招标公告

招标编号：浙同工招2024（014）

1、招标条件

2024年县道路面改造工程（谢马线、谢家新桥）代建+监理（项目名称）已经有关部门同意建设。项目业主为绍兴市上虞区公路与运输管理中心，建设资金来源为区财政统筹，出资比例为100%。招标人为绍兴市上虞区公路与运输管理中心(委托代理机构为 浙江同济工程管理有限公司）。项目已具备招标条件，现对该项目的代建+监理进行公开招标。

???2、项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：绍兴市上虞区。

2.2 项目规模及技术标准：本项目为2024年县道路面改造工程（谢马线、谢家新桥）代建+监理。包括谢马线路面改造，全长7.176km，公路等级为四级公路，总投资额约1800万元；谢家新桥全桥吊杆更换，公路等级二级，总投资额约800万元。

2.3 招标范围：

本次招标设一个标段：由代建人统一负责实施本项目工程代建和工程施工监理工作，主要工作内容包括本项目设计桩号范围内路基、路面、交通工程及沿线设施，谢家新桥全桥吊杆更换等的建设管理、施工监理及相关工作等。

2.4 施工工期及服务期：

（1）计划施工工期: 16 个月，缺陷责任期为 1 年。

（2）服务期：自合同协议书签订之日起至项目竣工验收并完成项目及相关档案的整体移交止。

????3、投标人资格要求

3.1 投标人：

3.1.1 具备独立法人资格；

3.1.2 本次招标资质要求，具有下列条件之一：

（1）同时【具有公路工程乙级及以上监理资质或监理综合资质】和【具有设计综合甲级资

质或工程设计公路行业乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质；】，并在人员和履约信誉等方面具有相应经验和能力。

（2）同时【具有公路工程乙级及以上监理资质或监理综合资质】和公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员和履约信誉等方面具有相应经验和能力。

3.1.3 投标人至少具有下列业绩之一：

（1）2019年1月1日以来（以实际交工日期为准），独立完成过1条四级及以上新（改）建公路的代建工作。

（2）2019年1月1日以来（以实际交工日期为准），按一个监理合同段独立完成过1条四级及以上新（改）建公路的施工监理。

（3）2019年1月1日以来（以实际交工日期为准），独立完成过1条四级及以上新（改）建公路的施工工作。

（4）2019年1月1日以来（以实际交工日期为准），独立完成过1条四级及以上新（改）建公路的设计工作。

3.1.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应同时满足下列要求：

（1）联合体牵头人应具有公路工程乙级及以上监理资质或监理综合资质；

（2）联合体成员应具有设计综合甲级资质或工程设计公路行业乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业乙级及以上资质；或公路工程施工总承包三级及以上资质；

（3）联合体所有成员总数不得超过 2 家。

3.2 拟派项目指挥长（须由联合体牵头人拟派）：

3.2.1 具有高级工程师及以上职称；年龄 60 周岁及以下；在投标人单位工作3年以上且具有10年以上的公路建设行业从业经验。

3.2.2 未在其他在建项目上任指挥或副指挥或项目经理或总监或副总监（或一级监理机构驻地或副驻地）。

3.2.3 投标单位3年工作经历以社保证明文件为准（非连续性也认可），10年以上从业经验以资历表为准，否则其经历不予认可。

3.3 其他要求：

3.3.1 浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

???4、招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

4.2 报名时间、招标文件下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。

4.3 潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“上虞区基层电子招投标交易系统”，在本公告下方点击报名并下载招标文件。

4.4 未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。

???5、投标文件递交

5.1投标文件递交截止时间：2024年 6 月 25 日 09 时 00 分；

5.2 提交方式：纸质投标文件采用现场递交的方式，递交地址：浙江同济工程管理有限公司（绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼开标室）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

备注：各投标人在电子招投标过程中碰到系统技术问题请咨询:新点软件客服电话：**********；新点技术人员：0575-********；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：**********。

??6、联系方式：

招 标 人：绍兴市上虞区公路与运输管理中心

地 址：上虞区舜江东路

联 系 人：徐先生

招标代理：浙江同济工程管理有限公司

招标代理地址：绍兴市上虞区百官街道五洲大厦6楼

联 系 人：车女士

联系电话：182*****750

2024年 6 月 14 日

附录1：资格审查条件（资质最低要求）

附录2：资格审查条件（业绩最低要求）

注：(一) 代建业绩证明文件需提供：

1、合同协议书复印件；

2、上述资料中的代建人名称与投标人名称必须一致（代建人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可；

3、如上述资料中未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。

（二）监理业绩证明文件需提供：

1、施工监理合同协议书的复印件 ；

2、质量证明文件。（发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书）的复印件。

3、上述资料二者缺一不可，否则业绩不予认可；上述资料中的监理人或名称与投标人名称必须一致（监理人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可；工程规模解释顺序为：监理项目评定书、交工验收证书、合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，投标人还应提供由项目发包人出具并经项目行业主管部门或项目主管质量监督部门确认的有关数据信息，否则业绩不予认可。

（三）施工业绩证明文件需提供：

1、中标通知书复印件；

2、合同协议书复印件；

3、质量证明文件（由发包人出具的工程（标段） 交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；

4、上述资料三者缺一不可，否则业绩不予认可；上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可；工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

（四）设计业绩证明文件需提供：

1、施工图设计批复文件（或施工图行政许可决定书）复印件；

2、中标通知书或合同协议书复印件。

3、上述资料两者缺一不可，否则业绩不予认可。业绩时间认定以施工图设计批复文件（或施工图行政许可决定书）上时间为准；合同协议书（或中标通知书）、施工图设计批复文件（或施工图行政许可决定书））等，设计单位名称与投标人名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可；工程规模的解释顺序为：施工图设计批复文件（或施工图行政许可决定书）、合同协议书（或中标通知书）。如上述资料中均未体现工程规模的，则投标人还需提供发包人或业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录 3：资格审查条件（指挥长、技术负责人最低要求）

注：

1、“在建项目”的地域及投资性质界定：在中华人民共和国境内的所有建设项目，不受地域、行业和投资性质的限制。

2、“在建项目”的起止界定：中标通知书发出之日起至项目通过完工或交工验收之日（或合同解除之日）止。如建设项目负责人已经更换的，应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的建设项目负责人均视为有“在建项目”。

3、投标人的法定代表人不能在本项目上任项目指挥长和（或）技术负责人。

4、拟委任的项目指挥长和技术负责人的身份证、职称证书清晰可辨的扫描件（身份证应正反双面扫描）；

5、自有人员的证明材料：提供聘用合同或劳动合同。

6、在投标人单位工作3年以上工作经历以社保证明文件为准（非连续性也认可），公路建设行业从业经验以人员资历表中投标人自行填报的人员经历为准。

附录 4：资格审查条件（主要监理人员最低要求）

注：

1、投标人应在投标文件中提供主要监理人员身份证（正反双面复印）、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的复印件）。

2、自有人员指在投标人（联合体投标的指联合体牵头单位）岗位登记的人员。

3、企业法定代表人（如为监理甲级资质，则还包括其资质证书（副本）上列明的企业负责人、企业技术负责人）和在其他在建项目中担任总监理工程师的，不能在本项目任职。“在建项目”的起止时间界定：监理合同段中标通知书发出之日起至监理合同段所辖施工标段均通过完工或交工验收之日（或监理合同解除之日）止。如总监理工程师已经更换的，应在投标文件中附项目业主的同意更换证明材料，否则更换前后的总监理工程师均视为有“在建项目”。

4、总监理工程师须提供省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中2012 年7 月 1 日以后获得交通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的彩色打印件（或清晰可辨的扫描件）。

5、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://jlsccx.zjt.gov.cn/，联系电话：0571-********。

6、在投标人单位工作3年以上工作经历以社保证明文件为准（非连续性也认可），公路建设行业从业经验以人员资历表中投标人自行填报的人员经历为准。

附录5 资格审查条件（信誉最低要求）

注：1、以联合体方式投标的，联合体各方均应满足以上信誉要求。

2、投标人无须提供贿犯罪档案查询结果，由招标人向中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪档案查询，查实中标候选人或拟委任的项目指挥长及总监理工程师自2021年1月1日以来有行贿犯罪行为的（以网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准），取消该中标候选人的中标资格。