金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目项目公告
金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目项目公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用谈判方式采购浙江省铁投建设工程有限公司金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1.项目概况：金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目，包件预算金额27万元、项目实施地点：温州、丽水、金华等地区，实施时间：甲方通知
2.采购内容和范围:吊车、随车吊及叉车吊装及运输服务（详见谈判采购文件）。
3.服务期限: 1年
4.服务质量要求或服务标准: 合格
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、√自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:本次招标要求投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人(或个体工商户)，具备有效的营业执照、银行开户许可证；营业执照经营范围须包含本次招标的服务内容(吊装服务)；企业营业执照注册年限5年以上(截止2024年8月30日) 。供应商必须具有一定的机械设备及人员组织规模，需要注册成为具备相应资质的吊装作业企业，并取得《特种作业许可证》。吊装作业所使用的设备需要获得相应的设备使用资质，并经过定期的检测和维修保养。吊装作业人员需要取得《特种设备作业人员证》等证书资质，以证明其具有相应的操作技能和经验。
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:近三年业绩中（2021年9月1日至2024年8月30日）有汽车吊吊装服务的同类业绩，并提供对应业绩的合同和发票复印件；在人员、设备、资金等方面具有相应的技术服务能力。
□（3）项目负责人要求:/
□（4）信誉要求: 近三年内（自/年/月/日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、采购文件网上下载时间：2024-09-28 00:00至2024-09-30 23:59。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-10-08 09:00。采购人将于2024-10-09 00:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-10-10 09:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 / （地址： / ，联系人：/，电话： / ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 / （地址：/，联系人：/，电话： / ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-10-10 09:00。
6、其他要求： /
本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。
地址：温州市瓯海区新桥金虹东街2号
联系人：陈先生
电话：057*****8369
电子邮箱：*********@qq.com
2、监督部门：浙江省铁投建设工程有限公司纪检委员办公室
地 址：温州市瓯海区新桥金虹东街2号
电 话：057*****8356
3、系统维护联系电话：（0571）********
采购人：浙江省铁投建设工程有限公司（单位公章）
日 期：2024-09-27
根据我单位采购计划安排，现拟采用谈判方式采购浙江省铁投建设工程有限公司金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1.项目概况：金温货线边坡大修工程物资材料吊装及运输服务谈判采购项目，包件预算金额27万元、项目实施地点：温州、丽水、金华等地区，实施时间：甲方通知
2.采购内容和范围:吊车、随车吊及叉车吊装及运输服务（详见谈判采购文件）。
3.服务期限: 1年
4.服务质量要求或服务标准: 合格
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、√自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：
√(1) 资质要求:本次招标要求投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人(或个体工商户)，具备有效的营业执照、银行开户许可证；营业执照经营范围须包含本次招标的服务内容(吊装服务)；企业营业执照注册年限5年以上(截止2024年8月30日) 。供应商必须具有一定的机械设备及人员组织规模，需要注册成为具备相应资质的吊装作业企业，并取得《特种作业许可证》。吊装作业所使用的设备需要获得相应的设备使用资质，并经过定期的检测和维修保养。吊装作业人员需要取得《特种设备作业人员证》等证书资质，以证明其具有相应的操作技能和经验。
（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）
√（2）业绩要求:近三年业绩中（2021年9月1日至2024年8月30日）有汽车吊吊装服务的同类业绩，并提供对应业绩的合同和发票复印件；在人员、设备、资金等方面具有相应的技术服务能力。
□（3）项目负责人要求:/
□（4）信誉要求: 近三年内（自/年/月/日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索?全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）?案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）?裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
5、其他：/
1、采购文件网上下载时间：2024-09-28 00:00至2024-09-30 23:59。（不得少于2个工作日）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-10-08 09:00。采购人将于2024-10-09 00:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2024-10-10 09:00；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
?纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 / （地址： / ，联系人：/，电话： / ）。
?样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 / （地址：/，联系人：/，电话： / ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
?纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
?样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2024-10-10 09:00。
6、其他要求： /
本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。
地址：温州市瓯海区新桥金虹东街2号
联系人：陈先生
电话：057*****8369
电子邮箱：*********@qq.com
2、监督部门：浙江省铁投建设工程有限公司纪检委员办公室
地 址：温州市瓯海区新桥金虹东街2号
电 话：057*****8356
3、系统维护联系电话：（0571）********
采购人：浙江省铁投建设工程有限公司（单位公章）
日 期：2024-09-27
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
