参与报名 采购邀请书

1.项目概况与采购范围

1.1采购人：特变电工新疆新能源股份有限公司

1.2采购代理机构：特变电工供应链管理有限公司

1.3项目名称：宁远县五龙山风电场项目-风机基础一标段劳务需求

1.4建设地点：湖南省永州市宁远县牛唐岭村

1.5建设规模：风机基础土建工程一标段

1.6计划施工周期：

1）吊装平台:2024年9月1日至2024年11月30日;

2）风机基础:2024年9月20日至2024年11月20日;

3）箱变基础：2024年10月10日-2024年11月30日

4）环水保恢复:2024年10月1日至2025年5月30日。

1.7采购范围：一标段:7台基础(C01至C08机位号),其中6.25MW风机基础5基,5.0MW风机基础2基。包含风机吊装平台清表,风机基础、箱变基础施工,接地工程、吊装平台施工、高边坡支护(喷播锚杆、锚索安装、安全护栏)、排水沟、挡墙、环水保恢复;一标段包括6个弃渣场施工,环水保恢复工程等。具体要求如下：

（一）风机平台、风机基础、箱变基础施工、接地、弃渣、环水保林业恢复相关工作：

风机基础及箱变基础：包括基础及平台定位放线、机位点削峰、清表、风机基础锚栓组合件安装、钢筋混凝土施工、预埋管线、风机基础接地、风机基础防腐工程，风机基础二次灌浆（二次灌浆需购买进口灌浆料品牌为诺泰，相关出厂合格证第三方检测报监理审核），基础沉降观测点基础及基准点制作安装，风机基础养护、回填；箱变基础土建工程、视频监控基础接地施工；委托具有相关资质的单位进行风机基础沉降观测等（包含所有检测、试验，并出具检测中心合格报告，如基坑地基承载力试验、锚栓委托送检，风机基础沉降观测）。风机基础和箱变基础安装永久性围栏、爬梯、接地施工，箱变防坠冰支架安装，防坠冰支架材料乙供（详见设计图纸）。风机外爬梯支墩基础、风机承台散水等按设计图纸施工。风机基础施工机械、人员、材料配置需符合连续施工作业相关要求。投标人需结合地勘报告及现场情况综合考虑施工措施。

材料设备二次装卸车、二次倒运费用、堆场设置、看护、安装360度无死角监控。包括道路可能涉及到的清淤、排水、山体滑坡土石方清障，钢筋混泥土材料运输车辆等牵引、协调指引、脱困等工作。

风机吊装平台按蓝图施工，地基换填分层夯实、承载力必须符合设计图纸要求。提供第三方地基承载力报告。

负责完成施工区域道路红线范围内的清表工作、包含树木砍伐、树木清运，弃渣场、弃土场的施工、清表土方必须妥善存放不得随意弃土，施工后及时进行恢复（复绿、播撒草籽、植被种植进行复绿），环水保施工恢复达到环水保验收标准；

施工严格按照图纸及征地红线进行施工，不得随意甩渣、溜渣、倾倒，投标人应采取相应施工措施；基坑开挖过程中严格控制施工坐标红线，施工不得超出红线范围；备注：如因投标人违反规定，施工过程超越红线产生的卫星航拍、政府处罚等后果，产生的损失由投标人承担。

施工中挖方段严格控制放坡，填方段严格控制分层碾压，道路的路基压实度满足设计要求，提供第三方压实度报告；

施工过程中做好开挖区域裸露土石方的绿网覆盖以及道路洒水除尘等临时环保措施；

环水保施工与主体工程同步开展、边施工边复绿、高边坡支护工程、覆盖密目网，并达到当地环保、水保、林业部门的专项验收条件。包含依照本项目环水保设计蓝图和环水保批复文件进行的环水保施工，包含临时征地区域的环水保施工和恢复，完成环保、水保及土地复垦等验收工作。

进场施工前需留存好施工区域影像资料（带时间水印），并将施工红线坐标标注；

用地红线之外的用地、用林手续由投标方负责办理，费用由投标方自行承担。

接地工程包含但不限于：所有材料及设备的采购及保管、风机及箱变基础的内、外圈接地施工、接地电阻满足设计要求，达到防雷接地相关验收部门的各项要求，并委托有资质的第三方防雷接地主管部门出具检测报告（含风电场区防雷检测）。

投标人负责基坑、边坡工程必须按照规定实施施工监测和第三方监测,指定专人对基坑、边坡周边进行巡视，出现危险征兆时应当立即报告。在进行基坑支护结构监测的同时，还必须对周围的环境进行监测。

负责对现场施工垃圾、包装箱、生活垃圾处理、达到环水保验收标准，施工现场安全文明施工标准化管理、样板工程（需根据我公司相关标准做好相应的样版工程具体实施内容）、人员意外伤害保险购买（保额不得低于150万元/人，投保期限自开工之日至工程竣工验收之日止）、车辆保险必须符合发包人相关的规定上报备案。

施工过程中对外协调工作，包括协调费用，雨季或涉及到短暂的冬季施工措施费等包含在合同单价中。

本次投标中包含，因道路或其他因素造成的15天窝工损失，包含在合同价格中。

（二）相关要求

1）在施工过程中出现当地村民阻工情况，投标方及时协调解决，时限不得超过48小时，不得出现法律纠纷事件。因甲方原因产生的阻工，造成的工期可以顺延，造成的成本费用增加由投标方负责。

2）由于下雨、大风、大雾等特殊天气造成的工期延误及人员机械窝工损失由投标方承担，不再给予补偿，视为包含在投标价格中。

3）开工前需实施样板引路及样板展示工程，具体标准按照我公司样板工程施工要求及安全文明施工标准化相关要求执行。

4）投标人需在风机基础浇筑时，需进行全程监控录像，影像资料作为工程资料移交给我方。每个工作面必须配备带太阳能的摄像设备，对工作面进行全程拍摄监控，摄像设备必须保持24小时全天候开机，如发现摄像设备关机，将按照相关标准从重处罚。清表工作开始前必须使用无人机进行现场拍摄（无人机功能要求：带时间、红线坐标水印），并上报周、月度清表计划，清表完成后再次进行拍摄，以确定是否按照红线施工。

5）环水保、林业等方面政府单位检查的迎检配合，电力质监站监督检查的配合、资料准备等相关工作。

6）负责项目文件与资料的收发、汇集、编目、核查和保管等工作；负责项目日常工程资料的打印、编制、报审、归档等工作，直至项目工程资料验收移交业主方。

7）现场设立项目图牌（施工现场总平面图、工程概况牌、安全生产牌、安全网格化责任牌、文明施工和环境保护牌（标准见特变电工新能源公司安全文明施工标准化图册）。

8）施工期间做好安全文明施工措施、安措费投入为合同总额2.5%，施工时做好围挡防护措施，避免因施工造成建构筑物、树木及绿化损坏等情况发生。

9）投标人负责组织所管辖施工单位施工人员的管理工作，需提供1年内有效体检报告，无职业禁忌症状。

10）工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度），总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。具体实施细则详见湖南省人社局下发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》办法。

11）开工时组织实施开工典礼，具体会根据甲方要求执行。

1.8标段划分：一标段

2.1 通用资格要求

2.1.1应答人具有良好的商业信誉和银行资信，财务状况良好，没有处于被责令停业、破产状态，且资产未被重组、接管、冻结。

2.1.2具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段应答,否则均按无效应答处理。

2.1.3应答人至应答截止时间前3年内无行贿犯罪记录。

2.1.4根据《特变电工供应商不良行为管理标准》的规定，应答人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的应答。

2.1.5根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”。

2.1.6根据《企业信息公示暂行条例》，应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中（http://www.gsxt.gov.cn）列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”。

2.1.72.1.7本采购活动不接受分包、转包行为的应答。

2.2 专用资格要求

2.2.1注册及实缴资金要求：注册资金大于2000万元

2.2.2资质要求：

本次采购要求应答人须具备建筑工程施工总承包三级或地基基础工程专业承包三级或市政公用工程施工总承包三级及以上，或具备电力工程施工总承包三级或机电工程施工总承包二级

2.2.3质量保证：具有标的相对应的、尚在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书。

2.2.4业绩要求：特变电工以外风电项目不低于3个,或水利水电项目不低于5个。市政工程资质的需要有风电项目业绩。并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。