详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

8.其他
8.其他
8.其他
8.其他
8.其他
8.其他

中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程竞争性谈判公告1.采购条件中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的变电站安装工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点青海省海南州生态太阳能发电园区南部2.2 工程概况及标段概况中电建共和100万千瓦光伏光热项目(330kV汇集站)位于海南州生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站安装工程标段。2.3 工期要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程计划于2024年10月05日开工，2024年12月30日前具备并网带电条件， 2025年06月30日前竣工。具体以监理通知开工时间为准。2.4 质量要求中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5 采购范围本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站安装工程本标承包范围包括（但不限于）：负责承担本工程所有的材料、设备（含甲供材料、设备）的到货引路（共和县至工地现场）、工地卸车（不包括主变）、开箱验收、仓储保管、二次转运、全站电气设备安装、全站接地、设备试验、仪器仪表检测、设备调试、人员培训、变电站启动及试运行、屏柜孔洞封堵、消缺处理、竣工资料收集整理归档及电网、质监、技术监督等部门要求的各种性能试验、竣工验收等全部任务，直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责330kV GIS室的钢结构材料采购及安装施工、检测、验收等工作。如招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目并网运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在投标报价中。主要工作范围如下：1）承包人负责全站所有预留接地端子与各类设备、柜屏盘箱盒、钢柱构架爬梯横梁等的连接，且需确保按规范可靠美观连接；承包人负责全站接地网接地电阻值测试、导通性测试。2）通信、火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫等专业的需提前预埋的管路、接线盒、分支盒等，全部由土建承包商施工，承包人需配合、协助土建承包人进行预埋工作。火灾报警、工业电视、电子围栏及安全警卫设备由厂家安装，承包人配合调试。3）主变、GIS、35kV开关柜、SVG设备、站用变、接地变、交直流配电装置、独立避雷针及场区各设备支柱、二次盘柜、动力柜等的地脚螺栓、基础钢板、基础型钢的预埋、调平等工作由承包人负责安装，埋件浇筑过程中承包人需全程参与保护，确保浇筑过程中埋件无位移变化。5）承包人负责采购的设备及材料包括出厂检验，负责提交竣工图纸、资料说明书不少于3套；制造厂提供的专用工具、竣工验收后移交发包人，如有遗失、损坏，投标人需进行赔偿。承包人应严格保证工艺过程的正确性及安装质量优良性，完成各设备材料的安装、试验、调试及试运行及竣工资料的归档、整理、移交，经竣工验收合格达标后，移交给发包人。6）承包人自行建设生活临建设施，自行解决施工用水、电、通讯等设施，完成施工后要求场地平整，恢复原始地貌。承包人负责各供货厂商技术人员接、送事宜（共和县城到工地现场），并负责提供食宿条件，做好常规安全保卫工作。7）承包人承担本工程电气设备安装调试施工的全部责任。在本文件中明确由发包人承担的工作，其相关的责任由发包人负责。除此之外均由承包人负责承担。8）承包人协助配合发包人、建设单位完成相关项目的验收、准备各类资料文件，并安排专人配合；承包人完成竣工资料的编制、整理、移交等工作，费用含在总报价中。9）投保情况：承包人至少需购买本项目的第三者责任险、施工人员人身伤害意外险、施工设备险，费用计入总报价中。保险期限自建设工程开工之日起至工程移交证书颁发之日止。承包人应向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本。保险单的条件应符合本合同的规定。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站建（构）筑物接地、设备接地以及接地网施工，负责配电箱以上部分电气施工（注明:低压柜到配电箱、配电箱到分电箱的电缆由承包人负责敷设、接线、调试）。变电站建筑单位负责配电箱及以下部分施工（不含接地）。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格；具有电力工程施工总承包一级或输变电工程专业承包一级或以上资质，且具备承装（修、试）电力设施许可证二级或以上资质。3.1.2企业资产（财务要求）：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；投标人在近 3 年无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。3.1.3 企业主要人员要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有机电专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称，5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人1 人，具有工程师及以上技术职称；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.5 企业资信要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体投标。3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。4.竞争性谈判文件的获取4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年09月23日至2024年09月27日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照原件副本；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；4.2须同步填写招标文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW134.3未按本公告4.1、4.2条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.开标时间、地点6.1开标时间：2024 年09 月30日9时30分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他成交人数量：1个9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市雁塔区丈八东路18号联系人：王工电话：029­88280944  电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话：029­88290468中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年09 月23日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com