招标公告

本招标项目为中国电信股份有限公司嘉兴分公司2024年嘉兴市市区快速路（三期二阶段）弱电迁建配套施工项目、招标编号： ZJZT-2024-*****,招标人为 中国电信股份有限公司嘉兴分公司 ，招标代理机构为 浙江中通通信有限公司 。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．项目概况与招标范围

1.1招标内容：本项目按项目招标。

本项目为中国电信股份有限公司2024年嘉兴市市区快速路（三期二阶段）弱电迁建配套施工项目公开招标采购，采购类型为施工服务采购。

主要工程内容包括茶园路周安路口、城东铁路货运站东侧、嘉善三通道北至广益路全部管道，供应商根据设计方案对既有弱电通信管线迁建工作。详见施工图纸。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2本采购项目估算为：460万元（含税）,支出类型为成本性预算。

1.3★工期：自发出开工报告之日起120日内完成施工建设。

1.4建设地点：浙江省嘉兴市。

1.5质量标准要求：合格，达到国家、行业及中国电信内部的相关标准要求及设计文件要求。

1.6技术标准要求：符合国家或行业相关验收标准，详见技术规范书。

1.7承包方式：包工包料。

1.8★保修期：24个月，自竣工验收合格之日起开始计算。

1.9本项目不划分标包，确定一家中标人，份额100%。

1.10本项目与中标人的签约总金额为投标金额*中标份额。

1.11本项目设置最高投标限价，最高投标报价限价为*******.48元人民币（不含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.4投标人须同时具备以下资质证书:

(1)有效期内的施工综合资质，或通信工程施工总承包三级或以上资质;

(2)有效期内的安全生产许可证。

(1)如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)规定取得新资质证书的，新资质按照改革方案对应的资质等级认定。

(2)若资质证书有效期满，但因国家政策原因而统一延期，企业无需换领资质证书情况的，投标人须同时提供原资质证书、覆盖原资质到期时间及投标文件递交截止时间的国家关于统一延期的政策文件。

2.5本项目要求投标人具备以下人员要求:

(1)企业主要负责人，具备通信管理部门核发的有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(A类): 1人;

(2)投入本项目的项目负责人，同时具备通信管理部门核发的有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(B类)和住房和城乡建设部核发的有效内的注册二级或以上建造师证书(专业:市政类或通信与广电类):1人;

(3)投入本项目的专职安全生产管理人员，具备通信管理部门核发的有效期内的《通信建设工程企业管理人员安全生产考核合格证书》(C类):不少于1人。

以上人员均须提供身份证复印件、对应证书复印件、投标人为其缴纳的自投标文件递交截止时间止近6个月中连续3个月的社保证明。如提供一级建造师证书，则应为电子注册证书，且须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》，不满足上述要求的一级建造师电子注册证书将做无效认定。

2.6投标人自2021年1月1日至招标公告发布之日，至少提供1个通信管线类施工的业绩案例，且合同金额达到300万（含）及以上。（至少提供a、b两种方式中的一种。a：提供合同关键页复印件，至少包括首页、合同金额页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准。b：提供框架关键页复印件，同时提供合同有效期内发票复印件和相应的订单（或委托书），否则业绩不予认可，时间以发票时间为准）。单项合同以合同总价为准，框架合同以订单（或委托书）和发票的累计金额为准。如合同中无法体现项目为相关业绩的，必须提供其他证明材料（如业主证明等）进行佐证，否则不予认可。）

2.7投标人须承诺，中标后项目负责人不得在同一时期本项目以外的其他任何在建工程中担任任何职务。

2.8其他重要条款:★付款条款：（1）开工付款：工程开工，发包人向承包人支付签约合同价（含全部安全生产费）的[ 50 ]％；（2）验收付款：待工程完工并通过验收后 60 日内发包人向承包人支付签约合同价的[ 20 ]％；（3）终验付款：发包人审计机构或发包人委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认合同价格，发包人以合同价格为基础、并扣除上述已支付款项及安全生产费后，向承包人支付剩余款项。(承包人应当按实申报工程结算费用，对承包人申报的工程结算费用，经发包人审计机构或其委托的审计单位、监理单位（如有）审查，审减额为送审总额 [ 10 ]％（含）-[ 15 ]％的，发包人有权从应当支付承包人的款项中扣除等同于审减额的违约金，如审减额为送审总额 [ 15 ]％以上（含）的，发包人有权从应当支付承包人的款项中扣除双倍于审减额的违约金。）

2.9投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自投标截止时间前36个月起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自投标截止时间前60个月起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自投标截止时间前60个月起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目的招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）近两年（自投标截止时间前24个月起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1 发售电子版招标文件

4.1.1 招标文件获取时间： 2024年09月11日09时00分至2024年09月18日17时00分（北京时间，下同）。

4.1.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.1.3登录“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.2招标文件费用：招标文件的电子版免费获取。供应商中国电信电子采购系统-采购文件模块领取。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年10月09日09时30分。

5.2电子投标文件的递交：登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4本项目唱价监督人由电子采购平台唱价界面显示的第一位投标人担任，监督人需在唱价结束后在唱价记录表的“监督人”处进行电子签章。若第一位投标人未参加开标，由电子采购平台唱价界面显示的第二位投标人担任，以此类推。

5.5各投标人请在投标文件递交截止后20分钟内进入中国电信电子采购系统开标大厅，对本次唱价结果进行签章确定（如有异议，请在系统“异议”处提出）。如招标文件递交截止后20分钟仍未在中国电信电子采购系统进行签章确定的，则视同投标人无异议。

6.样品的递交

无

7.投标人注册

7.1 注册

未注册过的潜在投标人，须通过（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见首页“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn）上发布，其他媒介转载无效。

9．联系方式

9.1联系方式

招 标 人：中国电信股份有限公司嘉兴分公司	招标代理机构：浙江中通通信有限公司
地 址：浙江嘉兴中环北路522号	地 址：杭州市拱墅区河东路215号
邮 编：******	邮 编：******
联 系 人：蒋工	联 系 人：陆施琦、白文君
电 话：153*****730	电 话：184*****320 、158*****586
电子邮件：/	电子邮件：lusq@chinaccs.cn、 baiwenjun.gyl@chinaccs.cn
网 址：/	网 址：https:// zjzt.chinaccsscm.cn
开户银行：/	开户银行：中信银行杭州天水支行
账 号：/	账 号：311*****193********

9.2异议接收方式

登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

招标人：中国电信股份有限公司嘉兴分公司

招标代理机构： 浙江中通通信有限公司

2024 年 09 月 10 日

查看附件或报名来源：https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=780*****699*****&type=1&docTypeCode=TenderAnnouncement

,嘉兴市,嘉兴