详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标专业工程分包招标公告（招标编号：TKHMFD-SG-006-2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目，项目业主为哈密投科新能源发电有限公司。其中施工总承包项目包含的风电机组吊装Ⅰ标段专业工程分包已得到业主认可，建设资金已落实，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点新疆维吾尔自治区哈密市伊州区烟墩风区2.2 工程概况及标段概况投科哈密市烟墩20 万千瓦园区低碳转型风储一体化项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区烟墩镇附近。拟建风电场距哈密市公路里程约130km，距乌鲁木齐市公路里程约702km。本项目场区海拔高度750~1200m，场址区地形较平坦，周边有简易道路分布，交通较便利。投科哈密烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标拟安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组，轮毂中心高度112米。2.3 工期要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段工程计划于2024年08月15日开工， 2024年09月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段质量要求：（1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；（2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 招标范围本标段共安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组。包括塔架、机舱、轮毂、传动系统、叶片、机组控制柜、塔外附件及风机安装手册中标明的其他设备接货、二次倒运、卸车、检验、保管；配合风机厂商进行机组调试、验收、消缺、移交等所有工作。承包人应负责以下工作（包括但不限于）：（1）主吊及辅助吊装机械进退场、安拆及转场；（2）设备材料接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运、安装等全部工作；（3）风机塔筒内的电气安装，包括机组内电气接线、控制电缆布线连接等工作；（4）接地系统的连接、接地电阻复测、高强螺栓复检等；（5）风机至箱变中、低压侧电缆及光缆安装，包括开挖、敷设、铺沙、盖砖、回填、防火涂刷、防火封堵、光缆熔接、电缆终端头制作及试验等工作；（6）承包人负责除发包人提供的材料、设备外，其余与本项目有关的装置性材料、设备、器具及安装消耗的材料；（7）由投标人负责安装范围内的试验、检测检验、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作；（8）所有由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）；（9）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近 3 年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过2个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：专职质量负责人1人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于2个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。3.4投标人可同时参与本项目（风电机组吊装）Ⅰ标段和Ⅱ标段，但不可同时中标。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年07月10日至2024年07月16日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接： https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp；4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024 年07月31日 09 时 30 分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年07月31日 09 时 30 分6.2 开标地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号中国电建西北院联系人：霍庆磊电话：18066562606邮箱：852619329@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024 年 07月 10 日中国电建西北院投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标专业工程分包招标公告（招标编号：TKHMFD-SG-006-2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目，项目业主为哈密投科新能源发电有限公司。其中施工总承包项目包含的风电机组吊装Ⅰ标段专业工程分包已得到业主认可，建设资金已落实，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点新疆维吾尔自治区哈密市伊州区烟墩风区2.2 工程概况及标段概况投科哈密市烟墩20 万千瓦园区低碳转型风储一体化项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区烟墩镇附近。拟建风电场距哈密市公路里程约130km，距乌鲁木齐市公路里程约702km。本项目场区海拔高度750~1200m，场址区地形较平坦，周边有简易道路分布，交通较便利。投科哈密烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标拟安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组，轮毂中心高度112米。2.3 工期要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段工程计划于2024年08月15日开工， 2024年09月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段质量要求：（1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；（2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 招标范围本标段共安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组。包括塔架、机舱、轮毂、传动系统、叶片、机组控制柜、塔外附件及风机安装手册中标明的其他设备接货、二次倒运、卸车、检验、保管；配合风机厂商进行机组调试、验收、消缺、移交等所有工作。承包人应负责以下工作（包括但不限于）：（1）主吊及辅助吊装机械进退场、安拆及转场；（2）设备材料接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运、安装等全部工作；（3）风机塔筒内的电气安装，包括机组内电气接线、控制电缆布线连接等工作；（4）接地系统的连接、接地电阻复测、高强螺栓复检等；（5）风机至箱变中、低压侧电缆及光缆安装，包括开挖、敷设、铺沙、盖砖、回填、防火涂刷、防火封堵、光缆熔接、电缆终端头制作及试验等工作；（6）承包人负责除发包人提供的材料、设备外，其余与本项目有关的装置性材料、设备、器具及安装消耗的材料；（7）由投标人负责安装范围内的试验、检测检验、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作；（8）所有由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）；（9）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近 3 年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过2个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：专职质量负责人1人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于2个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。3.4投标人可同时参与本项目（风电机组吊装）Ⅰ标段和Ⅱ标段，但不可同时中标。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年07月10日至2024年07月16日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接： https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp；4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024 年07月31日 09 时 30 分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年07月31日 09 时 30 分6.2 开标地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号中国电建西北院联系人：霍庆磊电话：18066562606邮箱：852619329@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024 年 07月 10 日中国电建西北院投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标专业工程分包招标公告（招标编号：TKHMFD-SG-006-2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目，项目业主为哈密投科新能源发电有限公司。其中施工总承包项目包含的风电机组吊装Ⅰ标段专业工程分包已得到业主认可，建设资金已落实，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点新疆维吾尔自治区哈密市伊州区烟墩风区2.2 工程概况及标段概况投科哈密市烟墩20 万千瓦园区低碳转型风储一体化项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区烟墩镇附近。拟建风电场距哈密市公路里程约130km，距乌鲁木齐市公路里程约702km。本项目场区海拔高度750~1200m，场址区地形较平坦，周边有简易道路分布，交通较便利。投科哈密烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标拟安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组，轮毂中心高度112米。2.3 工期要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段工程计划于2024年08月15日开工， 2024年09月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段质量要求：（1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；（2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 招标范围本标段共安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组。包括塔架、机舱、轮毂、传动系统、叶片、机组控制柜、塔外附件及风机安装手册中标明的其他设备接货、二次倒运、卸车、检验、保管；配合风机厂商进行机组调试、验收、消缺、移交等所有工作。承包人应负责以下工作（包括但不限于）：（1）主吊及辅助吊装机械进退场、安拆及转场；（2）设备材料接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运、安装等全部工作；（3）风机塔筒内的电气安装，包括机组内电气接线、控制电缆布线连接等工作；（4）接地系统的连接、接地电阻复测、高强螺栓复检等；（5）风机至箱变中、低压侧电缆及光缆安装，包括开挖、敷设、铺沙、盖砖、回填、防火涂刷、防火封堵、光缆熔接、电缆终端头制作及试验等工作；（6）承包人负责除发包人提供的材料、设备外，其余与本项目有关的装置性材料、设备、器具及安装消耗的材料；（7）由投标人负责安装范围内的试验、检测检验、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作；（8）所有由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）；（9）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近 3 年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过2个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：专职质量负责人1人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于2个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。3.4投标人可同时参与本项目（风电机组吊装）Ⅰ标段和Ⅱ标段，但不可同时中标。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年07月10日至2024年07月16日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接： https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp；4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024 年07月31日 09 时 30 分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年07月31日 09 时 30 分6.2 开标地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号中国电建西北院联系人：霍庆磊电话：18066562606邮箱：852619329@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024 年 07月 10 日中国电建西北院投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标专业工程分包招标公告（招标编号：TKHMFD-SG-006-2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目，项目业主为哈密投科新能源发电有限公司。其中施工总承包项目包含的风电机组吊装Ⅰ标段专业工程分包已得到业主认可，建设资金已落实，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点新疆维吾尔自治区哈密市伊州区烟墩风区2.2 工程概况及标段概况投科哈密市烟墩20 万千瓦园区低碳转型风储一体化项目位于新疆维吾尔自治区哈密地区烟墩镇附近。拟建风电场距哈密市公路里程约130km，距乌鲁木齐市公路里程约702km。本项目场区海拔高度750~1200m，场址区地形较平坦，周边有简易道路分布，交通较便利。投科哈密烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标拟安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组，轮毂中心高度112米。2.3 工期要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段工程计划于2024年08月15日开工， 2024年09月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求投科哈密市烟墩20万千瓦园区低碳转型风储一体化项目风电机组吊装Ⅰ标段质量要求：（1）本工程质量达到合格标准，实现工程达标投产；（2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求。2.5 招标范围本标段共安装16台运达WD200­6250­112m风力发电机组。包括塔架、机舱、轮毂、传动系统、叶片、机组控制柜、塔外附件及风机安装手册中标明的其他设备接货、二次倒运、卸车、检验、保管；配合风机厂商进行机组调试、验收、消缺、移交等所有工作。承包人应负责以下工作（包括但不限于）：（1）主吊及辅助吊装机械进退场、安拆及转场；（2）设备材料接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运、安装等全部工作；（3）风机塔筒内的电气安装，包括机组内电气接线、控制电缆布线连接等工作；（4）接地系统的连接、接地电阻复测、高强螺栓复检等；（5）风机至箱变中、低压侧电缆及光缆安装，包括开挖、敷设、铺沙、盖砖、回填、防火涂刷、防火封堵、光缆熔接、电缆终端头制作及试验等工作；（6）承包人负责除发包人提供的材料、设备外，其余与本项目有关的装置性材料、设备、器具及安装消耗的材料；（7）由投标人负责安装范围内的试验、检测检验、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作；（8）所有由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）；（9）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作；3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；具有电力工程施工总承包三级及以上资质或特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级；具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近 3 年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1）项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过2个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，3年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：专职安全负责人1人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：专职质量负责人1人，具有工程师及以上技术职称。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于2个类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。3.4投标人可同时参与本项目（风电机组吊装）Ⅰ标段和Ⅱ标段，但不可同时中标。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年07月10日至2024年07月16日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接： https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp；4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(响应截止时间，下同) 为2024 年07月31日 09 时 30 分，地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年07月31日 09 时 30 分6.2 开标地点为西安市长安区城南大道中国电建西北院常宁基地科研办公楼 5120室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建采购与采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号中国电建西北院联系人：霍庆磊电话：18066562606邮箱：852619329@qq.com10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024 年 07月 10 日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com