中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司设施设备及项目检维修承包商入围项目公告

ZY24-XN522-GC0147-01

1．招标条件

本招标项目中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司设施设备及项目检维修承包商入围项目由中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司批准，项目业主为中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司，建设资金已落实，招标人为中国石油天然气股份有限公司西藏销售分公司。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1施工地点：按招标人要求进行。

2.2实施工期：按招标人要求进行。

2.3标段划分：二个标段

一标包：项目检维修标段，二标包：设施设备检维修标段。

2.4招标范围

项目检维修：两级机关办公区、机关生活区、油库、加油（气）站的维修，包括不限于门窗维修、上下水维修、地面维修、围墙维修、屋面防水、局部电气线路维修、室内粉刷维修、装饰装修等项目类检维修项目。

设施设备检维修：两级机关办公区、机关生活区、油库、加油（气）站的设施设备日常维修，包括不限于阀门、收发油泵、过滤器、流量计、收发油鹤管、液位仪、加油机、发电机、潜油泵、供配电设施、油罐相关附件、消防设施设备、油气回收设施设备、自动化设施设备、视频监控类设备、防雷设施设备、办公设施设备、洗车机、新能源设施设备等维修项目。

本次招标结果适用于400万以下的工程或设施设备检维修项目，单项金额达到依法招标项目的另行组织采购。增值税税率9%。

2.5质量要求：合格 。

2.6招标控制价为：项目检维修和设施设备检维修年均控制价根据西藏销售公司所属上级部门下达预算而定。

2.7入围有效期：3年

1. 投标人资格要求

一标包：项目类检维修

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业（事业）单位或其他组织，须提供营业执照影印件。

2、投标人满足下列基本条件：

根据两级机关办公、生活、油气、油库生产区域特点，检维修承包商入库在满足上述基本条件同时，项目类检维修投标单位应必须具备下列条件之一即可：

（一）成品油库、加油站检维修项目承包商应具备石油化工施工总承包商三级及以上资质。

（二）综合办公楼、非生产区域等检维修项目承包商应具备建筑工程总承包三级及以上资质。

3、所有投标人须具备合格有效的安全生产许可证。

4、提供经第三方审计机构出具的2022年或2023年财务审计报告影印件（至少应包含利润表、现金流量表、资产负债表），若成立时间晚于2023年的，提供成立至今完整的企业内部财务报表影印件。

5、近3年（2021年1月1日起至今）至少承担过1项类似两级机关、加油站、油库的办公生活区检维施工业绩（证明材料为合同或中标通知书复印件加盖公章）。投标人对提供业绩真实性负责，如招保人核实业绩存在弄虚作假行为，取消投标人中标资格，并承担相应责任。

6、人员要求

拟派驻的项目检维修人员应具有相应作业资格，至少包括2证电工证、登高作业证等（在年检期内），可一人多证，且在与地市公司签订年度日常维保合同时需提供拟投入所有维修人员近半年的社保金缴纳凭证。

7、信誉要求：

*7.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

*7.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

8、投标人在开标当日在存在以下情况，其投标将被否决：

（1）开标当日被中国石油集团公司、西藏销售分公司列入失信行为名单且处于禁止交易期的。

（2）与招标人项目合同履行过程中存在拖欠材料款、运输款行为的单位；或与招标人存在直接或间接法律诉讼的单位；招标人组织的招投标活动中存在围标、串标、租用、借用他人资质的；与招标人项目合同履行过程存在违法转包或分包的；已纳入招标人黑名单的。其投标将被否决。

以上（1）、（2）条款以评标时在相应网站的查询结果和招标人提供资料为准。

1. 本项目不接受联合体投标。

10、投标人应按以下要求进行书面承诺，如未提供作废标处理。

10.1承诺未因质量问题、信用问题导致被其他单位或企业停止中标资格、停止付款、列入失信人名单、解除合同等处理，如果中标后招标人发现与承诺不符，招标人有权取消入围资格。投标人须提供承诺函（承诺书格式自拟）。

10.2承诺不将项目转包或违法分包给其他单位。如招标人发现存在转包和违法分包行为，招标人有权取消入围资格（承诺书格式自拟）。

10.3投标人须承诺中标后，严格遵守招标人的管理制度、考核办法，若投标人在中标后参与项目实施的过程中，出现违约、工期延误、重大质量事故、HSE事故、考核不合格等，招标人有权取消入围资格（承诺书格式自拟）。

二标包：设施设备检维修

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业（事业）单位或其他组织，须提供营业执照影印件。

2、投标人满足下列基本条件：

按照要求，设备类检维修投标单位应具备下列条件之一即可：

（1）设施设备检维修投标单位应具备国家或者行业协会认证的防爆电气设备安装能力认定证书、防爆电气设备修理能力认定证书或者防爆设备安装、维护、修理资格类证书其中之一即可（注：技术培训类证书不予认可）。

（2）加气站工艺检维修项目承包商应具备工业管道安装GC2及以上资质。

（3）加氢站工艺检维修项目承包商应具备工业管道安装GC1资质。

（4）充电站、光伏等电力系统检维修项目承包商应具备电力工程施工总承包三级及以上资质或承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。

3、所有投标人须具备合格有效的安全生产许可证。

4、提供经第三方审计机构出具的2022年或2023年财务审计报告影印件（至少应包含利润表、现金流量表、资产负债表），若成立时间晚于2023年的，提供成立至今完整的企业内部财务报表影印件。

5、近3年（2021年1月1日起至今）至少承担过1项类似两级机关、加油站、油库的办公生活区设备检维修业绩（证明材料为合同或中标通知书复印件加盖公章）。投标人对提供业绩真实性负责，如招保人核实业绩存在弄虚作假行为，取消投标人中标资格，并承担相应责任。

6、人员要求

拟派驻的设备设施维修维护人员应具有相应作业资格，至少包括3证防爆电气设备安装或维修资质证、电工证、登高作业证等（在年检期内），可一人多证，且在与地市公司签订年度日常维保合同时需提供拟投入所有维修人员近半年的社保金缴纳凭证

7、信誉要求：

*7.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。

投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

*7.2 投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

8、投标人在开标当日在存在以下情况，其投标将被否决：

（1）开标当日被中国石油集团公司、西藏销售分公司列入失信行为名单且处于禁止交易期的。

（2）与招标人项目合同履行过程中存在拖欠材料款、运输款行为的单位；或与招标人存在直接或间接法律诉讼的单位；招标人组织的招投标活动中存在围标、串标、租用、借用他人资质的；与招标人项目合同履行过程存在违法转包或分包的；已纳入招标人黑名单的。其投标将被否决。

以上（1）、（2）条款以评标时在相应网站的查询结果和招标人提供资料为准。

1. 本项目不接受联合体投标。

10、投标人应按以下要求进行书面承诺，如未提供作废标处理。

10.1承诺未因质量问题、信用问题导致被其他单位或企业停止中标资格、停止付款、列入失信人名单、解除合同等处理，如果中标后招标人发现与承诺不符，招标人有权取消入围资格。投标人须提供承诺函（承诺书格式自拟）。

10.2承诺不将项目转包或违法分包给其他单位。如招标人发现存在转包和违法分包行为，招标人有权取消入围资格（承诺书格式自拟）。

10.3投标人须承诺中标后，严格遵守招标人的管理制度、考核办法，若投标人在中标后参与项目实施的过程中，出现违约、工期延误、重大质量事故、HSE事故、考核不合格等，招标人有权取消入围资格（承诺书格式自拟）。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024年4月30日至 2024年5月06日23:59:59（北京时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》，咨询电话:**********。）

4.2招标文件按项目售价为200元人民币/标段，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在投标人在中国石油招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.cnpcbidding.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

5. 投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2024年5月11日9时00分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。

5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按标段提交投标保证金，每标段4.2万元。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)上发布。

本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。（格式详见招标文件第八章《投标文件格式》中《公示信息表》）。

1. 联系方式

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：**********

交易平台运营机构：中油物采信息技术有限公司

能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.com.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

2024年 4月