详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
招标公告中国电建电建路桥公司重庆市渝西水资源配置工程项目外接电工程（桂林泵站）招标公告标段（包）编号：D11010807110156450010011.招标条件 本项目建设资金为中央预算内资金、市级筹措资金和银行贷款，本项目资金已落实，本次招标人为中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部。《重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包合同》已签订，项目已具备招标条件。现对该项目外接电工程进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1 项目建设地点：重庆市 2.2 项目建设规模：涪江桂林泵站采用10kV一级电压、两回线路由就近的10kV公用线路接入，架空线路全长约11km。涪江桂林泵站内2组泵组供水，装机台数为5台。泵站用电负荷等级按二级负荷考虑。泵站设置了2台10kV站用干式变压器，容量为400kVA，10kV系统采用单母线分两段接线，0.4kV站用电系统采用单母线分两段接线。 2.3 项目工期：285天，计划开始日期:2024年09月15日。 2.4 招标范围：完成桂林泵站外接电工程设计、采购、施工等接入线路具备正式投运前所有工作。 2.5 本招标项目标段/标包划分：桂林泵站为1个标段 2.6 其他补充：招标内容包括但不限于以下内容：（1）负责完成本标段泵站供电专用线路（含对侧变电站间隔改造工程—若有）施工图设计和施工图预算及工程量清单的编制与报审，以及完成供配电工程前期方案通过供电行业相关部门审查。包含专用站的电力设计、监理、安装、调试及送电工作，前期规划用地许可费用。。（2）负责完成本标段泵站外接电实施对应的交叉跨越及安装等施工任务，以及为完成上述工程施工所需的临时工程及相关辅助设施施工。（3）负责完变电站供电设备、升压变压器（若有）以及线路电缆保管、安装、调试、验收等工作（设备、电缆由发包人提供）。（4）负责完成临时用地的征拆及协调工作，办理临时用地相关合法手续，并负责承担临时用地的复耕退租工作、复垦保证金，负责清除影响供电线路障碍的工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（5）负责完成永久用地的征拆及协调工作，办理永久用地相关合法手续，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（6）负责完成施工用地内环境影响评价、安全文明施工、水保、环保等工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（7）负责对接供电局等上级主管部门，取得用电审批等相关手续，完成与地方已有供电设施的搭接，具备供电条件。（8）负责供电线路及变电站设施相关的检测、试验、调试、验收，以及工程消防、安全、水保、环保等专项验收。（9）负责竣工图编制、竣工资料的收集、整理、移交等工作。（10）建设完成具备移交条件，配合供电资产移交等工作。（11）满足外接电工程具备通电条件，完成发包人、业主其他要求。投标人应提供为完成上述工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，具体内容详见《渝西水资源配置工程EPC总承包项目泵站接入系统及线路技术规范》。3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.1 资质要求：（1）设计资质：电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质；（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上许可证，具备安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.2 财务要求：2021年～2023年不发生亏损，且需提供每年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。注：投标人成立时间少于3年的不发生亏损，提供成立以来的经审计的财务报告及财务报表扫描件；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件。 3.1.3 业绩要求：2019年～至今投标人完成过1项10KV及以上电力工程设计施工总承包工程业绩或至少完成过1项10KV及以上电力工程施工工程且至少完成过1项10KV及以上电力工程设计工程。 3.1.4 信誉要求：（1）2021年～2023年没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；（2）投标资格处于有效期内；（3）2021年至今未被司法机关立案执行，且未被列入失信被执行人，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单。 3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理：具备10年及以上从事电力设施施工管理经验，具备机电工程专业一级注册建造师执业资格。年龄不超过55岁。注：①投标人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。②项目经理不得同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计和施工单位，由投标人自行承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：投标人拟派的设计负责人必须已在投标人单位注册并应具有注册电气工程师（发输变电）注册资格，应为投标人单位人员。注：①投标人须提供有效的拟派设计负责人注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.1.6 中标人数：1 3.2 其他要求：不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。注：1.投标人须按具体要求说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。2.若为联合体投标的，联合体各方均须提供。 3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 3.2.1联合体家数不限，联合体牵头单位为施工单位或设计单位。 3.2.2联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加投标，联合体投标协议中至少须明确以下内容： （1）联合体成员单位各方的组成（牵头人名称及联合体成员单位）及职责； （2）联合体成员单位各方的法定代表人；（3）联合体各成员单位的职责分工。 3.2.3联合体牵头单位和成员单位的资格条件必须（以联合体协议任务分工为准）具备第二章投标人须知前附表1.4.1款中的相应要求。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。 3.2.4、签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独提出投标，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目投标； 3.2.5联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 3.2.6联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年8月19日至2024年8月23日17：00时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所投标段下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。) 4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。 4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年09月10日 10时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。6.发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。7.联系方式招 标 人:中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部招标代理机构:地 址:重庆市江津区江津大酒店2号楼12层地 址:邮 编:邮 编:联 系 人:何宏龙联 系 人:电 话:18669030469电 话:传 真:传 真:电子邮件:电子邮件:网 址:网 址:开户银行:开户银行:账 号:账 号:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：龚玉鸿招标人或其招标代理机构：中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部（盖章）日期：2024年08月15日招标公告中国电建电建路桥公司重庆市渝西水资源配置工程项目外接电工程（桂林泵站）招标公告标段（包）编号：D11010807110156450010011.招标条件 本项目建设资金为中央预算内资金、市级筹措资金和银行贷款，本项目资金已落实，本次招标人为中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部。《重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包合同》已签订，项目已具备招标条件。现对该项目外接电工程进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1 项目建设地点：重庆市 2.2 项目建设规模：涪江桂林泵站采用10kV一级电压、两回线路由就近的10kV公用线路接入，架空线路全长约11km。涪江桂林泵站内2组泵组供水，装机台数为5台。泵站用电负荷等级按二级负荷考虑。泵站设置了2台10kV站用干式变压器，容量为400kVA，10kV系统采用单母线分两段接线，0.4kV站用电系统采用单母线分两段接线。 2.3 项目工期：285天，计划开始日期:2024年09月15日。 2.4 招标范围：完成桂林泵站外接电工程设计、采购、施工等接入线路具备正式投运前所有工作。 2.5 本招标项目标段/标包划分：桂林泵站为1个标段 2.6 其他补充：招标内容包括但不限于以下内容：（1）负责完成本标段泵站供电专用线路（含对侧变电站间隔改造工程—若有）施工图设计和施工图预算及工程量清单的编制与报审，以及完成供配电工程前期方案通过供电行业相关部门审查。包含专用站的电力设计、监理、安装、调试及送电工作，前期规划用地许可费用。。（2）负责完成本标段泵站外接电实施对应的交叉跨越及安装等施工任务，以及为完成上述工程施工所需的临时工程及相关辅助设施施工。（3）负责完变电站供电设备、升压变压器（若有）以及线路电缆保管、安装、调试、验收等工作（设备、电缆由发包人提供）。（4）负责完成临时用地的征拆及协调工作，办理临时用地相关合法手续，并负责承担临时用地的复耕退租工作、复垦保证金，负责清除影响供电线路障碍的工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（5）负责完成永久用地的征拆及协调工作，办理永久用地相关合法手续，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（6）负责完成施工用地内环境影响评价、安全文明施工、水保、环保等工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（7）负责对接供电局等上级主管部门，取得用电审批等相关手续，完成与地方已有供电设施的搭接，具备供电条件。（8）负责供电线路及变电站设施相关的检测、试验、调试、验收，以及工程消防、安全、水保、环保等专项验收。（9）负责竣工图编制、竣工资料的收集、整理、移交等工作。（10）建设完成具备移交条件，配合供电资产移交等工作。（11）满足外接电工程具备通电条件，完成发包人、业主其他要求。投标人应提供为完成上述工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，具体内容详见《渝西水资源配置工程EPC总承包项目泵站接入系统及线路技术规范》。3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.1 资质要求：（1）设计资质：电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质；（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上许可证，具备安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.2 财务要求：2021年～2023年不发生亏损，且需提供每年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。注：投标人成立时间少于3年的不发生亏损，提供成立以来的经审计的财务报告及财务报表扫描件；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件。 3.1.3 业绩要求：2019年～至今投标人完成过1项10KV及以上电力工程设计施工总承包工程业绩或至少完成过1项10KV及以上电力工程施工工程且至少完成过1项10KV及以上电力工程设计工程。 3.1.4 信誉要求：（1）2021年～2023年没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；（2）投标资格处于有效期内；（3）2021年至今未被司法机关立案执行，且未被列入失信被执行人，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单。 3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理：具备10年及以上从事电力设施施工管理经验，具备机电工程专业一级注册建造师执业资格。年龄不超过55岁。注：①投标人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。②项目经理不得同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计和施工单位，由投标人自行承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：投标人拟派的设计负责人必须已在投标人单位注册并应具有注册电气工程师（发输变电）注册资格，应为投标人单位人员。注：①投标人须提供有效的拟派设计负责人注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.1.6 中标人数：1 3.2 其他要求：不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。注：1.投标人须按具体要求说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。2.若为联合体投标的，联合体各方均须提供。 3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 3.2.1联合体家数不限，联合体牵头单位为施工单位或设计单位。 3.2.2联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加投标，联合体投标协议中至少须明确以下内容： （1）联合体成员单位各方的组成（牵头人名称及联合体成员单位）及职责； （2）联合体成员单位各方的法定代表人；（3）联合体各成员单位的职责分工。 3.2.3联合体牵头单位和成员单位的资格条件必须（以联合体协议任务分工为准）具备第二章投标人须知前附表1.4.1款中的相应要求。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。 3.2.4、签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独提出投标，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目投标； 3.2.5联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 3.2.6联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年8月19日至2024年8月23日17：00时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所投标段下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。) 4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。 4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年09月10日 10时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。6.发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。7.联系方式招 标 人:中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部招标代理机构:地 址:重庆市江津区江津大酒店2号楼12层地 址:邮 编:邮 编:联 系 人:何宏龙联 系 人:电 话:18669030469电 话:传 真:传 真:电子邮件:电子邮件:网 址:网 址:开户银行:开户银行:账 号:账 号:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：龚玉鸿招标人或其招标代理机构：中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部（盖章）日期：2024年08月15日招标公告中国电建电建路桥公司重庆市渝西水资源配置工程项目外接电工程（桂林泵站）招标公告标段（包）编号：D11010807110156450010011.招标条件 本项目建设资金为中央预算内资金、市级筹措资金和银行贷款，本项目资金已落实，本次招标人为中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部。《重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包合同》已签订，项目已具备招标条件。现对该项目外接电工程进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1 项目建设地点：重庆市 2.2 项目建设规模：涪江桂林泵站采用10kV一级电压、两回线路由就近的10kV公用线路接入，架空线路全长约11km。涪江桂林泵站内2组泵组供水，装机台数为5台。泵站用电负荷等级按二级负荷考虑。泵站设置了2台10kV站用干式变压器，容量为400kVA，10kV系统采用单母线分两段接线，0.4kV站用电系统采用单母线分两段接线。 2.3 项目工期：285天，计划开始日期:2024年09月15日。 2.4 招标范围：完成桂林泵站外接电工程设计、采购、施工等接入线路具备正式投运前所有工作。 2.5 本招标项目标段/标包划分：桂林泵站为1个标段 2.6 其他补充：招标内容包括但不限于以下内容：（1）负责完成本标段泵站供电专用线路（含对侧变电站间隔改造工程—若有）施工图设计和施工图预算及工程量清单的编制与报审，以及完成供配电工程前期方案通过供电行业相关部门审查。包含专用站的电力设计、监理、安装、调试及送电工作，前期规划用地许可费用。。（2）负责完成本标段泵站外接电实施对应的交叉跨越及安装等施工任务，以及为完成上述工程施工所需的临时工程及相关辅助设施施工。（3）负责完变电站供电设备、升压变压器（若有）以及线路电缆保管、安装、调试、验收等工作（设备、电缆由发包人提供）。（4）负责完成临时用地的征拆及协调工作，办理临时用地相关合法手续，并负责承担临时用地的复耕退租工作、复垦保证金，负责清除影响供电线路障碍的工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（5）负责完成永久用地的征拆及协调工作，办理永久用地相关合法手续，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（6）负责完成施工用地内环境影响评价、安全文明施工、水保、环保等工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（7）负责对接供电局等上级主管部门，取得用电审批等相关手续，完成与地方已有供电设施的搭接，具备供电条件。（8）负责供电线路及变电站设施相关的检测、试验、调试、验收，以及工程消防、安全、水保、环保等专项验收。（9）负责竣工图编制、竣工资料的收集、整理、移交等工作。（10）建设完成具备移交条件，配合供电资产移交等工作。（11）满足外接电工程具备通电条件，完成发包人、业主其他要求。投标人应提供为完成上述工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，具体内容详见《渝西水资源配置工程EPC总承包项目泵站接入系统及线路技术规范》。3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.1 资质要求：（1）设计资质：电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质；（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上许可证，具备安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.2 财务要求：2021年～2023年不发生亏损，且需提供每年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。注：投标人成立时间少于3年的不发生亏损，提供成立以来的经审计的财务报告及财务报表扫描件；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件。 3.1.3 业绩要求：2019年～至今投标人完成过1项10KV及以上电力工程设计施工总承包工程业绩或至少完成过1项10KV及以上电力工程施工工程且至少完成过1项10KV及以上电力工程设计工程。 3.1.4 信誉要求：（1）2021年～2023年没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；（2）投标资格处于有效期内；（3）2021年至今未被司法机关立案执行，且未被列入失信被执行人，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单。 3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理：具备10年及以上从事电力设施施工管理经验，具备机电工程专业一级注册建造师执业资格。年龄不超过55岁。注：①投标人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。②项目经理不得同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计和施工单位，由投标人自行承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：投标人拟派的设计负责人必须已在投标人单位注册并应具有注册电气工程师（发输变电）注册资格，应为投标人单位人员。注：①投标人须提供有效的拟派设计负责人注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.1.6 中标人数：1 3.2 其他要求：不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。注：1.投标人须按具体要求说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。2.若为联合体投标的，联合体各方均须提供。 3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 3.2.1联合体家数不限，联合体牵头单位为施工单位或设计单位。 3.2.2联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加投标，联合体投标协议中至少须明确以下内容： （1）联合体成员单位各方的组成（牵头人名称及联合体成员单位）及职责； （2）联合体成员单位各方的法定代表人；（3）联合体各成员单位的职责分工。 3.2.3联合体牵头单位和成员单位的资格条件必须（以联合体协议任务分工为准）具备第二章投标人须知前附表1.4.1款中的相应要求。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。 3.2.4、签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独提出投标，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目投标； 3.2.5联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 3.2.6联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年8月19日至2024年8月23日17：00时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所投标段下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。) 4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。 4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年09月10日 10时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。6.发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。7.联系方式招 标 人:中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部招标代理机构:地 址:重庆市江津区江津大酒店2号楼12层地 址:邮 编:邮 编:联 系 人:何宏龙联 系 人:电 话:18669030469电 话:传 真:传 真:电子邮件:电子邮件:网 址:网 址:开户银行:开户银行:账 号:账 号:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：龚玉鸿招标人或其招标代理机构：中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部（盖章）日期：2024年08月15日招标公告中国电建电建路桥公司重庆市渝西水资源配置工程项目外接电工程（桂林泵站）招标公告标段（包）编号：D11010807110156450010011.招标条件 本项目建设资金为中央预算内资金、市级筹措资金和银行贷款，本项目资金已落实，本次招标人为中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部。《重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包合同》已签订，项目已具备招标条件。现对该项目外接电工程进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1 项目建设地点：重庆市 2.2 项目建设规模：涪江桂林泵站采用10kV一级电压、两回线路由就近的10kV公用线路接入，架空线路全长约11km。涪江桂林泵站内2组泵组供水，装机台数为5台。泵站用电负荷等级按二级负荷考虑。泵站设置了2台10kV站用干式变压器，容量为400kVA，10kV系统采用单母线分两段接线，0.4kV站用电系统采用单母线分两段接线。 2.3 项目工期：285天，计划开始日期:2024年09月15日。 2.4 招标范围：完成桂林泵站外接电工程设计、采购、施工等接入线路具备正式投运前所有工作。 2.5 本招标项目标段/标包划分：桂林泵站为1个标段 2.6 其他补充：招标内容包括但不限于以下内容：（1）负责完成本标段泵站供电专用线路（含对侧变电站间隔改造工程—若有）施工图设计和施工图预算及工程量清单的编制与报审，以及完成供配电工程前期方案通过供电行业相关部门审查。包含专用站的电力设计、监理、安装、调试及送电工作，前期规划用地许可费用。。（2）负责完成本标段泵站外接电实施对应的交叉跨越及安装等施工任务，以及为完成上述工程施工所需的临时工程及相关辅助设施施工。（3）负责完变电站供电设备、升压变压器（若有）以及线路电缆保管、安装、调试、验收等工作（设备、电缆由发包人提供）。（4）负责完成临时用地的征拆及协调工作，办理临时用地相关合法手续，并负责承担临时用地的复耕退租工作、复垦保证金，负责清除影响供电线路障碍的工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（5）负责完成永久用地的征拆及协调工作，办理永久用地相关合法手续，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（6）负责完成施工用地内环境影响评价、安全文明施工、水保、环保等工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（7）负责对接供电局等上级主管部门，取得用电审批等相关手续，完成与地方已有供电设施的搭接，具备供电条件。（8）负责供电线路及变电站设施相关的检测、试验、调试、验收，以及工程消防、安全、水保、环保等专项验收。（9）负责竣工图编制、竣工资料的收集、整理、移交等工作。（10）建设完成具备移交条件，配合供电资产移交等工作。（11）满足外接电工程具备通电条件，完成发包人、业主其他要求。投标人应提供为完成上述工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，具体内容详见《渝西水资源配置工程EPC总承包项目泵站接入系统及线路技术规范》。3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.1 资质要求：（1）设计资质：电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质；（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上许可证，具备安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.2 财务要求：2021年～2023年不发生亏损，且需提供每年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。注：投标人成立时间少于3年的不发生亏损，提供成立以来的经审计的财务报告及财务报表扫描件；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件。 3.1.3 业绩要求：2019年～至今投标人完成过1项10KV及以上电力工程设计施工总承包工程业绩或至少完成过1项10KV及以上电力工程施工工程且至少完成过1项10KV及以上电力工程设计工程。 3.1.4 信誉要求：（1）2021年～2023年没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；（2）投标资格处于有效期内；（3）2021年至今未被司法机关立案执行，且未被列入失信被执行人，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单。 3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理：具备10年及以上从事电力设施施工管理经验，具备机电工程专业一级注册建造师执业资格。年龄不超过55岁。注：①投标人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。②项目经理不得同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计和施工单位，由投标人自行承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：投标人拟派的设计负责人必须已在投标人单位注册并应具有注册电气工程师（发输变电）注册资格，应为投标人单位人员。注：①投标人须提供有效的拟派设计负责人注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.1.6 中标人数：1 3.2 其他要求：不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。注：1.投标人须按具体要求说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。2.若为联合体投标的，联合体各方均须提供。 3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 3.2.1联合体家数不限，联合体牵头单位为施工单位或设计单位。 3.2.2联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加投标，联合体投标协议中至少须明确以下内容： （1）联合体成员单位各方的组成（牵头人名称及联合体成员单位）及职责； （2）联合体成员单位各方的法定代表人；（3）联合体各成员单位的职责分工。 3.2.3联合体牵头单位和成员单位的资格条件必须（以联合体协议任务分工为准）具备第二章投标人须知前附表1.4.1款中的相应要求。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。 3.2.4、签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独提出投标，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目投标； 3.2.5联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 3.2.6联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年8月19日至2024年8月23日17：00时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所投标段下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。) 4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。 4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年09月10日 10时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。6.发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。7.联系方式招 标 人:中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部招标代理机构:地 址:重庆市江津区江津大酒店2号楼12层地 址:邮 编:邮 编:联 系 人:何宏龙联 系 人:电 话:18669030469电 话:传 真:传 真:电子邮件:电子邮件:网 址:网 址:开户银行:开户银行:账 号:账 号:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：龚玉鸿招标人或其招标代理机构：中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部（盖章）日期：2024年08月15日招标公告中国电建电建路桥公司重庆市渝西水资源配置工程项目外接电工程（桂林泵站）招标公告标段（包）编号：D11010807110156450010011.招标条件 本项目建设资金为中央预算内资金、市级筹措资金和银行贷款，本项目资金已落实，本次招标人为中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部。《重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包合同》已签订，项目已具备招标条件。现对该项目外接电工程进行公开招标。2.项目概况与招标范围 2.1 项目建设地点：重庆市 2.2 项目建设规模：涪江桂林泵站采用10kV一级电压、两回线路由就近的10kV公用线路接入，架空线路全长约11km。涪江桂林泵站内2组泵组供水，装机台数为5台。泵站用电负荷等级按二级负荷考虑。泵站设置了2台10kV站用干式变压器，容量为400kVA，10kV系统采用单母线分两段接线，0.4kV站用电系统采用单母线分两段接线。 2.3 项目工期：285天，计划开始日期:2024年09月15日。 2.4 招标范围：完成桂林泵站外接电工程设计、采购、施工等接入线路具备正式投运前所有工作。 2.5 本招标项目标段/标包划分：桂林泵站为1个标段 2.6 其他补充：招标内容包括但不限于以下内容：（1）负责完成本标段泵站供电专用线路（含对侧变电站间隔改造工程—若有）施工图设计和施工图预算及工程量清单的编制与报审，以及完成供配电工程前期方案通过供电行业相关部门审查。包含专用站的电力设计、监理、安装、调试及送电工作，前期规划用地许可费用。。（2）负责完成本标段泵站外接电实施对应的交叉跨越及安装等施工任务，以及为完成上述工程施工所需的临时工程及相关辅助设施施工。（3）负责完变电站供电设备、升压变压器（若有）以及线路电缆保管、安装、调试、验收等工作（设备、电缆由发包人提供）。（4）负责完成临时用地的征拆及协调工作，办理临时用地相关合法手续，并负责承担临时用地的复耕退租工作、复垦保证金，负责清除影响供电线路障碍的工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（5）负责完成永久用地的征拆及协调工作，办理永久用地相关合法手续，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（6）负责完成施工用地内环境影响评价、安全文明施工、水保、环保等工作，所有费用均已包含在建筑工程费用中。（7）负责对接供电局等上级主管部门，取得用电审批等相关手续，完成与地方已有供电设施的搭接，具备供电条件。（8）负责供电线路及变电站设施相关的检测、试验、调试、验收，以及工程消防、安全、水保、环保等专项验收。（9）负责竣工图编制、竣工资料的收集、整理、移交等工作。（10）建设完成具备移交条件，配合供电资产移交等工作。（11）满足外接电工程具备通电条件，完成发包人、业主其他要求。投标人应提供为完成上述工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，具体内容详见《渝西水资源配置工程EPC总承包项目泵站接入系统及线路技术规范》。3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.1 资质要求：（1）设计资质：电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质；（2）施工资质：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级及以上许可证，具备安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.1.2 财务要求：2021年～2023年不发生亏损，且需提供每年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）。注：投标人成立时间少于3年的不发生亏损，提供成立以来的经审计的财务报告及财务报表扫描件；成立时间不满1年的，提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件。 3.1.3 业绩要求：2019年～至今投标人完成过1项10KV及以上电力工程设计施工总承包工程业绩或至少完成过1项10KV及以上电力工程施工工程且至少完成过1项10KV及以上电力工程设计工程。 3.1.4 信誉要求：（1）2021年～2023年没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；（2）投标资格处于有效期内；（3）2021年至今未被司法机关立案执行，且未被列入失信被执行人，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单。 3.1.5 项目主要负责人资格要求：项目经理：具备10年及以上从事电力设施施工管理经验，具备机电工程专业一级注册建造师执业资格。年龄不超过55岁。注：①投标人须提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。②项目经理不得同时受聘于两个或者两个以上建设工程勘察、设计和施工单位，由投标人自行承诺（格式自拟）。（2）设计负责人：投标人拟派的设计负责人必须已在投标人单位注册并应具有注册电气工程师（发输变电）注册资格，应为投标人单位人员。注：①投标人须提供有效的拟派设计负责人注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。 3.1.6 中标人数：1 3.2 其他要求：不是中国电力建设集团（股份）有限公司的禁入承包商。注：1.投标人须按具体要求说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。2.若为联合体投标的，联合体各方均须提供。 3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： 3.2.1联合体家数不限，联合体牵头单位为施工单位或设计单位。 3.2.2联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加投标，联合体投标协议中至少须明确以下内容： （1）联合体成员单位各方的组成（牵头人名称及联合体成员单位）及职责； （2）联合体成员单位各方的法定代表人；（3）联合体各成员单位的职责分工。 3.2.3联合体牵头单位和成员单位的资格条件必须（以联合体协议任务分工为准）具备第二章投标人须知前附表1.4.1款中的相应要求。 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。 3.2.4、签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独提出投标，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目投标； 3.2.5联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 3.2.6联合体牵头单位代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作。4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，应当在“中国电建公共资源交易系统”（网址为http://trade.powerchina.cn，以下简称“电建交易系统”）进行投标人注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化招标投标的项目需领取CA数字证书)。完成投标人注册后，请于2024年8月19日至2024年8月23日17：00时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所投标段下载招标文件。线下不予受理。 投标人在投标文件编制期间需在“电建交易系统”领取CA数字证书用于制作电子投标文件。(提示：仅全流程电子化招标投标的项目需使用CA数字证书，CA数字证书领取后在有效期内可多次使用。) 4.2 未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。 4.3 招标文件每套售价0.00元(人民币)元。 4.4 图纸或书面技术资料押金0.00元，在退还图纸或书面技术资料时退还。由招标人在收到单位介绍信和押金后0日内寄送。5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年09月10日 10时30分整（北京时间），投标人应在截止时间前按照招标人要求递交投标文件；具体递交方式详见招标文件中“投标人须知”。 5.2 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封(或加密)的或者资格预审未通过的投标文件，招标人将予以拒收。6.发布公告的媒介 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。7.联系方式招 标 人:中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部招标代理机构:地 址:重庆市江津区江津大酒店2号楼12层地 址:邮 编:邮 编:联 系 人:何宏龙联 系 人:电 话:18669030469电 话:传 真:传 真:电子邮件:电子邮件:网 址:网 址:开户银行:开户银行:账 号:账 号:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：龚玉鸿招标人或其招标代理机构：中电建路桥集团有限公司重庆市渝西水资源配置工程EPC总承包部（盖章）日期：2024年08月15日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com