招 标 编 号: 　GZ2016-(南平)020号
1.招标条件
本招标项目武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程已由武夷山市发展和改革局以武发改审批[2011]111号文批准建设，建设单位为武夷山市人民法院， 建设资金来源财政资金，招标人为武夷山市人民法院 ，委托的招标代理单位为福建光正工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：武夷山市柳永路191号；
2.2.工程建设规模：工程造价约为人民币176.9977万元；
2.3.招标范围和内容：武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：*******元
2.5.工期要求：总工期为80个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/；
2.6.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
2.7.投标人资格要求及审查办法
2.8.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级及以上建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；且投标人必须为南平市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。
2.9.投标人及项目管理人员未被福建省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》并在警示期内，且未被建设主管部门限制承接新工程建设项目的施工企业。
2.10.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本公司员工；（项目经理为二级临时注册建造师的，应按<<关于工程施工招投标活动中项目负责人有关事项通知》（闽建筑函【2013】41号）规定）。
2.11.本招标项目不接受联合体投标。
2.12.本招标项目应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为建筑工程类。投标人的企业季度信用得分不得低于68分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。投标单位在投标文件中须附上上季度（2016年第二季度）企业季度信用评价信息
2.13.投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无；
2.14.投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。
2.15.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
2.16.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.招标文件的获取
3.1.本招标项目采用电子招投标。
3.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2016年9月6日至2016 年9 月11日23点59分止，登录武夷山市公共资源交易中心网上招投标服务平台(www.wysggzy.com)“招标公共”栏目下载招标文件及配套材料，采用 无记名方式报名购买招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。招标文件每份售价100元，售后不退。无记名方式报名的在获取报名号后，用报名号登录下载电子招标文。本招标项目电子招标文件使用www.wysggzy.com上面公布的“海迈电子标书软件”最新版本打开。
4.评标办法
本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，K值：10%。
5.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2016年9月14日下午17：00时前到达招标人指定账户，否则视为放弃投标。
6.2本招标项目投标人在网络递交电子投标文件时需要支付平台使用费200元。
6.3.投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000元）。
6.4.投标保证金提交的方式：①现金形式：应在电汇或银行转账单上注明“投标报名号+武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程”字样（项目名称可简写），如因投标人汇款凭证未注明投标“报名号+工程名称”造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。
②按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求提交《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。
③按照南建筑〔2016〕3号文件精神，南平市行政区域内登记注册的具有独立法人资格的建筑业施工总承包企业可采用年度投标保证金形式，须在资格审查文件中提供由南平市招标投标服务中心出具的在使用期限内的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求提交《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。
④银行保函形式
⑤工程担保公司出具的担保保函形式（适合于推行工程担保的地区）；已推行工程担保的地区，克采用在本省各设区住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。
⑥保险公司出具的投标保证保险形式，投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案，保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
各投标人（联合体牵头人）通过电汇或转账缴交保证金后，需要用注册账号登录www.wysggzy.com使用报名号进行保证金缴交信息关联登记操作；采用年度投标保证金或(保函)通过银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式的投标人（联合体牵头人）同样需要进行投标保证金信息关联登记，上传《投标保证金收讫证明》或银行保函、工程担保、建设工程保证保险等相关保函扫描证明件。未进行保证金信息关联登记的（包括年度保证金未上传《投标保证金收讫证明》或相关保函扫描证明件的），将无法证明投标人是否缴交保证金，招标人将视为投标人未缴交保证金而按无效投标处理。保证金信息缴交关联登记操作详见www.wysggzy.com办事指南公布的投标人操作手册。
6.4.未被列为中标候选人的企业投标保证金，在中标候选人公示期结束后若无异议5个工作日内退还，被列为中标候选人的投标保证金，在中标人签订完施工合同后5个工作日内退还。
6.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2016年 9 月 18 日下午15时00分， 提交网址为武夷山市公共资源交易中心（www.wysgg.com）。本招标项目只接受网络递交的电子投标文件，无需递交纸质文件。
7.2本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。在开标当日，投标人拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）原件、本人身份证原件和法人授权委托书到场核验登记，并提交购买招标文件的投标报名凭证（报名凭证上加盖投标人单位公章）、投标文件网络上传回执单（回执单加盖投标人单位公章）、签到凭证（用于开标签到）、及“投标文件固化”所使用的CA数字证书至现场解密。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。
注：如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）武夷山市公共资源交易中心（www.wysggzy.com）上发布。
8.联系方式
招标人：武夷山市人民法院 ；
地址：武夷山市环岛西路121号，邮编：354300；
联系人：叶先生
联系人电话：****-*******
招标代理单位：福建光正工程项目管理有限公司
地址：武夷山市迎宾路杰升大楼2层202室（地税局斜对面鑫欧典楼上），
联系人：小刘 联系电话：****-*******
投标保证金银行帐号：
开户银行： 中国建设银行武夷山支行
户 名： 武夷山市公共资源交易中心
帐 号：3500 1676 3070 5250 6333
交易中心名称：武夷山市公共资源交易中心
地址：武夷山市百花路金悦山庄二楼

招标编号：GZ2016-(南平)020号

开标时间：2016-09-18

所属行业：

标讯类别：

资金来源：

招标代理：福建光正工程项目管理有限公司

业主名称：武夷山市人民法院

所属地区：

武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程招标公告 招 标 编 号: 　GZ2016-(南平)020号 1.招标条件 本招标项目武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程已由武夷山市发展和改革局以武发改审批[2011]111号文批准建设，建设单位为武夷山市人民法院， 建设资金来源财政资金，招标人为武夷山市人民法院 ，委托的招标代理单位为福建光正工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况和招标范围 2.1.工程建设地点：武夷山市柳永路191号； 2.2.工程建设规模：工程造价约为人民币176.9977万元； 2.3.招标范围和内容：武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程，具体以工程量清单为准，施工图纸为依据； 2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：*******元 2.5.工期要求：总工期为80个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/； 2.6.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 2.7.投标人资格要求及审查办法 2.8.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级及以上建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；且投标人必须为南平市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业。 2.9.投标人及项目管理人员未被福建省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》并在警示期内，且未被建设主管部门限制承接新工程建设项目的施工企业。 2.10.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且为投标人本公司员工；（项目经理为二级临时注册建造师的，应按<<关于工程施工招投标活动中项目负责人有关事项通知》（闽建筑函【2013】41号）规定）。 2.11.本招标项目不接受联合体投标。 2.12.本招标项目应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为建筑工程类。投标人的企业季度信用得分不得低于68分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。投标单位在投标文件中须附上上季度（2016年第二季度）企业季度信用评价信息 2.13.投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无； 2.14.投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。 2.15.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 2.16.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 3.招标文件的获取 3.1.本招标项目采用电子招投标。 3.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2016年9月6日至2016 年9 月11日23点59分止，登录武夷山市公共资源交易中心网上招投标服务平台(www.wysggzy.com)“招标公共”栏目下载招标文件及配套材料，采用 无记名方式报名购买招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。招标文件每份售价100元，售后不退。无记名方式报名的在获取报名号后，用报名号登录下载电子招标文。本招标项目电子招标文件使用www.wysggzy.com上面公布的“海迈电子标书软件”最新版本打开。 4.评标办法 本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，K值：10%。 5.投标保证金的提交 6.1.投标保证金提交的时间：2016年9月14日下午17：00时前到达招标人指定账户，否则视为放弃投标。 6.2本招标项目投标人在网络递交电子投标文件时需要支付平台使用费200元。 6.3.投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000元）。 6.4.投标保证金提交的方式：①现金形式：应在电汇或银行转账单上注明“投标报名号+武夷山市人民法院审判大楼业务用房改扩建（档案楼装修）工程”字样（项目名称可简写），如因投标人汇款凭证未注明投标“报名号+工程名称”造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。 ②按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求提交《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 ③按照南建筑〔2016〕3号文件精神，南平市行政区域内登记注册的具有独立法人资格的建筑业施工总承包企业可采用年度投标保证金形式，须在资格审查文件中提供由南平市招标投标服务中心出具的在使用期限内的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。未按要求提交《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 ④银行保函形式 ⑤工程担保公司出具的担保保函形式（适合于推行工程担保的地区）；已推行工程担保的地区，克采用在本省各设区住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。 ⑥保险公司出具的投标保证保险形式，投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案，保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。 各投标人（联合体牵头人）通过电汇或转账缴交保证金后，需要用注册账号登录www.wysggzy.com使用报名号进行保证金缴交信息关联登记操作；采用年度投标保证金或(保函)通过银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式的投标人（联合体牵头人）同样需要进行投标保证金信息关联登记，上传《投标保证金收讫证明》或银行保函、工程担保、建设工程保证保险等相关保函扫描证明件。未进行保证金信息关联登记的（包括年度保证金未上传《投标保证金收讫证明》或相关保函扫描证明件的），将无法证明投标人是否缴交保证金，招标人将视为投标人未缴交保证金而按无效投标处理。保证金信息缴交关联登记操作详见www.wysggzy.com办事指南公布的投标人操作手册。 6.4.未被列为中标候选人的企业投标保证金，在中标候选人公示期结束后若无异议5个工作日内退还，被列为中标候选人的投标保证金，在中标人签订完施工合同后5个工作日内退还。 6.投标文件的递交 7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2016年 9 月 18 日下午15时00分， 提交网址为武夷山市公共资源交易中心（www.wysgg.com）。本招标项目只接受网络递交的电子投标文件，无需递交纸质文件。 7.2本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。在开标当日，投标人拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或临时建造师执业证书）原件、本人身份证原件和法人授权委托书到场核验登记，并提交购买招标文件的投标报名凭证（报名凭证上加盖投标人单位公章）、投标文件网络上传回执单（回执单加盖投标人单位公章）、签到凭证（用于开标签到）、及“投标文件固化”所使用的CA数字证书至现场解密。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。 注：如遇中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。 7.招标人：武夷山市人民法院 ； 地址：武夷山市环岛西路121号，邮编：354300； 联系人：叶先生 联系人电话：****-******* 招标代理单位：福建光正工程项目管理有限公司 地址：武夷山市迎宾路杰升大楼2层202室（地税局斜对面鑫欧典楼上）， 联系人：小刘 联系电话：****-******* 投标保证金银行帐号： 开户银行： 中国建设银行武夷山支行 户 名： 武夷山市公共资源交易中心 帐 号：3500 1676 3070 5250 6333 交易中心名称：武夷山市公共资源交易中心 地址：武夷山市百花路金悦山庄二楼