| 本标承包范围包括（但不限于）：20kV主变压器安装工程、20kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。 |
| 负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。 |
| 负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。 |
| 如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 |
| 本标承包范围包括（但不限于）：20kV主变压器安装工程、20kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。 |
| 负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。 |
| 负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。 |
| 如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 |
| 本标承包范围包括（但不限于）：20kV主变压器安装工程、20kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。 |
| 负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。 |
| 负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。 |
| 如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 |
| 本标承包范围包括（但不限于）：20kV主变压器安装工程、20kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。 |
| 负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。 |
| 负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。 |
| 如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 |
| 本标承包范围包括（但不限于）：20kV主变压器安装工程、20kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。 |
| 负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。 |
| 负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。 |
| 如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。 |
中国电建西北院华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段公开竞争性谈判公告（采购编号：HRDLFD-SG-002-2024）1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目，项目业主为华润新能源（老河口）有限公司，资金已落实。其中施工总承包项目包含的220kV升压站电气安装及调试工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点湖北省襄阳市老河口市张集镇。2.2 工程概况及标段概况华润电力老河口风电场位于湖北省襄阳市老河口市张集镇、薛集镇、孟楼镇及竹林桥镇一带区域，介于东经110°30’一112°00’，北纬32°10’一32°38’之间。东北部与河南省南阳市邓州市接壤，北部与河南省南阳市淅川县相邻。东部、南部毗邻樊城区和襄州区，西北部连接丹江口市，西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。华润老河口风电项目规划装机规模为200MW，本期装机规模共130MW。风电场拟安装18台单机容量为5MW风力发电机组，5台单机容量为8MW风力发电机组，风电机组轮毂中心高度160米，混塔结构。本项目配套新建一座220kV升压变电站，暂定拟以1回220kV线路接入老河口汇集开关站，通过开关站接入220kV老河口变。最终接入方案以接入系统报告及批复意见为准。2.3 工期要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段计划于2024年6月1开工，2024年8月31日完工，工期92天。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段质量要求：1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 采购范围本次采购工程为华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段本标承包范围包括（但不限于）：220kV主变压器安装工程、220kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。工作界面划分：详见竞争性谈判文件技术条款。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有与本项目施工内容相关的劳务施工及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年4月12日至 2024年4月18日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（3）填写购买标书登记https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.3本标段竞争性谈判文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024年4月23日16时00分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1谈判时间（预计）：为2024年4月23日16时00分与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其它成交人数量：1人9.联系方式采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地 址：西安市长安区韦曲街道城南大道 18号中国电建西北院常宁基地联 系 人：魏工（标书澄清和答疑）电话： 18092331059邮 箱： 1035597945@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：02988290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年4月12日中国电建西北院华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段公开竞争性谈判公告（采购编号：HRDLFD-SG-002-2024）1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目，项目业主为华润新能源（老河口）有限公司，资金已落实。其中施工总承包项目包含的220kV升压站电气安装及调试工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点湖北省襄阳市老河口市张集镇。2.2 工程概况及标段概况华润电力老河口风电场位于湖北省襄阳市老河口市张集镇、薛集镇、孟楼镇及竹林桥镇一带区域，介于东经110°30’一112°00’，北纬32°10’一32°38’之间。东北部与河南省南阳市邓州市接壤，北部与河南省南阳市淅川县相邻。东部、南部毗邻樊城区和襄州区，西北部连接丹江口市，西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。华润老河口风电项目规划装机规模为200MW，本期装机规模共130MW。风电场拟安装18台单机容量为5MW风力发电机组，5台单机容量为8MW风力发电机组，风电机组轮毂中心高度160米，混塔结构。本项目配套新建一座220kV升压变电站，暂定拟以1回220kV线路接入老河口汇集开关站，通过开关站接入220kV老河口变。最终接入方案以接入系统报告及批复意见为准。2.3 工期要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段计划于2024年6月1开工，2024年8月31日完工，工期92天。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段质量要求：1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 采购范围本次采购工程为华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段本标承包范围包括（但不限于）：220kV主变压器安装工程、220kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。工作界面划分：详见竞争性谈判文件技术条款。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有与本项目施工内容相关的劳务施工及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年4月12日至 2024年4月18日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（3）填写购买标书登记https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.3本标段竞争性谈判文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024年4月23日16时00分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1谈判时间（预计）：为2024年4月23日16时00分与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其它成交人数量：1人9.联系方式采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地 址：西安市长安区韦曲街道城南大道 18号中国电建西北院常宁基地联 系 人：魏工（标书澄清和答疑）电话： 18092331059邮 箱： 1035597945@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：02988290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年4月12日中国电建西北院华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段公开竞争性谈判公告（采购编号：HRDLFD-SG-002-2024）1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目，项目业主为华润新能源（老河口）有限公司，资金已落实。其中施工总承包项目包含的220kV升压站电气安装及调试工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点湖北省襄阳市老河口市张集镇。2.2 工程概况及标段概况华润电力老河口风电场位于湖北省襄阳市老河口市张集镇、薛集镇、孟楼镇及竹林桥镇一带区域，介于东经110°30’一112°00’，北纬32°10’一32°38’之间。东北部与河南省南阳市邓州市接壤，北部与河南省南阳市淅川县相邻。东部、南部毗邻樊城区和襄州区，西北部连接丹江口市，西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。华润老河口风电项目规划装机规模为200MW，本期装机规模共130MW。风电场拟安装18台单机容量为5MW风力发电机组，5台单机容量为8MW风力发电机组，风电机组轮毂中心高度160米，混塔结构。本项目配套新建一座220kV升压变电站，暂定拟以1回220kV线路接入老河口汇集开关站，通过开关站接入220kV老河口变。最终接入方案以接入系统报告及批复意见为准。2.3 工期要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段计划于2024年6月1开工，2024年8月31日完工，工期92天。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段质量要求：1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 采购范围本次采购工程为华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段本标承包范围包括（但不限于）：220kV主变压器安装工程、220kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。工作界面划分：详见竞争性谈判文件技术条款。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有与本项目施工内容相关的劳务施工及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年4月12日至 2024年4月18日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（3）填写购买标书登记https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.3本标段竞争性谈判文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024年4月23日16时00分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1谈判时间（预计）：为2024年4月23日16时00分与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其它成交人数量：1人9.联系方式采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地 址：西安市长安区韦曲街道城南大道 18号中国电建西北院常宁基地联 系 人：魏工（标书澄清和答疑）电话： 18092331059邮 箱： 1035597945@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：02988290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年4月12日中国电建西北院华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段公开竞争性谈判公告（采购编号：HRDLFD-SG-002-2024）1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目，项目业主为华润新能源（老河口）有限公司，资金已落实。其中施工总承包项目包含的220kV升压站电气安装及调试工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点湖北省襄阳市老河口市张集镇。2.2 工程概况及标段概况华润电力老河口风电场位于湖北省襄阳市老河口市张集镇、薛集镇、孟楼镇及竹林桥镇一带区域，介于东经110°30’一112°00’，北纬32°10’一32°38’之间。东北部与河南省南阳市邓州市接壤，北部与河南省南阳市淅川县相邻。东部、南部毗邻樊城区和襄州区，西北部连接丹江口市，西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。华润老河口风电项目规划装机规模为200MW，本期装机规模共130MW。风电场拟安装18台单机容量为5MW风力发电机组，5台单机容量为8MW风力发电机组，风电机组轮毂中心高度160米，混塔结构。本项目配套新建一座220kV升压变电站，暂定拟以1回220kV线路接入老河口汇集开关站，通过开关站接入220kV老河口变。最终接入方案以接入系统报告及批复意见为准。2.3 工期要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段计划于2024年6月1开工，2024年8月31日完工，工期92天。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段质量要求：1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 采购范围本次采购工程为华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段本标承包范围包括（但不限于）：220kV主变压器安装工程、220kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。工作界面划分：详见竞争性谈判文件技术条款。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有与本项目施工内容相关的劳务施工及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年4月12日至 2024年4月18日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（3）填写购买标书登记https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.3本标段竞争性谈判文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024年4月23日16时00分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1谈判时间（预计）：为2024年4月23日16时00分与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其它成交人数量：1人9.联系方式采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地 址：西安市长安区韦曲街道城南大道 18号中国电建西北院常宁基地联 系 人：魏工（标书澄清和答疑）电话： 18092331059邮 箱： 1035597945@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：02988290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年4月12日中国电建西北院华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段公开竞争性谈判公告（采购编号：HRDLFD-SG-002-2024）1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目，项目业主为华润新能源（老河口）有限公司，资金已落实。其中施工总承包项目包含的220kV升压站电气安装及调试工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点湖北省襄阳市老河口市张集镇。2.2 工程概况及标段概况华润电力老河口风电场位于湖北省襄阳市老河口市张集镇、薛集镇、孟楼镇及竹林桥镇一带区域，介于东经110°30’一112°00’，北纬32°10’一32°38’之间。东北部与河南省南阳市邓州市接壤，北部与河南省南阳市淅川县相邻。东部、南部毗邻樊城区和襄州区，西北部连接丹江口市，西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。华润老河口风电项目规划装机规模为200MW，本期装机规模共130MW。风电场拟安装18台单机容量为5MW风力发电机组，5台单机容量为8MW风力发电机组，风电机组轮毂中心高度160米，混塔结构。本项目配套新建一座220kV升压变电站，暂定拟以1回220kV线路接入老河口汇集开关站，通过开关站接入220kV老河口变。最终接入方案以接入系统报告及批复意见为准。2.3 工期要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段计划于2024年6月1开工，2024年8月31日完工，工期92天。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段质量要求：1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 采购范围本次采购工程为华润电力老河口200MW风电场工程施工总承包项目220kV升压站电气安装及调试工程标段本标承包范围包括（但不限于）：220kV主变压器安装工程、220kV设备安装工程、35kV设备（包含电源进线、备用柜，站用电柜，主变进线柜，母线保护柜，无功补偿柜）安装工程、无功补偿装置（SVG）安装工程、升压站站用电系统（站内架空线、0.4kV开关柜和站用变等）安装工程、升压站监控系统（监控系统、图像监控及安全警卫系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、在线检测系统）安装工程、交直流系统（直流电源系统、交流不间断电源系统）安装工程、通信系统安装工程、电缆（包括一次、二次、网线、通讯线、光缆敷设熔接等）敷设工程、接地（地下部分、地上部分至设备、设备之间、室内环网、二次等电位等）、防火及预埋管工程、通信设备、调度及二次安防系统、综合自动化系统、预制舱就位及安装（提供预制舱内设备的电缆敷设及安装，配合设备厂家完成预制舱内盘柜就位及安装）、由厂家完成电缆终端制作，承包人负责安装、保护定值计算、调试及设备常规试验、特殊试验、标识标牌采购及安装。负责本工程所有的材料、设备（含发包人提供的和承包人自购的各项材料、设备）的到货引路、工地卸车、仓储保管、二次转运、电气设备安装、电缆敷设、接地敷设、设备试验、仪器仪表和表计检测、保护定值计算、设备调试和试验、人员培训、变电站启动、变电站试运行、并网、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责施工期临时供电工程施工、完工、验收（包括附近升压站10kV备用电源的报装、设备的采购、施工、调试、接入等工作）全部工作内容，后期转为升压站永久电源移交直至质保期服务等。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。工作界面划分：详见竞争性谈判文件技术条款。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有与本项目施工内容相关的劳务施工及以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年4月12日至 2024年4月18日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（3）填写购买标书登记https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。4.3本标段竞争性谈判文件为电子版文件，不收取标书费，但仍需要上传上述资料后方可获得。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024年4月23日16时00分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1谈判时间（预计）：为2024年4月23日16时00分与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其它成交人数量：1人9.联系方式采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地 址：西安市长安区韦曲街道城南大道 18号中国电建西北院常宁基地联 系 人：魏工（标书澄清和答疑）电话： 18092331059邮 箱： 1035597945@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：02988290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年4月12日
