中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。

   ⑤工程总承包项目经理业绩必须是投标人承接的，否则不予认可。

   ⑥如为联合体投标的，则必须为牵头人单位的类似工程业绩。

   须提交的材料及要求，见投标人须知3.6。

   3.7信誉要求：投标人（含联合体成员）不得存在下列情形：

   （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、响水县有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

   （2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

   （3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

   （4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

   （5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

   凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

   3.8投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时需提供从2023年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：本工程投标时，仅需提供总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、设计专业负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目负责人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.10投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

3.11本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

3.12本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。

投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。

4.1本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平台获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

4.2招标文件获取方式：投标人使用CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：盐城市公共资源电子交易系统（http://112.24.96.37:9930/TPBidder/memberLogin)。

5.1 投标截止时间为 ：2024年03月29日9时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用“综合评估、评定分离法”。

提示：需要附具体的评标标准和方法

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb）、盐城市公共资源交易平台（https://ggzy.yancheng.gov.cn）以及响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html 同步发布。

本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

招标人：响水华辰文体产业发展有限公司 招标代理机构：江苏航耀项目管理有限公司

地址：响水县经济开发区珠江路33号 地址：中南世纪城12期33号楼1912室

联系人：王先生 联系人：吉先生

电话：138*****658 电话：138*****219

邮箱： 邮箱：*********@qq.com

2024年2月26日

评标办法前附表

工程总承包项目招标一般应当采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于5名，具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分是否带入第二阶段，由招标人根据招标项目的实际情况在招标文件中明确。

评标方案

联系人

电话

联系人

电话

响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目招标公告

项目编号：A320*****010*****001

标段编号：A320*****010*****001001

本招标项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目已由 响水行政审批局以响行审投资备(2023)484号文件批准建设，项目业主为响水华辰文体产业发展有限公司 ，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目响水县湖畔艺术街区（一期）EPC总承包项目（标段）的工程总承包进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1.1建设地点：响坎河东侧，灌江路北侧，双南灌渠西侧（原气象局地块）。

2.1.2建设规模：项目规划用地面积*****.65m2，总建筑面积≤7000.00m2。地上建筑面积≤6000.00m2，总层数不超过三层，建筑总高度≤24.00米，地下建筑面积≤1000.00m2，容积率≤0.7，绿化率≥30%，建筑密度≤36%，地上停车位（具体详见地块规划条件）。

2.1.3合同估算价：约7965.04万元。

2.1.4工期要求：总工期要求300日历天【其中：房屋建筑设计周期60日历天（合同签订后20日内提供方案设计，经发包人确认后交付审查），施工工期240日历天】。

设计开工日期： 2024年4月10日，施工开工日期： 2024年6月9日，

工程竣工日期： 2025年2月4日

注：开工时间以招标人或总监理工程师开具的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及工程竣工验收质量的依据，所有工程设计、采购和施工、及双方约定的其他内容，须达到国家合格标准。

（1）设计质量标准：所有设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接、配合并按要求进行修改，确保审查通过，取得有关部门初设批复和图审合格证。

（2）施工质量标准：符合国家“合格”标准。其中绿化养护期两年，苗木成活率 100%，如成活率不足的，由中标人无条件补植到位（补植养护期需满足二年要求，并确保成活）。

2.2招标范围：本次招标项目共为一个标段，招标范围包括地块内所有建设内容的设计、采购及施工，直至竣工验收合格、质量保修期内的保修等全部工作。

2.2.1设计部分：

房建及配套工程：设计范围主要包含但不限于（本次设计范围不含地质勘探）方案设计、方案深化设计、优化设计、初步设计（含概算）、施工图设计（包括所有专业工程设计（含布展设计）及二次深化设计）、变配电室（含变配电房内部设备电力设计）设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、专项设计、设计交底、变更设计、施工阶段及竣工验收阶段的设计配合服务及与本项目有关的其他设计咨询服务等。设计内容包含但不限于桩基、基坑围护、地下空间、建筑、装配式、结构、给排水、消防、电气、智能化、暖通、绿色建筑、建筑防雷、建筑外立面装饰、内装、室外道路、停车场、综合管网（强弱电、智能化、给水、消防、雨污水系统等）、景观绿化、亮化、导示系统（室内、外）、室外智能化、室外消防等及其配套的所有设计，施工现场全程把控、住场服务及项目总结等服务。招标人保留对设计范围适当调整的权利。

2.2.2 施工部分：

1）房建及配套工程：主要包含但不限于土建、结构、地基、桩基、大型土石方、基坑支护、护坡、降水（如有）、室内装饰装修（含布展工程）、钢结构（如有）、道路、场地、亮化、建筑防雷、抗震支架、电梯、门窗（含防火门窗）、供电、变配电室（含变配电房内部设备等）及室外电缆管网、通信、控制、智能化、给排水、消防、暖通、环保、工艺设备、装卸设备等设备、水电配套设施、管线、供水、污水处理、绿色建筑（包括建筑节能、中水系统、雨水回用等工程、绿色建筑策划咨询）、路灯、照明、标识标牌等导示系统、景观绿化（含绿化土的改良）、铺装、管网（含外接、外排、雨污水、网络、通信、绿化喷灌等）、围墙、大门等相关配套工程的施工及材料设备采购安装、调试直至竣工验收合格并交付使用；

注：招标人保留因政府政策性调整或规划调整等原因对上述所列招标内容作调整的权利，中标人须无条件服从招标人的调整。

3.1投标人应同时具备 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑专业设计乙级及以上资质或建筑行业(建筑工程)设计乙级及以上 和 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证 （允许联合体）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。且投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

注：为保障建设工程企业合法权益和我省建设工程招标投标活动正常开展，现就建设工程企业资质延续换证期间参加房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动有关事项公告如下。

对于住房城乡建设部已核准建设工程企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，2024年3月1日前在参加我省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动时，在投标文件中提供原资质证书原件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。

招标人在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态,对动态监管处于不合格状态的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

3.2投标人拟派总承包项目经理应当具有与招标项目规模标准和要求相适应的工程建设类注册执业资格【注册执业资格包括其中之一：①一级注册建筑师、②建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类证）】，且必须满足下列条件：

1. 总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

   （2）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、

   施工项目负责人。

2. 总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

   本项目招标文件总承包项目经理有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，以及在其他项目担任设计负责人（非总承包项目经理）的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

   （4）投标人组建联合体投标的，总承包项目经理必须为牵头单位正式职工。

   3.3 投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求（可选）：

   ?3.3.1投标人在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内的，招标人拒绝其参加本项目投标。

   □3.3.2自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人和拟派总承包项目经理没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

   □3.3.3自 年 月 日（含）以来（提示语：近1年内。），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   □3.3.4自 年 月 日（含）以来（提示语：近3个月内。），投标人没有因拖欠工人工资被江苏省级建设主管部门、盐城市级建设主管部门及所属县（市、区）建设主管部门 通报批评的；

   □3.3.5自 年 月 日（含）以来，投标人或者拟派总承包项目经理在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：

   ?3.3.6工程总承包项目经理承担过类似工程：具体要求详见3.6.1。

   3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

   3.5 本次招标 接受 组建联合体投标，联合体成员不超过2家（含牵头人）【只能为1家工程设计企业和1家施工企业，联合体牵头人必须为建筑施工企业资质】 。

   采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

   3.6业绩要求：

   3.6.1总承包项目经理承担过类似工程业绩可以是下列之一：

   （1）工程总承包业绩：总承包项目经理以工程总承包项目经理身份承担过的工程总承包业绩。

   （2）设计业绩：总承包项目经理以设计项目负责人身份承担过的设计业绩或工程总承包项目的设计业绩。

   （3）施工业绩：总承包项目经理以施工项目负责人身份承担过的施工业绩或工程总承包项目的施工业绩。

   工程业绩是指：建筑面积4000平方米及以上且项目合同金额达到4200.00万元及以上的的房屋建筑工程（不含仓储建筑、厂房）。类似工程业绩有效期自2020年2月26日起（以竣工验收时间为准）近4年内。上述业绩不是投标人承接的工程，不予认可。

   注：

   ①工程总承包（或施工）业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、工程总承包合同（或施工合同）扫描件、竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   ②设计业绩：投标时须提供符合业绩要求的中标通知书扫描件（招标项目提供，非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、设计合同扫描件、工程竣工验收证明（竣工验收证明需经设计、监理、施工、建设单位四方盖章，否则不予认可，下同）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。

   注：以上能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。

   ③上述业绩要求的相关指标需在提供的中标通知书（招标项目提供）或合同或竣工验收证明中明确体现。如提供的中标通知书或合同或竣工验收证明中均未能明确体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，确保相关指标能明确体现。同一指标，不一致的，以最小的为准。

   ④中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料，若有投诉、质疑，当地主管部门有存档资料的，招标人调查取证时一律以调取的存档资料为准。

   ⑤工程总承包项目经理业绩必须是投标人承接的，否则不予认可。

   ⑥如为联合体投标的，则必须为牵头人单位的类似工程业绩。

   须提交的材料及要求，见投标人须知3.6。

   3.7信誉要求：投标人（含联合体成员）不得存在下列情形：

   （1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、响水县有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

   （2）在招投标活动中因本招标文件第二章投标人须知10.1.1、10.1.2所列的不良行为，在“江苏省建设工程招标网”公示期间的。

   （3）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

   （4）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

   （5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

   凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

   3.8投标申请人须保证代理人、投标承诺的项目部成员均为本单位的正式职工(联合体投标的,代理人及总承包项目经理必须均为牵头单位正式职工)，投标时需提供从2023年12月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

注：本工程投标时，仅需提供总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、设计专业负责人相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

3.9评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人、项目负责人和设计负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

3.10投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被盐城市建设工程企业不良行为管理系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

3.11本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。

3.12本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。

投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。

4.1本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录电子招标投标交易平台获取招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

4.2招标文件获取方式：投标人使用CA数字证书登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：盐城市公共资源电子交易系统（http://112.24.96.37:9930/TPBidder/memberLogin)。

5.1 投标截止时间为 ：2024年03月29日9时00分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用“综合评估、评定分离法”。

提示：需要附具体的评标标准和方法

本招标公告同步在江苏省公共资源交易平台（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn）、江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb）、盐城市公共资源交易平台（https://ggzy.yancheng.gov.cn）以及响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html 同步发布。

本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“网上开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

招标人：响水华辰文体产业发展有限公司 招标代理机构：江苏航耀项目管理有限公司

地址：响水县经济开发区珠江路33号 地址：中南世纪城12期33号楼1912室

联系人：王先生 联系人：吉先生

电话：138*****658 电话：138*****219

邮箱： 邮箱：*********@qq.com

2024年2月26日

评标办法前附表

工程总承包项目招标一般应当采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：

第一阶段：先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）进行评审。在设计文件评审及资格审查（实行资格后审的）合格（得分60%以上，具体合格分在招标文件中明确）的投标人中，只有设计文件得分汇总排在前若干名的（不少于5名，具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段开标、评标；设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。

第二阶段：开启所有投标文件的商务技术部分后，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。设计文件得分是否带入第二阶段，由招标人根据招标项目的实际情况在招标文件中明确。

评标方案