玉环市九眼塘河整治工程（一期）招标文件预公示

各投标单位及专家提出修改意见和建议的，请于2024年8月6日17时30分前将书面材料密封后送（或邮寄）至台州衡一工程咨询有限公司，同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱*********@qq.com">*********@qq.com。联系电话：0576-********， 联系人：吴善利。招标人对逾期送达的的意见、建议书恕不接受。

关于玉环市九眼塘河整治工程（一期）的招标公告

??

关于玉环市九眼塘河整治工程（一期）的招标公告

（招标编号：A331*****000********）

招标项目所在地区：浙江省/台州市/玉环市

一、招标条件

本招标项目玉环市九眼塘河整治工程（一期）（A331*****000********）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为拨款，招标人为玉环市清港镇人民政府。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况和招标范围

1、项目概况：本工程位于清港镇苔山村，河岸整治范围从苔山桥至下游苔山闸附近，河段全长1005m，本次护岸设计断面型式如下:

左岸0+000.0～0+331.5段采用9m长D600高压旋喷桩支护+草皮护坡；0+331.5～0+421.5段灌注桩已建，0+421.3～0+527.0段采用25m长C30钢筋砼灌注桩+草皮护坡；0+538.0～1+005.0段采用6m长梢径300px松木桩(密打)，上面采用斜坡连接，坡面采用三维植被网+草皮护坡。

右岸桩号0+000～0+270.6段和0+360.6～0+527.0段采用C25砼灌砌块石挡墙护砌，挡墙顶部采用500px厚C25砼压顶，宽度为0.8m，挡墙基础采用1000px厚C25砼底板+1250px厚石渣垫层，底部采用9m长D600高压旋喷桩，矩形布置，间距为1.0m，靠河岸侧布置2m×2m×lm格宾网箱防冲，挡墙背部设0.5m宽绿化带+1.74m宽游步道+绿化带，挡墙脚以自然坡至设计河底；0+270.6～0+360.6段采用C25砼灌砌块石挡墙护砌，挡墙顶部采用500px厚C25砼压顶，宽度为0.8m，挡墙基础采用1000px厚C25砼底板+1250px厚石渣垫层，底部采用25m长C30钢筋砼灌注桩，矩形布置，间距为1.6m，靠河岸侧布置2m×2m×lm格宾网箱防冲，挡墙背部设0.5m宽绿化带+1.74m宽游步道+绿化带，挡墙脚以自然坡至设计河底；0+538.0～1+005.0段设置6m长梢径300px松木桩(密打)，上面采用斜坡连接，坡面采用三维植被网+草皮护坡。

2、工程招标控制价为：1142.7148万元。

3、招标范围：施工图纸内招标人指定的工程（具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明）

4、计划工期：总工期不超过540 日历天。

5、质量标准：合格。

三、投标人资格要求

【001】玉环市九眼塘河整治工程（一期） ：

1、本次招标要求投标人应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人投标截止时间当周的周一以来在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），且自2020年07月01日以来完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）

2、本次招标要求项目负责人应同时持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人，且具有自2020年7月1日以来以项目负责人（或项目经理）身份完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。

3、投标人（包括法定代表人和项目负责人）近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公开的法院判决、裁定书生效日期为准）。

4、其他资格要求详见招标文件投标人资格条件要求附表。

5、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年08月10日 09时30分00秒---2024年08月30日 09时30分00秒

获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并“公共资源电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。

五、投标文件的递交

递交截止时间： 2024年08月30日 09时30分00秒

递交方法：（1）网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“玉环市公共资源电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。

递交地址：玉环市公共资源交易中心 不见面直播间1（玉环市玉城街道长治路1号）。

本项目投标保证金缴纳截止时间为： 2024年08月30日 09时30分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间及地点

开标时间：2024年08月30日 09时30分00秒

开标方式：不见面开标

七、其他公告内容

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：玉环市农业农村和水利局

监督部门联系电话：0576-********

九、联系方式

• 招 标 人：玉环市清港镇人民政府

• 地 址：玉环市清港镇迎宾路3号

• 联 系 人：张先生

• 电 话：0576-********

• 电子邮件：

• 招标代理机构：台州衡一工程咨询有限公司

• 地 址：玉环市玉城街道城中路51-2号402室

• 联 系 人：张先生

• 电 话：0576-********

• 电子邮件：

招标代理机构：台州衡一工程咨询有限公司（盖章）

招 标 人：玉环市清港镇人民政府（盖章）

监 督 部 门：玉环市农业农村和水利局（盖章）

暂无信息

暂无信息

暂无信息

暂无信息

暂无信息

暂无信息