详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程招标公告（招标编号：YMCJFD‐SG‐001‐2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建玉门赤金100MW风电项目EPC工程总承包项目，项目业主为中电建(玉门)新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风电场土建施工和箱变安装试验调试工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。资金已落实，项目已具备招标条件。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于甘肃省酒泉市玉门市赤金镇境内。2.2 工程概况及标段概况中电建玉门赤金100MW风电项目位于甘肃省酒泉市玉门市中南部，与玉门市直线距离约50km，海拔高度在1700m～1900m之间，场址面积约26km2。风电场主要为低山丘陵，地势总体北高南低。场址南侧紧邻G30连霍高速，交通条件便利。本项目建设内容包括：2.7km新建进场道路、21.8km场内道路，16台单机容量6.25MW风机（含箱变）基础和安装、4回35kV集电线路、新建1座110kV升压站。本工程风电机组与箱式变电站采用“一机一变”的单元接线方式，风电机组所发电能先经3kV电力电缆引接至箱式变电站，升压后再经35kV电力电缆引接至临近的35kV集电线路，集电线路采用汇流干线的接线方式，将电能汇集至升压变电站外的终端杆后，以35kV电力电缆引接至升压变电站的35kV母线，最后经主变压器再次升压后送入电网。本标段为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程。2.3 工期要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程计划于2024年7月30日开工， 2024年10月30日完工。具体以进场开工时间为准。2.4 质量要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试标段工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格。本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结等工作，创优现场组织实施费用包含在投标人投标报价中。2.4.1不发生重大及以上质量事故；2.4.2按分项工程，建筑、安装合格率100%，建筑工程优良率≥90%（按电力行业标准进行建筑部分验收的工程），安装工程优良率≥95%；2.4.3节能、生态环保指标符合国家及地方标准，建设生态友好型工程；2.4.4主要技术经济指标达到国内同类工程先进水平；2.4.5工程档案管理规范，文件归档齐全，内容详实，且移交及时；2.4.6机组长周期安全稳定运行，高标准通过达标投产验收；2.4.7本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结及发表等工作。2.5 招标范围本次招标工程为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程，承包范围包括（但不限于）：2.5.1风电场场地平整，风电机组基础及箱变基础的开挖，垫层的施工，预埋（接地）装置、锚笼环安装、钢筋制安、模板安拆、冷却管埋设、测温装置埋设、混凝土浇筑及养护，基础回填，二次场地平整。风电机组出线工程，风电机组及机组变压器接地工程、风电机组安装平台的土建施工。发电场风电机组出线、箱式变电站、风电机组接地等设备的安装。风电场检修期道路、进站道路、场内新建道路(主线与支线)、进场道路、过水路面等的施工，以及相应地防洪(潮)设施、安全监测、环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与职业卫生工程的施工及技术服务。完成供电线路工程及10kV线路的施工供电工程。完成为了完成施工内容所必须的其他施工辅助工程（如施工供水工程）；2.5.2主要发电场设备（箱式变电站）由发包人采购。承包人应负责上述甲供设备的监造、工地现场卸车、二次转运、保管和催交，并定期（每月）向发包人和监理人报告设备制造和交运状态。除上述设备外的设备和材料由承包人采购、监造、运输和管理；2.5.3提供工程施工、安装所用材料或设备（合同规定由招标人提供的除外）。本标段除（箱式变电站）外的所有设备、材料（含主材，辅材，零星材料、周转材料）（包括电缆及电缆头等）由承包人负责组织招标采购，采购合同资料须报发包人备案；2.5.4投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作以及为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作；2.5.5负责本工程所有的材料、设备（含招标人提供的和自购的各项材料、设备）的到货引路（从高速路口引导送货车辆至工地现场）、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运；负责施工区域的治安、保卫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理，同时也包括施工用水、用电的费用及管理和维护；负责设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给招标人的全部工作以及质保期服务等；负责配合发包人完成争创电建集团优质工程奖工作；如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中；承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，招标人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。上述项目的施工图纸详见招标文件相关图纸，工程量详见招标文件工程量清单。详见招标文件技术条款。（注：承包范围与工程量清单内容保持一致）3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。具备建筑工程施工总承包三级以上，《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有高级工程师技术职称，具有建筑专业一级注册建造师以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且至少担任过2个及以上类似工程项目经理（须提供当期任命文件或业主出具证明），未担任其他在建工程项目的项目经理，具有本单位近一年来的社保缴纳证明。（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级工程师及以上技术职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 具有从事2年以上风电厂土建及箱变安装试验调试施工质量管理工作经历，担任过类似工程项目质量负责人职务，具有质检员证，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人在近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2024年 7月12日至 2024年 7月 19日，每日上午 8:30时至下午17:00 时（北京时间，节假日除外），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn邮箱，在邮件中标明项目及标段名称、联系人及联系方式：（1）单位营业执照原件副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件的扫描件；5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2024 年 8月2日 9 时 30 分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年 8 月2日 9 时 30 分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其他中标人数量：1人。9.联系方式招 标 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联 系 人：蔺女士电话：029‐88280884邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024年7月12日 中国电建西北院中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程招标公告（招标编号：YMCJFD‐SG‐001‐2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建玉门赤金100MW风电项目EPC工程总承包项目，项目业主为中电建(玉门)新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风电场土建施工和箱变安装试验调试工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。资金已落实，项目已具备招标条件。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于甘肃省酒泉市玉门市赤金镇境内。2.2 工程概况及标段概况中电建玉门赤金100MW风电项目位于甘肃省酒泉市玉门市中南部，与玉门市直线距离约50km，海拔高度在1700m～1900m之间，场址面积约26km2。风电场主要为低山丘陵，地势总体北高南低。场址南侧紧邻G30连霍高速，交通条件便利。本项目建设内容包括：2.7km新建进场道路、21.8km场内道路，16台单机容量6.25MW风机（含箱变）基础和安装、4回35kV集电线路、新建1座110kV升压站。本工程风电机组与箱式变电站采用“一机一变”的单元接线方式，风电机组所发电能先经3kV电力电缆引接至箱式变电站，升压后再经35kV电力电缆引接至临近的35kV集电线路，集电线路采用汇流干线的接线方式，将电能汇集至升压变电站外的终端杆后，以35kV电力电缆引接至升压变电站的35kV母线，最后经主变压器再次升压后送入电网。本标段为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程。2.3 工期要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程计划于2024年7月30日开工， 2024年10月30日完工。具体以进场开工时间为准。2.4 质量要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试标段工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格。本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结等工作，创优现场组织实施费用包含在投标人投标报价中。2.4.1不发生重大及以上质量事故；2.4.2按分项工程，建筑、安装合格率100%，建筑工程优良率≥90%（按电力行业标准进行建筑部分验收的工程），安装工程优良率≥95%；2.4.3节能、生态环保指标符合国家及地方标准，建设生态友好型工程；2.4.4主要技术经济指标达到国内同类工程先进水平；2.4.5工程档案管理规范，文件归档齐全，内容详实，且移交及时；2.4.6机组长周期安全稳定运行，高标准通过达标投产验收；2.4.7本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结及发表等工作。2.5 招标范围本次招标工程为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程，承包范围包括（但不限于）：2.5.1风电场场地平整，风电机组基础及箱变基础的开挖，垫层的施工，预埋（接地）装置、锚笼环安装、钢筋制安、模板安拆、冷却管埋设、测温装置埋设、混凝土浇筑及养护，基础回填，二次场地平整。风电机组出线工程，风电机组及机组变压器接地工程、风电机组安装平台的土建施工。发电场风电机组出线、箱式变电站、风电机组接地等设备的安装。风电场检修期道路、进站道路、场内新建道路(主线与支线)、进场道路、过水路面等的施工，以及相应地防洪(潮)设施、安全监测、环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与职业卫生工程的施工及技术服务。完成供电线路工程及10kV线路的施工供电工程。完成为了完成施工内容所必须的其他施工辅助工程（如施工供水工程）；2.5.2主要发电场设备（箱式变电站）由发包人采购。承包人应负责上述甲供设备的监造、工地现场卸车、二次转运、保管和催交，并定期（每月）向发包人和监理人报告设备制造和交运状态。除上述设备外的设备和材料由承包人采购、监造、运输和管理；2.5.3提供工程施工、安装所用材料或设备（合同规定由招标人提供的除外）。本标段除（箱式变电站）外的所有设备、材料（含主材，辅材，零星材料、周转材料）（包括电缆及电缆头等）由承包人负责组织招标采购，采购合同资料须报发包人备案；2.5.4投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作以及为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作；2.5.5负责本工程所有的材料、设备（含招标人提供的和自购的各项材料、设备）的到货引路（从高速路口引导送货车辆至工地现场）、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运；负责施工区域的治安、保卫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理，同时也包括施工用水、用电的费用及管理和维护；负责设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给招标人的全部工作以及质保期服务等；负责配合发包人完成争创电建集团优质工程奖工作；如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中；承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，招标人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。上述项目的施工图纸详见招标文件相关图纸，工程量详见招标文件工程量清单。详见招标文件技术条款。（注：承包范围与工程量清单内容保持一致）3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。具备建筑工程施工总承包三级以上，《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有高级工程师技术职称，具有建筑专业一级注册建造师以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且至少担任过2个及以上类似工程项目经理（须提供当期任命文件或业主出具证明），未担任其他在建工程项目的项目经理，具有本单位近一年来的社保缴纳证明。（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级工程师及以上技术职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 具有从事2年以上风电厂土建及箱变安装试验调试施工质量管理工作经历，担任过类似工程项目质量负责人职务，具有质检员证，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人在近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2024年 7月12日至 2024年 7月 19日，每日上午 8:30时至下午17:00 时（北京时间，节假日除外），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn邮箱，在邮件中标明项目及标段名称、联系人及联系方式：（1）单位营业执照原件副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件的扫描件；5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2024 年 8月2日 9 时 30 分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年 8 月2日 9 时 30 分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其他中标人数量：1人。9.联系方式招 标 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联 系 人：蔺女士电话：029‐88280884邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024年7月12日 中国电建西北院中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程招标公告（招标编号：YMCJFD‐SG‐001‐2024）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标中电建玉门赤金100MW风电项目EPC工程总承包项目，项目业主为中电建(玉门)新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风电场土建施工和箱变安装试验调试工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。资金已落实，项目已具备招标条件。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于甘肃省酒泉市玉门市赤金镇境内。2.2 工程概况及标段概况中电建玉门赤金100MW风电项目位于甘肃省酒泉市玉门市中南部，与玉门市直线距离约50km，海拔高度在1700m～1900m之间，场址面积约26km2。风电场主要为低山丘陵，地势总体北高南低。场址南侧紧邻G30连霍高速，交通条件便利。本项目建设内容包括：2.7km新建进场道路、21.8km场内道路，16台单机容量6.25MW风机（含箱变）基础和安装、4回35kV集电线路、新建1座110kV升压站。本工程风电机组与箱式变电站采用“一机一变”的单元接线方式，风电机组所发电能先经3kV电力电缆引接至箱式变电站，升压后再经35kV电力电缆引接至临近的35kV集电线路，集电线路采用汇流干线的接线方式，将电能汇集至升压变电站外的终端杆后，以35kV电力电缆引接至升压变电站的35kV母线，最后经主变压器再次升压后送入电网。本标段为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程。2.3 工期要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程计划于2024年7月30日开工， 2024年10月30日完工。具体以进场开工时间为准。2.4 质量要求中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试标段工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格。本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结等工作，创优现场组织实施费用包含在投标人投标报价中。2.4.1不发生重大及以上质量事故；2.4.2按分项工程，建筑、安装合格率100%，建筑工程优良率≥90%（按电力行业标准进行建筑部分验收的工程），安装工程优良率≥95%；2.4.3节能、生态环保指标符合国家及地方标准，建设生态友好型工程；2.4.4主要技术经济指标达到国内同类工程先进水平；2.4.5工程档案管理规范，文件归档齐全，内容详实，且移交及时；2.4.6机组长周期安全稳定运行，高标准通过达标投产验收；2.4.7本工程创优目标为电建集团优质工程，投标人应配合招标人做好创优策划、方案实施、科技成果总结及发表等工作。2.5 招标范围本次招标工程为中电建玉门赤金100MW风电项目风电场土建施工和箱变安装试验调试工程，承包范围包括（但不限于）：2.5.1风电场场地平整，风电机组基础及箱变基础的开挖，垫层的施工，预埋（接地）装置、锚笼环安装、钢筋制安、模板安拆、冷却管埋设、测温装置埋设、混凝土浇筑及养护，基础回填，二次场地平整。风电机组出线工程，风电机组及机组变压器接地工程、风电机组安装平台的土建施工。发电场风电机组出线、箱式变电站、风电机组接地等设备的安装。风电场检修期道路、进站道路、场内新建道路(主线与支线)、进场道路、过水路面等的施工，以及相应地防洪(潮)设施、安全监测、环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与职业卫生工程的施工及技术服务。完成供电线路工程及10kV线路的施工供电工程。完成为了完成施工内容所必须的其他施工辅助工程（如施工供水工程）；2.5.2主要发电场设备（箱式变电站）由发包人采购。承包人应负责上述甲供设备的监造、工地现场卸车、二次转运、保管和催交，并定期（每月）向发包人和监理人报告设备制造和交运状态。除上述设备外的设备和材料由承包人采购、监造、运输和管理；2.5.3提供工程施工、安装所用材料或设备（合同规定由招标人提供的除外）。本标段除（箱式变电站）外的所有设备、材料（含主材，辅材，零星材料、周转材料）（包括电缆及电缆头等）由承包人负责组织招标采购，采购合同资料须报发包人备案；2.5.4投标人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作以及为完成承建工程项目所有与各方面的协调配合工作；2.5.5负责本工程所有的材料、设备（含招标人提供的和自购的各项材料、设备）的到货引路（从高速路口引导送货车辆至工地现场）、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运；负责施工区域的治安、保卫、环境卫生、安全文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理，同时也包括施工用水、用电的费用及管理和维护；负责设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、孔洞封堵、消缺处理、资料收集整理归档及电网、质监、技术监督要求的各种性能试验，竣工验收等全部任务，直至移交给招标人的全部工作以及质保期服务等；负责配合发包人完成争创电建集团优质工程奖工作；如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中；承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作，设备安装、调试中需用的设备材料、仪器仪表、工具等，由承包人自行解决。根据工程需要，招标人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。上述项目的施工图纸详见招标文件相关图纸，工程量详见招标文件工程量清单。详见招标文件技术条款。（注：承包范围与工程量清单内容保持一致）3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。具备建筑工程施工总承包三级以上，《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上。具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。3.1.2企业资产（财务要求）：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有高级工程师技术职称，具有建筑专业一级注册建造师以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且至少担任过2个及以上类似工程项目经理（须提供当期任命文件或业主出具证明），未担任其他在建工程项目的项目经理，具有本单位近一年来的社保缴纳证明。（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级工程师及以上技术职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务。（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且注册在本单位。（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 具有从事2年以上风电厂土建及箱变安装试验调试施工质量管理工作经历，担任过类似工程项目质量负责人职务，具有质检员证，且注册在本单位。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人在近3年内具有不少于1项类似工程业绩及经验。3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；3.2其他要求3.2.1本次招标不接受联合体投标。3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2024年 7月12日至 2024年 7月 19日，每日上午 8:30时至下午17:00 时（北京时间，节假日除外），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn邮箱，在邮件中标明项目及标段名称、联系人及联系方式：（1）单位营业执照原件副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件的扫描件；5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2024 年 8月2日 9 时 30 分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024 年 8 月2日 9 时 30 分6.2 开标地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8. 其他中标人数量：1人。9.联系方式招 标 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联 系 人：蔺女士电话：029‐88280884邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 2024年7月12日