2024年科教园配套水电气工程（运南佳苑10kv外线接入）工程总承包

招标公告(资格后审)

1.招标条件

本招标项目2024年科教园配套水电气工程项目已由淮安经济技术开发区管理委员会以由淮管（发改）审发〔2024〕32号批准建设，项目业主为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，建设资金来自科教办财政预算安排，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目运南佳苑10kv外线接入工程总承包（设计、采购、施工）进行公开招标， 特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1建设地点：淮安经济开发区科教产业园

2.1.2建设规模：根据供电方案，第一路电源:110千伏城南变10千伏兴淮II156线*****变电站出口环网柜备用间隔;第二路电源:110千伏城南变10千伏正大I152架空线在明光路与柯山路交叉口新建环网柜备用间隔。接入工程范围：从两路电源各接引1 回至柯山花园三期新建前置环网柜，再从柯山花园三期前置环网柜备用间隔各接引1回线路至运南住苑新建前置环网柜，全程拖拉管电缆敷设，满足运南佳苑和柯山花园三期负荷要求，具体要求详见江苏淮安供电公司“关于运南佳苑的供电方案”和“关于柯山花园三期的供电方案”。

2.1.3 本项目最高投标限价：900万元人民币，包括设计费、建筑安装工程费(含工程设备费)。其中：设计费最高投标限价: 20万元；建筑安装工程费(含工程设备费)最高投标限价:880万元。

2.1.4 工期要求：总工期：100日历天。其中：设计工期：20日历天；施工工期：80日历天。施工的开工时间以招标人签发的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合格。

（1）设计：合格（符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；满足发包人要求并确保通过政府等有关部门审批）；

（2）采购：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合相关标准规范及招标文件的要求，合格率达到100%；工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）均为国内品牌。

（3）施工：合格并通过国家电网等相关部门验收，完成送电。

2.2 招标范围：运南佳苑10kv外线接入工程总承包所含全部内容的工程设计、物资采购、建安工程施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等（具体内容详见供电方案以及招标文件相关条款）。

3.投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力。

3.2 投标人应同时具备下列设计和施工资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。

（1）设计资质：具有工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）设计资质丙级及以上；

（2）施工资质：电力工程施工总承包资质叁级（含）以上或输变电工程专业承包资质叁级（含） 以上，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上，并取得安全生产许可证。

3.3拟选派总承包项目负责人资质类别和等级：机电工程贰级注册建造师及以上资质同时执有安全生产考核合格证B证（有效期内），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或执业：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 同时在其他企业担任法定代表人；

④ 在市场监督部门登记为个体工商户；

除以上四种情形外，其他情形不视为同时在两个或两个以上单位受聘或执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

备注“在建工程”：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.4项目经理业绩要求满足下列条件之一 (如为联合体投标，指牵头人)：

①项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程(工程总承包(EPC)业绩；

②项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程施工业绩；

③项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似设计费单项合同额在15万元及以上的电力工程设计业绩；

注：【①提供工程总承包、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同及竣工验收证明(直接发包项目须提供合同、竣工验收证明)为准，时间以竣工验收时间为准，金额以合同签订的为准，以上材料必须同时具备。②提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同(直接发包项目须提供合同)为准，时间及金额以合同为准。如以上提供的中标通知书、合同不能明示项目工程造价和包含项目内容的，需提供建设单位书面证明文件，文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。③备案的材料应能明确体现上述要求。】

特殊情况说明

1. 投标人和拟派总承包项目负责人近2年（投标截止时间往前推算2年以行政罚书时间为准）内没有因串通投标 、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政罚的；

   （2）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   （3）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被淮安市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

   （4）投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（credit.jiangsu.gov.cn）网站中列入失信被执行人；

   （5）投标人近两年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国 ”、“信用淮安 ”及“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-行政处罚公示 ”查询。

   （6）根据苏建函建管[2019]233号的规定，投标人拟投标的企业施工资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。

   （7）本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。

   （8）投标人拟派本项目的授权委托人和项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工，授权委托人及拟派项目负责人需提供劳动合同和社保部门出具的 2023年12月1日以来任意1个月由投标人为其缴纳的养老保险缴费证明。

   授权委托人和项目负责人养老保险缴费证明（供电公司、高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）

   （9）如投标人使用一级建造师作为本项目负责人，根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市［2021]40号）要求，自2021年10月15日起在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

   3.5本次招标接受联合体投标。

   3.6本工程实行电子化招投标，投标人(或联合体各成员)、及拟选派工程总承包项目经理必须在投标文件递交截止时间前已在“淮安市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

   4.招标文件的获取

   4.1 招标文件获取时间为：2024年5月23日至2024年6月13日；

   4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网淮安市公共资源全程电子化交易平台会员系统；

   4.3电子招投标平台及投标工具使用费100元及手续费5元，投标人须在招标文件下载支付系统中支付，不接受现场支付，售后不退。

   5.投标截止时间

   5.1 投标截止时间为 ：2024年6月14日09 时30分。

   5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

   6.资格审查

   本次招标采用资格后审方式进行资格审查，具体资格评审标准详见招标文件第三章。

   7.评标方法

   本工程采用综合评估法，采用两阶段开评标。具体以招标文件内容为主。

   本总承包工程采用两阶段评标。开标、评标活动分以下两个阶段进行：

第二阶段：宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启所有进入第二阶段投标人的商务技术文件（包括总承包报价、项目管理组织方案、工程业绩、企业综合实力）。评标委员会按照招标文件规定的评审方法对各投标文件进行商务技术文件评审，得出各部分得分。

二、评分标准

8.发布公告的媒介

本次招标公告在江苏省建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布。

9.其他

9.1 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

10.联系方式

招标人：淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 招标代理机构：江苏秀原项目管理有限公司

地 址：淮安经济技术开发区常州路26号 地 址：淮安市枚皋路19号B1楼

联 系 人：高斌 联 系 人：杨晶晶

电话：0517-******** 电 话：0517-********

联系人

电话

联系人

电话

2024年科教园配套水电气工程（运南佳苑10kv外线接入）工程总承包

招标公告(资格后审)

1.招标条件

本招标项目2024年科教园配套水电气工程项目已由淮安经济技术开发区管理委员会以由淮管（发改）审发〔2024〕32号批准建设，项目业主为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，建设资金来自科教办财政预算安排，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目运南佳苑10kv外线接入工程总承包（设计、采购、施工）进行公开招标， 特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1建设地点：淮安经济开发区科教产业园

2.1.2建设规模：根据供电方案，第一路电源:110千伏城南变10千伏兴淮II156线*****变电站出口环网柜备用间隔;第二路电源:110千伏城南变10千伏正大I152架空线在明光路与柯山路交叉口新建环网柜备用间隔。接入工程范围：从两路电源各接引1 回至柯山花园三期新建前置环网柜，再从柯山花园三期前置环网柜备用间隔各接引1回线路至运南住苑新建前置环网柜，全程拖拉管电缆敷设，满足运南佳苑和柯山花园三期负荷要求，具体要求详见江苏淮安供电公司“关于运南佳苑的供电方案”和“关于柯山花园三期的供电方案”。

2.1.3 本项目最高投标限价：900万元人民币，包括设计费、建筑安装工程费(含工程设备费)。其中：设计费最高投标限价: 20万元；建筑安装工程费(含工程设备费)最高投标限价:880万元。

2.1.4 工期要求：总工期：100日历天。其中：设计工期：20日历天；施工工期：80日历天。施工的开工时间以招标人签发的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合格。

（1）设计：合格（符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；满足发包人要求并确保通过政府等有关部门审批）；

（2）采购：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合相关标准规范及招标文件的要求，合格率达到100%；工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）均为国内品牌。

（3）施工：合格并通过国家电网等相关部门验收，完成送电。

2.2 招标范围：运南佳苑10kv外线接入工程总承包所含全部内容的工程设计、物资采购、建安工程施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等（具体内容详见供电方案以及招标文件相关条款）。

3.投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力。

3.2 投标人应同时具备下列设计和施工资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。

（1）设计资质：具有工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）设计资质丙级及以上；

（2）施工资质：电力工程施工总承包资质叁级（含）以上或输变电工程专业承包资质叁级（含） 以上，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上，并取得安全生产许可证。

3.3拟选派总承包项目负责人资质类别和等级：机电工程贰级注册建造师及以上资质同时执有安全生产考核合格证B证（有效期内），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或执业：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 同时在其他企业担任法定代表人；

④ 在市场监督部门登记为个体工商户；

除以上四种情形外，其他情形不视为同时在两个或两个以上单位受聘或执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

备注“在建工程”：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.4项目经理业绩要求满足下列条件之一 (如为联合体投标，指牵头人)：

①项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程(工程总承包(EPC)业绩；

②项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程施工业绩；

③项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似设计费单项合同额在15万元及以上的电力工程设计业绩；

注：【①提供工程总承包、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同及竣工验收证明(直接发包项目须提供合同、竣工验收证明)为准，时间以竣工验收时间为准，金额以合同签订的为准，以上材料必须同时具备。②提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同(直接发包项目须提供合同)为准，时间及金额以合同为准。如以上提供的中标通知书、合同不能明示项目工程造价和包含项目内容的，需提供建设单位书面证明文件，文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。③备案的材料应能明确体现上述要求。】

特殊情况说明

1. 投标人和拟派总承包项目负责人近2年（投标截止时间往前推算2年以行政罚书时间为准）内没有因串通投标 、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政罚的；

   （2）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   （3）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被淮安市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

   （4）投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（credit.jiangsu.gov.cn）网站中列入失信被执行人；

   （5）投标人近两年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国 ”、“信用淮安 ”及“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-行政处罚公示 ”查询。

   （6）根据苏建函建管[2019]233号的规定，投标人拟投标的企业施工资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。

   （7）本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。

   （8）投标人拟派本项目的授权委托人和项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工，授权委托人及拟派项目负责人需提供劳动合同和社保部门出具的 2023年12月1日以来任意1个月由投标人为其缴纳的养老保险缴费证明。

   授权委托人和项目负责人养老保险缴费证明（供电公司、高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）

   （9）如投标人使用一级建造师作为本项目负责人，根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市［2021]40号）要求，自2021年10月15日起在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

   3.5本次招标接受联合体投标。

   3.6本工程实行电子化招投标，投标人(或联合体各成员)、及拟选派工程总承包项目经理必须在投标文件递交截止时间前已在“淮安市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

   4.招标文件的获取

   4.1 招标文件获取时间为：2024年5月23日至2024年6月13日；

   4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网淮安市公共资源全程电子化交易平台会员系统；

   4.3电子招投标平台及投标工具使用费100元及手续费5元，投标人须在招标文件下载支付系统中支付，不接受现场支付，售后不退。

   5.投标截止时间

   5.1 投标截止时间为 ：2024年6月14日09 时30分。

   5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

   6.资格审查

   本次招标采用资格后审方式进行资格审查，具体资格评审标准详见招标文件第三章。

   7.评标方法

   本工程采用综合评估法，采用两阶段开评标。具体以招标文件内容为主。

   本总承包工程采用两阶段评标。开标、评标活动分以下两个阶段进行：

第二阶段：宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启所有进入第二阶段投标人的商务技术文件（包括总承包报价、项目管理组织方案、工程业绩、企业综合实力）。评标委员会按照招标文件规定的评审方法对各投标文件进行商务技术文件评审，得出各部分得分。

二、评分标准

8.发布公告的媒介

本次招标公告在江苏省建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布。

9.其他

9.1 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

10.联系方式

招标人：淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 招标代理机构：江苏秀原项目管理有限公司

地 址：淮安经济技术开发区常州路26号 地 址：淮安市枚皋路19号B1楼

联 系 人：高斌 联 系 人：杨晶晶

电话：0517-******** 电 话：0517-********

2024年科教园配套水电气工程（运南佳苑10kv外线接入）工程总承包

招标公告(资格后审)

1.招标条件

本招标项目2024年科教园配套水电气工程项目已由淮安经济技术开发区管理委员会以由淮管（发改）审发〔2024〕32号批准建设，项目业主为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，建设资金来自科教办财政预算安排，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目运南佳苑10kv外线接入工程总承包（设计、采购、施工）进行公开招标， 特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1建设地点：淮安经济开发区科教产业园

2.1.2建设规模：根据供电方案，第一路电源:110千伏城南变10千伏兴淮II156线*****变电站出口环网柜备用间隔;第二路电源:110千伏城南变10千伏正大I152架空线在明光路与柯山路交叉口新建环网柜备用间隔。接入工程范围：从两路电源各接引1 回至柯山花园三期新建前置环网柜，再从柯山花园三期前置环网柜备用间隔各接引1回线路至运南住苑新建前置环网柜，全程拖拉管电缆敷设，满足运南佳苑和柯山花园三期负荷要求，具体要求详见江苏淮安供电公司“关于运南佳苑的供电方案”和“关于柯山花园三期的供电方案”。

2.1.3 本项目最高投标限价：900万元人民币，包括设计费、建筑安装工程费(含工程设备费)。其中：设计费最高投标限价: 20万元；建筑安装工程费(含工程设备费)最高投标限价:880万元。

2.1.4 工期要求：总工期：100日历天。其中：设计工期：20日历天；施工工期：80日历天。施工的开工时间以招标人签发的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合格。

（1）设计：合格（符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；满足发包人要求并确保通过政府等有关部门审批）；

（2）采购：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合相关标准规范及招标文件的要求，合格率达到100%；工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）均为国内品牌。

（3）施工：合格并通过国家电网等相关部门验收，完成送电。

2.2 招标范围：运南佳苑10kv外线接入工程总承包所含全部内容的工程设计、物资采购、建安工程施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等（具体内容详见供电方案以及招标文件相关条款）。

3.投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力。

3.2 投标人应同时具备下列设计和施工资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。

（1）设计资质：具有工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）设计资质丙级及以上；

（2）施工资质：电力工程施工总承包资质叁级（含）以上或输变电工程专业承包资质叁级（含） 以上，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上，并取得安全生产许可证。

3.3拟选派总承包项目负责人资质类别和等级：机电工程贰级注册建造师及以上资质同时执有安全生产考核合格证B证（有效期内），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或执业：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 同时在其他企业担任法定代表人；

④ 在市场监督部门登记为个体工商户；

除以上四种情形外，其他情形不视为同时在两个或两个以上单位受聘或执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

备注“在建工程”：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.4项目经理业绩要求满足下列条件之一 (如为联合体投标，指牵头人)：

①项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程(工程总承包(EPC)业绩；

②项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程施工业绩；

③项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似设计费单项合同额在15万元及以上的电力工程设计业绩；

注：【①提供工程总承包、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同及竣工验收证明(直接发包项目须提供合同、竣工验收证明)为准，时间以竣工验收时间为准，金额以合同签订的为准，以上材料必须同时具备。②提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同(直接发包项目须提供合同)为准，时间及金额以合同为准。如以上提供的中标通知书、合同不能明示项目工程造价和包含项目内容的，需提供建设单位书面证明文件，文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。③备案的材料应能明确体现上述要求。】

特殊情况说明

1. 投标人和拟派总承包项目负责人近2年（投标截止时间往前推算2年以行政罚书时间为准）内没有因串通投标 、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政罚的；

   （2）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   （3）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被淮安市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

   （4）投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（credit.jiangsu.gov.cn）网站中列入失信被执行人；

   （5）投标人近两年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国 ”、“信用淮安 ”及“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-行政处罚公示 ”查询。

   （6）根据苏建函建管[2019]233号的规定，投标人拟投标的企业施工资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。

   （7）本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。

   （8）投标人拟派本项目的授权委托人和项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工，授权委托人及拟派项目负责人需提供劳动合同和社保部门出具的 2023年12月1日以来任意1个月由投标人为其缴纳的养老保险缴费证明。

   授权委托人和项目负责人养老保险缴费证明（供电公司、高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）

   （9）如投标人使用一级建造师作为本项目负责人，根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市［2021]40号）要求，自2021年10月15日起在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

   3.5本次招标接受联合体投标。

   3.6本工程实行电子化招投标，投标人(或联合体各成员)、及拟选派工程总承包项目经理必须在投标文件递交截止时间前已在“淮安市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

   4.招标文件的获取

   4.1 招标文件获取时间为：2024年5月23日至2024年6月13日；

   4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网淮安市公共资源全程电子化交易平台会员系统；

   4.3电子招投标平台及投标工具使用费100元及手续费5元，投标人须在招标文件下载支付系统中支付，不接受现场支付，售后不退。

   5.投标截止时间

   5.1 投标截止时间为 ：2024年6月14日09 时30分。

   5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

   6.资格审查

   本次招标采用资格后审方式进行资格审查，具体资格评审标准详见招标文件第三章。

   7.评标方法

   本工程采用综合评估法，采用两阶段开评标。具体以招标文件内容为主。

   本总承包工程采用两阶段评标。开标、评标活动分以下两个阶段进行：

第二阶段：宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启所有进入第二阶段投标人的商务技术文件（包括总承包报价、项目管理组织方案、工程业绩、企业综合实力）。评标委员会按照招标文件规定的评审方法对各投标文件进行商务技术文件评审，得出各部分得分。

二、评分标准

8.发布公告的媒介

本次招标公告在江苏省建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布。

9.其他

9.1 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

10.联系方式

招标人：淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 招标代理机构：江苏秀原项目管理有限公司

地 址：淮安经济技术开发区常州路26号 地 址：淮安市枚皋路19号B1楼

联 系 人：高斌 联 系 人：杨晶晶

电话：0517-******** 电 话：0517-********

联系人

电话

联系人

电话

2024年科教园配套水电气工程（运南佳苑10kv外线接入）工程总承包

招标公告(资格后审)

1.招标条件

本招标项目2024年科教园配套水电气工程项目已由淮安经济技术开发区管理委员会以由淮管（发改）审发〔2024〕32号批准建设，项目业主为淮安经济技术开发区科教产业发展办公室，建设资金来自科教办财政预算安排，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目运南佳苑10kv外线接入工程总承包（设计、采购、施工）进行公开招标， 特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1建设地点：淮安经济开发区科教产业园

2.1.2建设规模：根据供电方案，第一路电源:110千伏城南变10千伏兴淮II156线*****变电站出口环网柜备用间隔;第二路电源:110千伏城南变10千伏正大I152架空线在明光路与柯山路交叉口新建环网柜备用间隔。接入工程范围：从两路电源各接引1 回至柯山花园三期新建前置环网柜，再从柯山花园三期前置环网柜备用间隔各接引1回线路至运南住苑新建前置环网柜，全程拖拉管电缆敷设，满足运南佳苑和柯山花园三期负荷要求，具体要求详见江苏淮安供电公司“关于运南佳苑的供电方案”和“关于柯山花园三期的供电方案”。

2.1.3 本项目最高投标限价：900万元人民币，包括设计费、建筑安装工程费(含工程设备费)。其中：设计费最高投标限价: 20万元；建筑安装工程费(含工程设备费)最高投标限价:880万元。

2.1.4 工期要求：总工期：100日历天。其中：设计工期：20日历天；施工工期：80日历天。施工的开工时间以招标人签发的开工令为准。

2.1.5 质量要求：合格。

（1）设计：合格（符合国家技术规范、标准及规程、规划条件要求；满足发包人要求并确保通过政府等有关部门审批）；

（2）采购：工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）产品质量须符合相关标准规范及招标文件的要求，合格率达到100%；工程所有物资（设施、材料设备、构配件等）均为国内品牌。

（3）施工：合格并通过国家电网等相关部门验收，完成送电。

2.2 招标范围：运南佳苑10kv外线接入工程总承包所含全部内容的工程设计、物资采购、建安工程施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等（具体内容详见供电方案以及招标文件相关条款）。

3.投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力。

3.2 投标人应同时具备下列设计和施工资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。

（1）设计资质：具有工程设计综合甲级资质或电力行业（送电工程、变电工程）设计资质丙级及以上；

（2）施工资质：电力工程施工总承包资质叁级（含）以上或输变电工程专业承包资质叁级（含） 以上，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上，并取得安全生产许可证。

3.3拟选派总承包项目负责人资质类别和等级：机电工程贰级注册建造师及以上资质同时执有安全生产考核合格证B证（有效期内），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，有下列情形之一的视为项目负责人同时在两个单位受聘或执业：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 同时在其他企业担任法定代表人；

④ 在市场监督部门登记为个体工商户；

除以上四种情形外，其他情形不视为同时在两个或两个以上单位受聘或执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

备注“在建工程”：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.4项目经理业绩要求满足下列条件之一 (如为联合体投标，指牵头人)：

①项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程(工程总承包(EPC)业绩；

②项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似单项工程合同额在500万元及以上的电力工程施工业绩；

③项目经理自2021年5月1日以来，承担过类似设计费单项合同额在15万元及以上的电力工程设计业绩；

注：【①提供工程总承包、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同及竣工验收证明(直接发包项目须提供合同、竣工验收证明)为准，时间以竣工验收时间为准，金额以合同签订的为准，以上材料必须同时具备。②提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、合同(直接发包项目须提供合同)为准，时间及金额以合同为准。如以上提供的中标通知书、合同不能明示项目工程造价和包含项目内容的，需提供建设单位书面证明文件，文件上需加盖建设单位公章，否则不予认可。③备案的材料应能明确体现上述要求。】

特殊情况说明

1. 投标人和拟派总承包项目负责人近2年（投标截止时间往前推算2年以行政罚书时间为准）内没有因串通投标 、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政罚的；

   （2）投标人近1年（投标截止时间往前推算1年为准）内没有无正当理由放弃中标资格（不含总承包项目经理多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

   （3）投标人近3个月（投标截止时间往前推算3个月为准）内没有因拖欠工人工资被淮安市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

   （4）投标人未被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（credit.jiangsu.gov.cn）网站中列入失信被执行人；

   （5）投标人近两年内没有因违反招标投标规定受到行政处罚；（时间以处罚时间为准，两年以投标截止时间向前推算为准。评标时由评委进入“信用中国 ”、“信用淮安 ”及“淮安市公共资源交易中心网站信用信息-行政处罚公示 ”查询。

   （6）根据苏建函建管[2019]233号的规定，投标人拟投标的企业施工资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不达标的，不得参加本工程的投标。

   （7）本工程严格执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）。

   （8）投标人拟派本项目的授权委托人和项目负责人必须是本单位签定劳动合同的正式员工，授权委托人及拟派项目负责人需提供劳动合同和社保部门出具的 2023年12月1日以来任意1个月由投标人为其缴纳的养老保险缴费证明。

   授权委托人和项目负责人养老保险缴费证明（供电公司、高等院校、科研机构、军事管理等部门从事工程设计、施工的技术人员不能提供养老保险缴纳证明的，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）

   （9）如投标人使用一级建造师作为本项目负责人，根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市［2021]40号）要求，自2021年10月15日起在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

   3.5本次招标接受联合体投标。

   3.6本工程实行电子化招投标，投标人(或联合体各成员)、及拟选派工程总承包项目经理必须在投标文件递交截止时间前已在“淮安市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

   4.招标文件的获取

   4.1 招标文件获取时间为：2024年5月23日至2024年6月13日；

   4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网淮安市公共资源全程电子化交易平台会员系统；

   4.3电子招投标平台及投标工具使用费100元及手续费5元，投标人须在招标文件下载支付系统中支付，不接受现场支付，售后不退。

   5.投标截止时间

   5.1 投标截止时间为 ：2024年6月14日09 时30分。

   5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

   6.资格审查

   本次招标采用资格后审方式进行资格审查，具体资格评审标准详见招标文件第三章。

   7.评标方法

   本工程采用综合评估法，采用两阶段开评标。具体以招标文件内容为主。

   本总承包工程采用两阶段评标。开标、评标活动分以下两个阶段进行：

第二阶段：宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启所有进入第二阶段投标人的商务技术文件（包括总承包报价、项目管理组织方案、工程业绩、企业综合实力）。评标委员会按照招标文件规定的评审方法对各投标文件进行商务技术文件评审，得出各部分得分。

二、评分标准

8.发布公告的媒介

本次招标公告在江苏省建设工程招标网、淮安市公共资源交易网上发布。

9.其他

9.1 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

10.联系方式

招标人：淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 招标代理机构：江苏秀原项目管理有限公司

地 址：淮安经济技术开发区常州路26号 地 址：淮安市枚皋路19号B1楼

联 系 人：高斌 联 系 人：杨晶晶

电话：0517-******** 电 话：0517-********