详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日中国电建西北院内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已成交内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目EPC工程总承包项目，项目业主为内蒙古蒙能宏风能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的升压站建筑安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。2.2 工程概况及标段概况本工程建设容量1500MW，包括3座220kV升压站及运行管理中心等配套设施建设、150台单机容量为 10MW 的风电机组，储能系统暂按电化学共享储能设计，储能规模为300MW/600MWh。本标段建设三座220kV升压站（含电气设备安装调试）。2.3 工期要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程计划于2024年6月1日开工，2024年10月30日完工。具体以监理通知时间为准。2.4 质量要求内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程质量要求：符合设计要求，满足现行国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。无一般及以上质量事故，工程无永久性缺陷，施工全过程做到一次成优，不发生返修现象。确保工程“零缺陷”移交，实现升压站带电一次成功，一次性通过竣工验收。积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备。2.5 采购范围本次采购工程为内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目升压站建筑安装工程本标段采购范围包括（但不限于）：（1）响应人负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）土石方工程、基础换填、建筑结构、门窗及装饰装修工程、给排水、暖通、建筑电气、消防工程、建筑防雷接地、保温、防水及防腐工程等升压站所有建筑工程施工，主要包括控制楼、办公楼、消防水泵房及反渗透处理室、润滑油室、仓库、汽车库及危废间、污水处理系统、围墙及大门、门库、道路、场坪硬化、管沟、站区构筑物及电缆沟、设备基础、防火墙、构架和避雷针、事故油池、接地网以及暗埋管道敷设等施工，设备及材料的采购（文件中明确发包人提供的除外）及本工程涉及所有建筑材料送检工作。（2）负责本项目3个220kV升压站（1#站、2#站、3#站）所有电气设备安装、调试，电缆敷设、终端制作安装及接线、光缆敷设及熔接、仪表设备校验、设备基础预埋件制作安装、安装范围内的试验、检测检验、电缆管路预埋、保护定值计算、防火封堵、调试配合、全站设备标识、安全标识牌、消防标识、生活标识等标志标识采购、、挂牌；电缆、钢绞线、金具等材料送检、并网启动、试运行配合、验收，质量监督、技术监督及电网公司验收的资料准备、现场配合验收工作等。（3）响应人负责本标段施工范围内所有设备及材料的接货、验收、卸货、二次倒运（含堆场）、场内运输、保管、管理及移交等工作。（4）响应人负责本标段竣工档案编制、归档、装订、移交且通过档案验收（达到工程创优标准）（5）响应人负责本标段消防验收、消防报警系统安装调试、取得建设工程消防设计审核、审图、完成备案，建设工程竣工消防管理部门验收合格证书。（6）响应人负责质保期内由响应人责任造成的缺陷处理等工作。（7）响应人负责施工期环水保措施（包括塌方清理、道路抑尘、临时绿化等）。（8）响应人施工期间临建设施，包括加工厂、设备材料堆放区等所有临建及设备、设施均由响应人自行解决，包括场地选择、征林征地手续办理，后期恢复等工作，费用自理，含在投标报价内。（9）响应人需安排专人与采购人共同参与本工程征林征地、拆迁（招标文件或合同文件已约定由响应人本应自己解决的工作除外）等报批手续办理、对外协调、阻工协调等工作，采购人有权对响应人此项工作按月予以评价和考核，响应人投标报价时应充分理解并考虑协调工作难度和风险。且响应人不能以此作为工期和价格索赔的理由。（10）响应人负责现场查勘、选定弃渣场，并得地方政府环评、水保等部门批准，用以堆放施工工程中产生的弃渣，弃渣后应采取必要的水土保持措施和植物绿化措施，渣场部分相关费用响应人应在投标报价中考虑。（11）施工过程遇有需拆除拆迁的房屋、电线杆、坟地等零星障碍物时响应人自费解决。（12）响应人负责负责因施工、运输等响应人原因引起的当地农牧民阻工的协调及费用。（13）配合采购人完成工程验收（含政府及专项验收）、合规性手续办理，同时进行工程相关外部协调等工作。（14）项目建设过程中必须使用内蒙古能源集团智慧工地平台。（15）配合采购人完成项目创优工作，费用包含在投标报价内即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投产和顺利移交所必须的，仍然在响应人应承担的工作范围内。详见竞争性谈判文件技术条款及清单。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格，电力工程施工总承包一级和承装（修、试）电力设施许可证（承装类一级、承修类一级、承试类一级）资质。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：须取得建设部颁发的一级注册建造师（机电工程或建筑工程专业）资格证书和省级及以上行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》（B类）。2021年1月1日至今(以合同签订之日为准），以项目经理或项目副经理身份完成过类似项目建筑或安装工程。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事类似项目技术管理工作经历，担任过类似项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有工程师及以上技术职称，担任过类似项目技术负责人职务；3.1.4 企业工程业绩要求：2021年1月1日至今(以合同签订之日为准）应具有220kV升压站建筑和安装工程施工合同业绩至少1项（单项合同业绩中须同时包括建筑和安装）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评审小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评审小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年5月21日至2024年5月25日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件成交明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；（3）填写完成获取招标文件登记表https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024年5月28日10时00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：2024年5月29日9时 30 分，与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在中国电建招标与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。8.其他成交人数量：1人9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：匙工电话：029-88280968/18066968325电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年5月21日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com