南城县数字产业园建设项目土石方平整

竞价公告

一、招标条件

为确保工程进度和质量，按期完成工程建设任务，南城县数字产业园建设项目土石方平整已经上级批准，自筹资金已落实，具备招标条件，现决定对该项目进行公开竞价招标。以最低价中标原则确定南城县数字产业园建设项目土石方平整施工单位。

二、投标人资格要求

2.1、具备合格有效的独立法人资格（营业执照复印件）；

2.2、具备市政公用工程叁级及以上资质；

2.3、本项目仅限江西省范围内注册企业投标。

三、招标控制价和内容

注：

3.1、控制单价为全费用控制单价，含9%税费；含机械费；含人工费；含挖、运（运至招标人指定区域）、装、破碎、弃土平整；含运输便道修建、路面清理、扬尘治理等所有费用（即包干价）。招标人不再支付其他任何费用。

3.2、土石比例暂定2:8，实际土石比例以现场施工测量为准。

3.3、工程量为暂定量，具体工程量以实际发生的测绘工程量为准，运距暂按3km（运至招标人指定区域）。运距超过3km（运至招标人指定区域），据实结算。

3.4、不区分石质硬度，石方结算单价以中标价为准，不予调整，使用机械中标单位自行考虑，挖掘机现场施工数量不得低于3台，结算时中标单价不因施工机械和施工工艺的改变而变化，各潜在投标单位谨慎报价。

3.5、质量要求：满足招标人竣工验收需达到合格及以上要求，且需配合招标人提供相关验收资料。

3.6、各潜在投标单位的报价均不得高于控制单价和招标总控制价，否则均按作废无效报价处理。

3.7、增减工程量的结算方式：1）清单内工程量的结算方式：按实际完成工程量和中标单价据实结算；2）清单外工程量的结算方式：有中标单价的按中标单价结算，无中标单价的按招标人确定的单价结算。

四、付款方式及工期

4.1、付款方式：(1)合同签订前中标单位向招标人支付中标总价的10%作为履约保证金（或相应金额的履约保函）;(2)工程进度款由中标单位每个月提交完成工程量清单，付至完成工程量的80%；（3）工程完成100%工程量，分项工程竣工验收合格后付至完成工程量的90%，并无息退还履约保证金;(4)项目工程整体竣工验收合格后，付至完成工程量的97%，剩余保修金3%在工程竣工验收之日起1年后付清（不计利息）；（5）中标人应接受招标人以银行转账、金融产品等付款方式。

4.2、工期：满足招标人要求的工期进度。

五、投标保证金

5.1、保证金缴纳形式：保证金须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位基本帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入指定招标人账户。保证金的金额：15万元【只允许转账，不接受保函，转账时备注工程名称（如备注信息超过银行规定数字，可由投标人自行简写），以便核对查实，如未注明工程名称所造成的后果由投标单位自负】。

招标人指定保证金账户：

户 名：江西万壑建筑工程有限公司

开户银行：上饶银行南城县支行

账 号：208*****000*******

5.2、保证金到账截止时间：2024年4月1日下午17时前。

5.3、未中标的投标单位投标保证金自中标通知书发出之日起3个工作日内退还；中标单位的投标保证金自合同签订之日起5个工作日内退还。

5.4、投标保证金到账时间须在保证金到账截止时间前到账，未在规定的时间内到账和未备注工程名称，均视为放弃参与本次开标。保证金是否到达招标人指定缴纳投标保证金账户，以招标人确认为准。

六、报价材料（所有报价材料均需加盖公章和法人私章并装于密封袋，密封袋封面备注工程名称、投标单位名称、联系电话且在密封袋封面所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人的印章。如果投标单位未按上述规定密封，其报价将被判无效或拒绝，并退还给投标单位）

6.1、报价单（详见附件，只允许一个报价，报价有小数点的只取小数点后两位小数）；

6.2、营业执照复印件（加盖公章、法人私章）；

6.3、开户许可证或开户证明复印件（加盖公章、法人私章）；

6.4、有效的法定代表人身份证复印件（加盖公章、法人私章）；

6.5、一般纳税人证明复印件（加盖公章、法人私章）；

6.6、有效的安全生产许可证复印件（加盖公章、法人私章）；

6.7、有效的资质证书复印件（加盖公章、法人私章）。

6.8、委托人现场报价的需提供授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖公章、法人私章）；

6.9、投标保证金转账凭证复印件（加盖公章、法人私章）。

注：多页的报价单需每页正面加盖公章、法人私章，如只有骑缝章不作为有效报价。

七、投标截止时间及地点

7.1、各潜在的投标单位于2024年3月29日至2024年4月2日自行到抚州市公共资源交易中心南城县分中心网（网址：http://ztb.jxfz.gov.cn/nc/）自行下载查看或获取；

7.2、投标截止时间（同开标时间）：2024年4月2日上午10时整。

7.3、开标地点（报价地点）：抚州市公共资源交易中心南城县分中心（行政服务中心4楼开标一厅）。有意参加报价的投标单位，请在投标截止时间前带好相关报价资料到开标地点签到报价。否则招标人有权不予以受理。

八、其他

8.1、本工程采用总报价最低价中标，若报价单的单价计算得出总报价与填写的总报价不一致时，招标人有权取报价单价计算的总报价和报价总价两者的低值作为中标总报价，如报价单价计算的总报价高于报价总价，中标单价按（1-报价总价/报价单价计算的总报价）同比例下浮计取，确定中标单价。投标报价有小数点的只取小数点后两位小数，投标总报价从低到高进行排序，排序第一的为第一中标候选人。若投标单位报价出现有两个或两个以上的相同最低报价，则采用随机抽取的方式来确定第一中标候选人。对投标人的投标总报价进行排序，取前三名作为中标候选人，若排序第一的中标候选人放弃中标资格，没收投标保证金，并将其列入黑名单3年，同时推送相关监督部门。如招标人认定价格合理，排序第二的中标候选人升为第一中标候选人，否则本次招标失败。

8.2、资格要求不符合条件的投标单位，其报价均按作废无效的报价处理且不参与排序。

8.4、本单项项目招标人不组织工程现场踏勘和不组织召开投标预备会。

8.5、中标单位必须按招标人要求准时开工，否则视为自动放弃，若中标单位的机械数量或施工进度达不到招标人的要求，招标人有权随时终止合同，清算已施工工程量，并另行择选施工队伍。因施工进度达不到招标人要求所造成的一切损失由中标单位负责，招标人有权从中标单位合同款中予以扣除。

8.6、中标单位根据招标人要求将土石方运至指定地点，严禁私自偷运、贩卖施工现场的土石方。如若被招标人发现私自偷运、贩卖土石方或未运至招标人指定的地点，第一次招标单位将没收履约保证金；第二次或情节严重者招标人将移交司法机关处理；

8.7、中标单位和招标人应当自中标之日起7天内，订立书面固定单价合同，签订合同前需缴纳中标总金额10%的履约保证金（或相应金额的履约保函，履约保函中只允许诉讼管辖法院为南城县人民法院）。未及时签订合同的，视为自动弃权，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，列入黑名单3年，并推送相关监督部门。

8.8、工期延误

建设单位、监理单位、招标人和中标单位四方共同签字确认好倒排进度工期表后，中标单位应按照倒排进度工期表保证各道施工工序所需的工种人数、机械数量如期竣工；中标单位应确保施工作业人员每天不得低于甲乙双方在施工过程中书面约定的人数，机械数量每天不得低于甲乙双方在施工过程中书面约定的数量。

因招标人责任造成的停工则工期顺延，因中标单位责任造成的停工由中标单位负责。双方约定因中标单位原因导致的工期延误赔偿1000元/日历天，但不超过合同总价的2%。因中标单位原因，不履行本合同，致使工程连续三天或累计五天停工，招标人有权终止合同，没收履约保证金。

8.9、安全要求

8.9.1、招标人负责协调施工现场具备开工条件，如施工现场场所通道、供电设施电源等。中标单价包含安全文明施工费和扬尘治理费用，中标单位应确保足额使用，确保设置专人清理运输沿线的渣土，配备专用洒水车降尘，运输车辆必须按行业主管部门的要求办理相关手续，因中标方运输车辆超载或其他原因导致产生的一切责任由中标单位承担，与招标人无关。

8.9.2、施工过程中的人员工伤保险由招标人购买，费用由招标人支出，中标人负责提供资料并及时办理保险事宜。工伤理赔范围内由招标人负责，工伤理赔范围外由中标人负责，如招标人帮中标人垫付了工伤理赔外的金额，可向中标人进行追缴或从工程款中直接扣回。

8.9.3、中标单位应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全操作规章制度。落实安全措施，确保施工安全，中标单位自行安排安全员负责安全生产管理，因中标单位操作不当或未按安全规范施工造成的安全事故，由中标单位自行负责，招标人概不负责。

8.9.4、中标单位必须承担施工期间的安全责任，聘请有资质的施工队伍进场施工，中标单位员工在施工期间造成的任何事故伤害均由中标单位承担所有的赔偿责任。

8.10、一级配电箱以下的用电（含配电箱、电缆电线、电杆等主副材料），安装拆除及维护保养、夜间作业等需达到安全用电验收标准（不含电费），场地以内的主管以外的临时用水（含安装管道等主副材料），安装拆除及维护保养等满足业主要求的施工用水（不含水费），均由中标单位负责。扬尘治理用水用电的费用除外。

8.11、本单项工程未组织完工验收移交招标人之前，已完成的工程实体由中标单位负责保护，因未妥善保护而造成的返修产生的相关费用由中标单位负责。

8.12、本次招标，投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标活动。若投标单位中标，则招标人有权取消中标资格，没收其投标保证金，拉黑3年并报送住建、人社等相关单位。

8.13、中标单位施工人员一切劳保用品由中标单位负责，包含安全带，安全帽，雨衣、雨鞋、手套、夜间照明灯具等。

8.14、施工现场的环境卫生、建筑垃圾，由中标单位造成的应自行负责清运至招标人指定地点。

8.15、签订书面合同时以中标单位的中标单价确定为合同单价（有小数点按四舍五入取小数点后两位小数）。

8.16、潜在的投标单位应充分考虑市场环境和生产要素价格的变化，充分考虑低价中标的报价风险，合理计取利润，谨慎报价。

8.17、投标单位提供的所有资料均需加盖公章、法人私章及报价单需按招标人提供的报价单模板进行填写报价且投标人不得更改报价单的相关内容，否则按无效报价标处理（详见附件，投标报价不允许手写，否则按无效报价标处理）。

8.18、中标方在材料运输、装卸车、搬运和施工过程中必须严格按照安全操作规程作业，并做好安全管理工作，严禁违章违规作业，如因违章作业和违规施工作业造成的一切大小安全事故、均由中标单位全部承担，招标人概不负任何责任。

8.19、各投标单位不得围标、串标、买标、卖标，一经发现立即移交相关司法部门处理，并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起3年内不得参与招标人所有项目的招标。

8.20、中标单位每次请款时，均需附未拖欠农民工工资承诺函。因中标单位拖欠农民工工资而造成的恶意讨薪行为（相关部门留有讨薪记录的），每发生一次，招标人有权将扣除合同总金额的1%对其进行处罚，并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起3年内不得参与招标人所有项目的招标。

8.21、中标单位负责施工人员的食宿、交通等费用由中标单位承担，招标人仅提供电源接口，二级、三级配电箱及电线电缆等报价单位自行考虑并确保规范用电，招标人仅提供楼层水源，报价单位需自备皮管。水电费由招标人承担，但中标单位须节约用电用水，造成不必要的浪费。中标单位水电费故意浪费，投标人有权进行罚款。

8.22、公告中未涉及的相关事宜，中标单位可与招标人合同中约定。

8.23、参与南城县数字产业园建设项目土石方平整报价的投标单位，均视为完成响应本公告里的所有内容。若投标单位对本公告有疑问的请与招标代理联系。

8.25、本项目最终解释权归江西万壑建筑工程有限公司。

招标人：江西万壑建筑工程有限公司 代理机构：南城县建昌项目管理有限公司 地址：南城县河东工业园区东四路工创集团 地址：南城县维也纳18楼

联系人：丁先生 联系人：敖女士

电 话：153*****052 电 话：138*****403

2024年3月27日

附件 报价单

附件

报价单

注：一切响应公告（投标报价不允许手写，否则按无效报价标处理。）。

投标单位（公章、法人章）：

联系人：

联系电话：

日 期：