详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建专业工程二标段招标公告1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和100万千瓦光伏光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为海南州西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏场区1#地块土建工程二标段分包已得到业主认可，已具备招标条件，项目资金已落实，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。2.2 工程概况及标段概况项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，拟建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件1897980块；组串式逆变器选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，初选50㎡的四边形定日镜10000面，暂定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。光伏场区1#地块土建工程二标段主要包括：直流121.787MW光伏场区（29个固定可调支架子阵）场内局部场地清表、平整，光伏样板区（1270根桩）场地平整，测量放点，光伏桩基础浇筑，箱变基础浇筑，事故油池（含排油管、排油池），设备基础爬梯栏杆制作安装，成品保护，消缺处理，水环保工程（含防洪沟、排水渠、沉砂池、植物设施等），原材料送检，甲供材料物资的卸车、仓储保管、二次倒运，含征地范围内的草原恢复，施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理等工作，搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交，配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段计划于2024年05月30日开工，2024年07月30日完工。临建设施必须在进场后10个工作日内完成并投入使用。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。2.5 招标范围本次招标工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段，承包范围包括（但不限于）：（1）场区局部场地平整包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量、局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交场平前原始地形图测量数据、场平后地形图测量数据、测量最终成果资料。（2）收货包括：发包人提供材料到场卸货、验收、保管、场内二次运输。发包人提供各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰；库外材料存放要下垫上盖，有防雨、防潮要求的材料应特殊保管。（3）光伏桩基础施工及相关检测等工作包括：光伏桩基础测量定位、施工、成品保护及相关检测、消缺、试桩及检测、按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。（4）其他基础工程包括：箱变（箱逆变一体机）基础、事故油池（含排油管、排油池）基础的土石方开挖、回填、预制桩、垫层和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护，基础平台护栏和爬梯；消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。（5）参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作，并提供交接验收单至发包人。（6）投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状。（7）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。（8）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。（9）为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。（10）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤退等。（11）配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。（12）其他相关工作（未明确的可合理推断出应由承包方完成的工作内容）。详见招标文件技术条款。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有地基基础工程专业承包三级及以上资质或建筑施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3 年（2020年～2022年）财务状况良好，无亏损。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年04月30日至2024年05月09日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月22日09 时30 分（北京时间，下同），地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年05月22日09时30分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他中标人数量：1个9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年04月30日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建专业工程二标段招标公告1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和100万千瓦光伏光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为海南州西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏场区1#地块土建工程二标段分包已得到业主认可，已具备招标条件，项目资金已落实，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。2.2 工程概况及标段概况项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，拟建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件1897980块；组串式逆变器选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，初选50㎡的四边形定日镜10000面，暂定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。光伏场区1#地块土建工程二标段主要包括：直流121.787MW光伏场区（29个固定可调支架子阵）场内局部场地清表、平整，光伏样板区（1270根桩）场地平整，测量放点，光伏桩基础浇筑，箱变基础浇筑，事故油池（含排油管、排油池），设备基础爬梯栏杆制作安装，成品保护，消缺处理，水环保工程（含防洪沟、排水渠、沉砂池、植物设施等），原材料送检，甲供材料物资的卸车、仓储保管、二次倒运，含征地范围内的草原恢复，施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理等工作，搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交，配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段计划于2024年05月30日开工，2024年07月30日完工。临建设施必须在进场后10个工作日内完成并投入使用。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。2.5 招标范围本次招标工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段，承包范围包括（但不限于）：（1）场区局部场地平整包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量、局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交场平前原始地形图测量数据、场平后地形图测量数据、测量最终成果资料。（2）收货包括：发包人提供材料到场卸货、验收、保管、场内二次运输。发包人提供各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰；库外材料存放要下垫上盖，有防雨、防潮要求的材料应特殊保管。（3）光伏桩基础施工及相关检测等工作包括：光伏桩基础测量定位、施工、成品保护及相关检测、消缺、试桩及检测、按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。（4）其他基础工程包括：箱变（箱逆变一体机）基础、事故油池（含排油管、排油池）基础的土石方开挖、回填、预制桩、垫层和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护，基础平台护栏和爬梯；消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。（5）参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作，并提供交接验收单至发包人。（6）投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状。（7）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。（8）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。（9）为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。（10）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤退等。（11）配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。（12）其他相关工作（未明确的可合理推断出应由承包方完成的工作内容）。详见招标文件技术条款。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有地基基础工程专业承包三级及以上资质或建筑施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3 年（2020年～2022年）财务状况良好，无亏损。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年04月30日至2024年05月09日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月22日09 时30 分（北京时间，下同），地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年05月22日09时30分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他中标人数量：1个9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年04月30日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建专业工程二标段招标公告1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和100万千瓦光伏光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为海南州西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏场区1#地块土建工程二标段分包已得到业主认可，已具备招标条件，项目资金已落实，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。2.2 工程概况及标段概况项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，拟建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件1897980块；组串式逆变器选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，初选50㎡的四边形定日镜10000面，暂定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。光伏场区1#地块土建工程二标段主要包括：直流121.787MW光伏场区（29个固定可调支架子阵）场内局部场地清表、平整，光伏样板区（1270根桩）场地平整，测量放点，光伏桩基础浇筑，箱变基础浇筑，事故油池（含排油管、排油池），设备基础爬梯栏杆制作安装，成品保护，消缺处理，水环保工程（含防洪沟、排水渠、沉砂池、植物设施等），原材料送检，甲供材料物资的卸车、仓储保管、二次倒运，含征地范围内的草原恢复，施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理等工作，搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交，配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段计划于2024年05月30日开工，2024年07月30日完工。临建设施必须在进场后10个工作日内完成并投入使用。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。2.5 招标范围本次招标工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段，承包范围包括（但不限于）：（1）场区局部场地平整包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量、局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交场平前原始地形图测量数据、场平后地形图测量数据、测量最终成果资料。（2）收货包括：发包人提供材料到场卸货、验收、保管、场内二次运输。发包人提供各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰；库外材料存放要下垫上盖，有防雨、防潮要求的材料应特殊保管。（3）光伏桩基础施工及相关检测等工作包括：光伏桩基础测量定位、施工、成品保护及相关检测、消缺、试桩及检测、按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。（4）其他基础工程包括：箱变（箱逆变一体机）基础、事故油池（含排油管、排油池）基础的土石方开挖、回填、预制桩、垫层和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护，基础平台护栏和爬梯；消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。（5）参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作，并提供交接验收单至发包人。（6）投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状。（7）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。（8）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。（9）为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。（10）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤退等。（11）配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。（12）其他相关工作（未明确的可合理推断出应由承包方完成的工作内容）。详见招标文件技术条款。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有地基基础工程专业承包三级及以上资质或建筑施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3 年（2020年～2022年）财务状况良好，无亏损。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年04月30日至2024年05月09日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月22日09 时30 分（北京时间，下同），地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年05月22日09时30分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他中标人数量：1个9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年04月30日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建专业工程二标段招标公告1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和100万千瓦光伏光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为海南州西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏场区1#地块土建工程二标段分包已得到业主认可，已具备招标条件，项目资金已落实，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。2.2 工程概况及标段概况项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，拟建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件1897980块；组串式逆变器选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，初选50㎡的四边形定日镜10000面，暂定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。光伏场区1#地块土建工程二标段主要包括：直流121.787MW光伏场区（29个固定可调支架子阵）场内局部场地清表、平整，光伏样板区（1270根桩）场地平整，测量放点，光伏桩基础浇筑，箱变基础浇筑，事故油池（含排油管、排油池），设备基础爬梯栏杆制作安装，成品保护，消缺处理，水环保工程（含防洪沟、排水渠、沉砂池、植物设施等），原材料送检，甲供材料物资的卸车、仓储保管、二次倒运，含征地范围内的草原恢复，施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理等工作，搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交，配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段计划于2024年05月30日开工，2024年07月30日完工。临建设施必须在进场后10个工作日内完成并投入使用。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。2.5 招标范围本次招标工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段，承包范围包括（但不限于）：（1）场区局部场地平整包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量、局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交场平前原始地形图测量数据、场平后地形图测量数据、测量最终成果资料。（2）收货包括：发包人提供材料到场卸货、验收、保管、场内二次运输。发包人提供各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰；库外材料存放要下垫上盖，有防雨、防潮要求的材料应特殊保管。（3）光伏桩基础施工及相关检测等工作包括：光伏桩基础测量定位、施工、成品保护及相关检测、消缺、试桩及检测、按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。（4）其他基础工程包括：箱变（箱逆变一体机）基础、事故油池（含排油管、排油池）基础的土石方开挖、回填、预制桩、垫层和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护，基础平台护栏和爬梯；消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。（5）参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作，并提供交接验收单至发包人。（6）投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状。（7）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。（8）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。（9）为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。（10）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤退等。（11）配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。（12）其他相关工作（未明确的可合理推断出应由承包方完成的工作内容）。详见招标文件技术条款。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有地基基础工程专业承包三级及以上资质或建筑施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3 年（2020年～2022年）财务状况良好，无亏损。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年04月30日至2024年05月09日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月22日09 时30 分（北京时间，下同），地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年05月22日09时30分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他中标人数量：1个9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年04月30日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建专业工程二标段招标公告1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建共和100万千瓦光伏光热项目EPC工程总承包项目，项目业主为海南州西北水电新能源有限公司。其中EPC工程总承包项目包含的光伏场区1#地块土建工程二标段分包已得到业主认可，已具备招标条件，项目资金已落实，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。2.2 工程概况及标段概况项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，拟建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件1897980块；组串式逆变器选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，初选50㎡的四边形定日镜10000面，暂定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。光伏场区1#地块土建工程二标段主要包括：直流121.787MW光伏场区（29个固定可调支架子阵）场内局部场地清表、平整，光伏样板区（1270根桩）场地平整，测量放点，光伏桩基础浇筑，箱变基础浇筑，事故油池（含排油管、排油池），设备基础爬梯栏杆制作安装，成品保护，消缺处理，水环保工程（含防洪沟、排水渠、沉砂池、植物设施等），原材料送检，甲供材料物资的卸车、仓储保管、二次倒运，含征地范围内的草原恢复，施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理等工作，搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交，配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段计划于2024年05月30日开工，2024年07月30日完工。临建设施必须在进场后10个工作日内完成并投入使用。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段质量要求：技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。2.5 招标范围本次招标工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光伏场区1#地块土建工程二标段，承包范围包括（但不限于）：（1）场区局部场地平整包括：阵列区局部场地平整，场平部位的原始地形图测量、局部场地平整及场平后地形图测量工作，按照发包人要求整理提交场平前原始地形图测量数据、场平后地形图测量数据、测量最终成果资料。（2）收货包括：发包人提供材料到场卸货、验收、保管、场内二次运输。发包人提供各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰；库外材料存放要下垫上盖，有防雨、防潮要求的材料应特殊保管。（3）光伏桩基础施工及相关检测等工作包括：光伏桩基础测量定位、施工、成品保护及相关检测、消缺、试桩及检测、按照发包人要求整理提交最终成果资料等工作。（4）其他基础工程包括：箱变（箱逆变一体机）基础、事故油池（含排油管、排油池）基础的土石方开挖、回填、预制桩、垫层和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护，基础平台护栏和爬梯；消防设施放置区的场地硬化和遮阴棚。（5）参加由发包人组织的由其它承包商完成并与本项目相关的埋设管件及基础等的交接验收工作，并提供交接验收单至发包人。（6）投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作，临时占用或因施工造成破坏的需按当地要求恢复原状。（7）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共区域管理；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。（8）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。（9）为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作。（10）为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、撤退等。（11）配合总包项目对场区内外的沟通协调、配合质量监督、电网验收、竣工验收及各专项验收。（12）其他相关工作（未明确的可合理推断出应由承包方完成的工作内容）。详见招标文件技术条款。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有地基基础工程专业承包三级及以上资质或建筑施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3 年（2020年～2022年）财务状况良好，无亏损。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过1个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，从事类似工程项目施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不少于3项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年04月30日至2024年05月09日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年05月22日09 时30 分（北京时间，下同），地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年05月22日09时30分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他中标人数量：1个9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年04月30日