1.发包条件

本发包项目焦作车务段整修嘉峰车站计算机网络教室、行车实训演练场项目已由中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准立项，项目业主为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段。项目已具备发包条件，现对该项目进行发包。

2.项目概况与发包范围

2.1项目概况：

行车实训演练场：

1.地面：地面新做陶瓷地板砖，上铺设塑胶面层。

2.内墙面：室内墙面新作护墙板，包暖气罩；新做型材展板、定制储物柜。

3.天棚：新作轻钢龙骨铝扣板吊顶。

4.门窗：室内新设大理石窗台板，设窗帘盒及遮光窗帘。

5.电气：更新室内灯具、开关、插座、配电箱等，电线路暗配，布置地线；设置应急疏散灯具；弱电综合布线，配备网络机柜、摄像头、交换机、显示器等。

计算机网络教室：

1.地面：地面新做陶瓷地板砖。

2.内墙面：室内墙面新作护墙板，包暖气罩；新做型材展板、灯箱、定制储物柜。

3.天棚：新作轻钢龙骨铝扣板吊顶。

4.门窗：室内新设大理石窗台板，设窗帘盒及遮光窗帘。

5.电气：更新室内灯具、开关、插座、配电箱等，电线路暗配，布置地线；设置应急疏散灯具；弱电综合布线，配备网络机柜、摄像头、交换机、显示器等。

2.2具体地点及详细工作量以现场实勘为准；

2.3建设地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇嘉峰车站。

2.4发包范围：经中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段批准的设计文件及发包文件的所有内容。

2.5计划工期：30日历天。

2.6包段划分：发包范围按一个包段划分。

3.承包人资格要求

3.1．投标人必须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，能开具增值税专用发票；

3.2．资质类别及等级为建筑装修装饰工程二级及以上资质，且必须具有独立的法人资格，承包企业具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且具备开具符合国家规定的增值税发票资格；

3.3工程交验时发现施工质量不符合发包文件要求，中包人承担由此引起的所有责任并进行赔偿，发包人有权取消合同；

3.4．投标人符合保障农民工工资支付条例要求，标书中须提供《不拖欠农民工工资承诺书》，应承诺已与农民工签订书面的劳务合同，已设立农民工工资专用账户，承诺按时发放农民工工资；

3.5.法人及法定代表人、拟委派的项目经理自递交投包文件之日起1年内没有法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；

3.6.本项目不接受联合体竞包。

3.7承包人必须是国铁采购平台的注册供应商，在国铁采购平台上完成注册并通过审核。

4.公示、报名及获取发包文件

4.1凡有意参加承包者，请于2024年9月5日至2024年9月11日，每日上午8时至11时30分，下午14时30分 至17时30分 （北京时间，法定节假日除外），携带纸质版报名资料到焦作车务段职教科办公室532房间现场递交并登记。

4.2现场递交报名资料完成后，发包人将对承包人的相关资质进行审查并组织施工现场勘察，现场审查合格后并现场勘察完成后，发包人向承包人发放发包文件；如现场审查资格不合格，发包人向承包人说明原因。

5.承包文件的递交

5.1承包文件的递交时间和地点：详见发包文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照发包文件要求密封的承包文件，发包人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次发包公告在国铁采购平台网络上发布。

7.联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司焦作车务段

地址：河南省焦作市解放区车站街18号

邮编：******

联系人：吴老师

电话：0391-*******

中国铁路郑州局集团

有限公司焦作车务段

2024年9月5日