新产业基地轻集料迁建项目—6号厂房建设工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目新产业基地轻集料迁建项目—6号厂房建设工程已由银川高新技术产业开发区管理委员会以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2404-******-04-01-******）批准建设，项目业主为宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司，建设资金为企业自筹资金。招标人为宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

宁夏信达项目管理有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围 2.1项目概况：6号厂房建设等，总建筑面积7950平方米。 2.2建设地点：位于灵武市。 2.3计划工期：60日历天，具体开工日期以开工报告批准时间为准，工期以批准的总进度计划为准。 2.4招标范围：施工图纸、工程量清单及招标文件范围内的所有内容（具体内容详见工程量清单）。

2.5标段划分：无

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分(如果有)等。

3.投标人资格要求

3.1投标人具备独立法人资格，且同时具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有安全生产许可证。其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B类），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。

3.3通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。

3.4本次招标 不接受 联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年6月24日00时00分至2024年7月2日23时59分（北京时间，下同）,登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。

4.2“电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。办理CA锁业务及平台操作事宜，请联系西部安全认证中心有限责任公司，联系电话：**********按1号键；新平台使用及操作问题，请联系江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：**********、*******。

4.3在规定时间内未按以上程序进行网上投标登记及下载招标文件的潜在投标单位，在投标报名时间截止后系统将自动关闭，不再接受投标登记，且投标一律不予接收。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年7月16日09时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2本项目采用“不见面开标模式”，逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。

7.联系方式

招 标 人：宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司

地 址：灵武市再生资源循环经济试验区

联 系 人：杨涛

电 话：0951-*******

招标代理机构：宁夏信达项目管理有限公司

地 址：银川市金凤区万达中心C座24层

联 系 人：周华、李睿、林彬

电 话：0951—*******,173*****877

2024年6月24日