详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段招标公告（招标编号：XBY-SYXM-01）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现EPC工程总承包项目，项目业主为丹江口库区(郧阳区)生物多样性保护与水生态综合治理项目领导小组办公室 ，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的生态修复标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于丹江口库区青龙山片区涉及镇区有城关镇、柳陂镇、茶店镇，具体位于城关镇、柳陂镇、茶店镇沿消落带160­170高程零散地块。2.2 工程概况及标段概况十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目（EPC），主要建设内容包括取生态修复工程、生态停车场、中水提标改造工程、居民生活污水处理工程、渠道修复工程、模拟人工产卵场、郧阳区生态产品价值精算平台建设等；本次分包工程为生态修复工程，主要建设内容包括工程区范围内消落带治理，即在高程160-170m段消落带种植中山杉等，详细工程内容依据图纸确定2.3 工期要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段计划工期360日历天，计划开工日期2024年9月15日，计划完工日期2025年9月10日。实际开工日期以监理人签发的开工令载明日期为准。2.4 质量要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段质量要求：满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格。2.5 招标范围本次招标工程为十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段（二次），承包范围包括（但不限于）：拟分包标段工程的施工图设计文件范围内的所有施工内容、其他工程材料设备采购、检验检测、验收、移交、按合同约定对工程质量、安全、进度、信息等进行管理和控制等相关工作。其他：（1）工程施工资料（包括竣工资料）编写、归档和整理移交、竣工图纸编制；（2）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；（3）正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；（4）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行；（5）与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作；（6）以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料（如有）等相关内容。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位，营业执照中包含园林绿化施工或园林绿化工程或树木种植经营或人工造林等相关内容的经营范围，且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证.3.1.2企业资产（财务要求）：投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且近一年处于盈利状态；3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：拟派项目负责人应具有二级建造师（不限专业）及以上注册证书和相关专业中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。（2）项目技术负责人的资格要求：拟派技术负责人应具有中级及以上职称（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备安全员证书（不限交安、水安、建安）（4）主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力，且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人至少承揽过最少1项类似项目的施工业绩（以中标通知书和合同为准，不限分包或总包业绩）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（6）未被法院列为失信被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求：本次招标不接受联合体投标3.3本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年9月5日至2024年9月10日，每日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本；（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件扫描件。4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年9月26日10时30分（北京时间，下同），地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年9月26日10时30分6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号中国电建西北院联系人：刘工电话：18966759063邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年9月3日中国电建西北院十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段招标公告（招标编号：XBY-SYXM-01）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现EPC工程总承包项目，项目业主为丹江口库区(郧阳区)生物多样性保护与水生态综合治理项目领导小组办公室 ，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的生态修复标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于丹江口库区青龙山片区涉及镇区有城关镇、柳陂镇、茶店镇，具体位于城关镇、柳陂镇、茶店镇沿消落带160­170高程零散地块。2.2 工程概况及标段概况十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目（EPC），主要建设内容包括取生态修复工程、生态停车场、中水提标改造工程、居民生活污水处理工程、渠道修复工程、模拟人工产卵场、郧阳区生态产品价值精算平台建设等；本次分包工程为生态修复工程，主要建设内容包括工程区范围内消落带治理，即在高程160-170m段消落带种植中山杉等，详细工程内容依据图纸确定2.3 工期要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段计划工期360日历天，计划开工日期2024年9月15日，计划完工日期2025年9月10日。实际开工日期以监理人签发的开工令载明日期为准。2.4 质量要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段质量要求：满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格。2.5 招标范围本次招标工程为十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段（二次），承包范围包括（但不限于）：拟分包标段工程的施工图设计文件范围内的所有施工内容、其他工程材料设备采购、检验检测、验收、移交、按合同约定对工程质量、安全、进度、信息等进行管理和控制等相关工作。其他：（1）工程施工资料（包括竣工资料）编写、归档和整理移交、竣工图纸编制；（2）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；（3）正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；（4）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行；（5）与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作；（6）以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料（如有）等相关内容。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位，营业执照中包含园林绿化施工或园林绿化工程或树木种植经营或人工造林等相关内容的经营范围，且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证.3.1.2企业资产（财务要求）：投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且近一年处于盈利状态；3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：拟派项目负责人应具有二级建造师（不限专业）及以上注册证书和相关专业中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。（2）项目技术负责人的资格要求：拟派技术负责人应具有中级及以上职称（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备安全员证书（不限交安、水安、建安）（4）主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力，且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人至少承揽过最少1项类似项目的施工业绩（以中标通知书和合同为准，不限分包或总包业绩）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（6）未被法院列为失信被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求：本次招标不接受联合体投标3.3本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年9月5日至2024年9月10日，每日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本；（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件扫描件。4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年9月26日10时30分（北京时间，下同），地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年9月26日10时30分6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号中国电建西北院联系人：刘工电话：18966759063邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年9月3日中国电建西北院十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段招标公告（招标编号：XBY-SYXM-01）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现EPC工程总承包项目，项目业主为丹江口库区(郧阳区)生物多样性保护与水生态综合治理项目领导小组办公室 ，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的生态修复标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于丹江口库区青龙山片区涉及镇区有城关镇、柳陂镇、茶店镇，具体位于城关镇、柳陂镇、茶店镇沿消落带160­170高程零散地块。2.2 工程概况及标段概况十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目（EPC），主要建设内容包括取生态修复工程、生态停车场、中水提标改造工程、居民生活污水处理工程、渠道修复工程、模拟人工产卵场、郧阳区生态产品价值精算平台建设等；本次分包工程为生态修复工程，主要建设内容包括工程区范围内消落带治理，即在高程160-170m段消落带种植中山杉等，详细工程内容依据图纸确定2.3 工期要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段计划工期360日历天，计划开工日期2024年9月15日，计划完工日期2025年9月10日。实际开工日期以监理人签发的开工令载明日期为准。2.4 质量要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段质量要求：满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格。2.5 招标范围本次招标工程为十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段（二次），承包范围包括（但不限于）：拟分包标段工程的施工图设计文件范围内的所有施工内容、其他工程材料设备采购、检验检测、验收、移交、按合同约定对工程质量、安全、进度、信息等进行管理和控制等相关工作。其他：（1）工程施工资料（包括竣工资料）编写、归档和整理移交、竣工图纸编制；（2）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；（3）正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；（4）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行；（5）与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作；（6）以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料（如有）等相关内容。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位，营业执照中包含园林绿化施工或园林绿化工程或树木种植经营或人工造林等相关内容的经营范围，且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证.3.1.2企业资产（财务要求）：投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且近一年处于盈利状态；3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：拟派项目负责人应具有二级建造师（不限专业）及以上注册证书和相关专业中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。（2）项目技术负责人的资格要求：拟派技术负责人应具有中级及以上职称（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备安全员证书（不限交安、水安、建安）（4）主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力，且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人至少承揽过最少1项类似项目的施工业绩（以中标通知书和合同为准，不限分包或总包业绩）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（6）未被法院列为失信被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求：本次招标不接受联合体投标3.3本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年9月5日至2024年9月10日，每日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本；（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件扫描件。4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年9月26日10时30分（北京时间，下同），地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年9月26日10时30分6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号中国电建西北院联系人：刘工电话：18966759063邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年9月3日中国电建西北院十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段招标公告（招标编号：XBY-SYXM-01）1.招标条件中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现EPC工程总承包项目，项目业主为丹江口库区(郧阳区)生物多样性保护与水生态综合治理项目领导小组办公室 ，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的生态修复标段工程分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。2.项目概况与招标范围2.1 建设地点建设地点位于丹江口库区青龙山片区涉及镇区有城关镇、柳陂镇、茶店镇，具体位于城关镇、柳陂镇、茶店镇沿消落带160­170高程零散地块。2.2 工程概况及标段概况十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目（EPC），主要建设内容包括取生态修复工程、生态停车场、中水提标改造工程、居民生活污水处理工程、渠道修复工程、模拟人工产卵场、郧阳区生态产品价值精算平台建设等；本次分包工程为生态修复工程，主要建设内容包括工程区范围内消落带治理，即在高程160-170m段消落带种植中山杉等，详细工程内容依据图纸确定2.3 工期要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段计划工期360日历天，计划开工日期2024年9月15日，计划完工日期2025年9月10日。实际开工日期以监理人签发的开工令载明日期为准。2.4 质量要求十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段质量要求：满足国家、行业现有规程、规范的要求且工程质量验收合格。2.5 招标范围本次招标工程为十堰市丹江口库区青龙山片区生态产品价值实现项目生态修复标段（二次），承包范围包括（但不限于）：拟分包标段工程的施工图设计文件范围内的所有施工内容、其他工程材料设备采购、检验检测、验收、移交、按合同约定对工程质量、安全、进度、信息等进行管理和控制等相关工作。其他：（1）工程施工资料（包括竣工资料）编写、归档和整理移交、竣工图纸编制；（2）参加施工过程中的检查、配合发包人完成竣工验收及工程审计等相关工作；（3）正式移交之前的运行、维护以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；（4）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路等）协调工作，确保工程按计划工期进行；（5）与发包人一道做好与本项目相关的立项、审查、行政督查的资料准备与协调工作；（6）以上范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、 其他补遗资料（如有）等相关内容。3.投标人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人须为中华人民共和国境内注册并具有独立企业法人资格的单位，营业执照中包含园林绿化施工或园林绿化工程或树木种植经营或人工造林等相关内容的经营范围，且具有国家安全生产主管部门颁发的有效安全生产许可证.3.1.2企业资产（财务要求）：投标人须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且近一年处于盈利状态；3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：拟派项目负责人应具有二级建造师（不限专业）及以上注册证书和相关专业中级及以上职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且在投标截止日前未在其他任何在建合同工程上担任项目负责人。（2）项目技术负责人的资格要求：拟派技术负责人应具有中级及以上职称（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备安全员证书（不限交安、水安、建安）（4）主要施工管理人员须符合相关岗位的任职资格并具备相关专业技术能力，且需提供社保机构出具的投标人近三个月为主要施工管理人员缴纳的社保证明材料复印件或扫描件。3.1.4 企业工程业绩要求：投标人至少承揽过最少1项类似项目的施工业绩（以中标通知书和合同为准，不限分包或总包业绩）；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（6）未被法院列为失信被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求：本次招标不接受联合体投标3.3本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。4.招标文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年9月5日至2024年9月10日，每日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本；（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件扫描件。4.2未按本招标公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标将被否决。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2024年9月26日10时30分（北京时间，下同），地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1 开标时间为2024年9月26日10时30分6.2 开标地点为西安市丈八东路18号中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（具体地点另行通知）。7.发布公告的媒介本次招标公告同时中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建招标与采购网(https://bid.powerchina.cn/)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。8.中标人数量：1人。9.联系方式招标人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号中国电建西北院联系人：刘工电话：18966759063邮箱：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年9月3日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com