前海法律文化国际交流中心法律文化建设项目采购需求

一、项目基本情况

项目名称：前海法律文化国际交流中心法律文化建设项目

预算金额：人民币24.1万元

二、申请人的资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.具有深圳市政府采购供应商资格（提供注册卡扫描件或深圳市政府采购中心注册状态查询截图加盖投标人公章）。

3.具有建设行政主管部门核发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，且具有建设行政主管部门核发的有效期内的安全生产许可证（提供有效的资质证书复印件，加盖投标人公章，原件备查）。

4.（1）参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；（2）参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（4）除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供《投标及履约承诺函》）。

5.投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录应当作为项目档案材料一并保存。

6.本项目不允许联合体投标，不允许分包、转包。

??7.投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）资质。

三、项目技术服务要求

（一）项目简介

为进一步拓展前海法治大厦功能，加快推进粤港澳规则衔接，在前海合作区党工委领导下，前海法治大厦四楼已经建设成了前海法律文化国际交流中心。为进一步提升前海法律文化国际交流中心对外宣传效果，展示前海及前海法院良好司法形象，现拟就前海法律文化国际交流中心法律文化建设项目进行对外招标。项目预算金额为24.1万元。

（二）服务内容及要求

1.法治成果展示厅展示柜

展示内容：前海法院案例成果展台，展示前海法院成立以来的各项第一，如：第一个适用域外法判决等。

展示方式：实物、展板等。

2.法律时光长廊

展示主题

中华法源、源远流长。出处：习近平总书记指出：“中华法系源远流长，中华优秀传统法律文化蕴含丰富法治思想和深邃政治智慧，是中华文化的瑰宝。要积极推动中华优秀传统法律文化创造性转化、创新性发展，赋予中华法治文明新的时代内涵，激发起蓬勃生机。”

展示内容

重点展示先秦、秦朝、汉朝、魏晋南北朝、隋唐、宋辽金元、明朝、清朝等各个朝代的法律特征、法治人物、法治故事、法律箴言。

展示方式

（1）法律特征简介。以历史朝代为时光轴，简要介绍不同朝代的法制特征，形成完整的展示逻辑。

（2）法律箴言。每个历史朝代选定2-3个古代法律箴言（主要节选与当代法律文化相一致的），突出中华法系特色。

（3）法治人物。每个历史朝代选定1-2位典型的法治名家，通过画像和主要法治观点来反映不同朝代的法律思想。

（4）法治故事。通过桌台铭牌的方式，每个历史朝代选定2-3个经典法治故事，突出反映古代司法审查的智慧。

互动项目

在时光长廊的尾部区域的正面书柜，设计建设一面古代法典墙。将我国自先秦以来的重要法典，如《法经》《唐律疏议》等，通过互动墙的方式呈现出来。实现该区域最终的点题，呈现中华法源、源远流长。

3.法律图书馆

湾区法韵

展示内容：广东法院法官诗歌、书法、美术、摄影等作品展示，充分展示内地法官以文化凝心、文化聚力、文化助廉、文化促融。

展示方式：充分运用实物、灯光等方式进行展示。

图书区

展示内容：打造我院法官文化墙，展示我院法官良好的精神风貌。

展示方式：法官照片、法官寄语等。

法律交流成果展

展示内容：展示我院自成立以来，域外法院、司法行政机构、律师等到我院参观考察的交流成果。

展示内容：参访照片、赠礼等。

4.其他

廉洁文化展

展示内容：法院在法官廉洁自律建设、诚信诉讼构建等方面的成果。

展示方式：实物、展板等。

夕阳打卡点

展示内容：阳光是最好的防腐剂。根据夕阳四季的落日时间，打造前海法院打卡点，增加互动效果。

展示方式：古代太阳图腾、贴图等。

（二）工程量及造价清单、图纸：详见附件

★（三）技术要求（投标人须逐条进行响应，均不得负偏离）

1.技术要求

（1）中标人在签订合同后需提供详细的采购清单（内容包括厂家名称、品牌、规格、型号等）及样品，每种三个备选，并报发包人确认，中标人应在材料设备到货前24小时通知发包人，并参照上述采购清单及样品进行联合验收。

（2）中标人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，由中标人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）中标人采购的材料设备在使用前，中标人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用见深圳市建设工程施工(单价)合同通用条款第14条。发包人对材料的来源及送检质量的认可并不意味着中标人对本批材料应承担的质量责任的解除，也不应妨碍发包人在任何时候这类材料发出变更指令。

四、项目商务要求（项目商务要求中“★”的条款为不可负偏离条款，否则投标无效）

★（一）项目工期要求

自合同签订生效之日起30日历日内完成。

★（二）项目验收程序、标准

1.验收条件：按约定完成所有施工内容；中标单位竣工资料齐备完整。

2.验收程序。项目具备竣工验收条件后，中标人应按工程竣工验收的有关规定和合同的约定向采购人申请竣工验收并提供竣工资料；项目竣工验收合格后，中标方须在30个日历日内向采购人提供编制成册且符合深圳市档案局要求的竣工资料及完整的结算资料，包括：招、投标文件，中标通知书，施工合同，施工图与设计变更等资料及竣工图，开工报告与验收报告及工程验收证明书，工程竣工结算书与材料设备价差调整依据原件及其电子版。

3.验收标准。按国家标准及相关技术规范验收，质量要求达到合格以上标准（含合格）。

★（三）保修、售后服务要求、发生问题处理意见

保修、售后服务要求、发生问题处理意见:工程质量的保修期为【2】年。在保修期内因施工质量或材料质量或设备质量而造成返修的，其费用由中标人负责；保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过8小时，发生质量问题，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

★（四）合同方式

1.固定单价合同，工程结算时，项目单价不做调整，按实际完成的工程量结算；一般情况下工程量不做任何增减。承包人在具体施工中，如工程有漏项及设计确需调整修改（经发包人认可），工程项目可作平衡调整，投标人的总报价包括深化设计和施工工程的所有费用，任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

2.固定总价合同，工程结算时，结算不做调整。

本项目选用方式1

★（五）付款方式

1.项目施工合同签订备案后10个工作日内中标人向采购人申请按照中标合同价的30%支付预付款。

2.合同签订后且本项目完工并经招标人验收合格，并经第三方公司结算审核，中标人提供相应发票后支付合同结算价的70%。

3.合同结算价格低于合同总价的，以合同结算价格为准。

（六）项目违约

工程质量等级不合格的且返工重做仍不合格的，建设单位有权解除合同，中标方需支付合同金额7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补建设单位所受损失的，建设单位有权就不足部分向中标方进行追偿；如承建单位拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，建设单位有权单方解除合同，由承建单位承担合同总价20%的违约金并赔偿建设单位因此而造成的损失，或由建设单位安排其他单位完成，所发生的费用（另加15 %的管理费）从将支付或已支付给承建单位的工程款中扣回，影响工期的责任由承建单位负责；承建单位迟延工期的，除因建设单位原因或不能归责于承建单位的客观原因，否则将按照延期违约赔偿金0.5万元/日历天，最多不超过合同价的5％予以工期处罚；逾期10日，建设单位有权解除本合同，承建单位应承担相应的逾期违约金。

（七）项目管理要求

1.中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

2.中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

4.中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

5.中标单位必须服从采购单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

6.中标单位施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及甲方确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

7.用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

8.承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

9.实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

10.中标单位在施工过程中，所使用的全部材料均应达到国家相应质量标准及本项目技术条款要求的标准，确保用材环保、安全，保证工程高质量完成并通过验收。

（七）投标报价

1.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

3.除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

4.如招标人同意组织踏勘，投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

5.投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6.投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。

（1）如本项目采用固定总价合同。投标人所投报的投标报价为图纸内容与工程量清单的总包干价格，对没有填写综合单价与合价的项目费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价与合价之中。如工程量清单有未包含图纸内容的漏项，视同已包含在其他项目中，总价与单价不予调整。

（2）如本项目采用固定单价合同。工程量清单所列的工程量系采购单位的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础，不应被理解为是对采购单位要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求进行施工，实际完成的工程量与分部分项工程量清单中的差异结算时可作调整。凡超出图纸范围又未经变更审批程序的内容，都不予计量；未施工的项目，经监理工程师核实后予以扣减。

（3）投标人的投标报价必须充分考虑到在施工中实施的施工组织设计对工程造价的影响，并在投标报价中反映出来。

7.本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

根据投标人提供的响应文件，在投标人满足本项目资格要求、技术要求、商务要求并完整提供响应文件及佐证材料的前提下，采用综合评分法定标,并报院长办公会研究确认中标结果。

投标人应在响应截止前，向本院递交根据本项目完备的电子版和纸质版响应文件，电子版以U盘或光盘形式。一式五份，含“正本”一份，“副本”四份，文件须密封，密封袋及投标文件全文须加盖投标人公章及骑缝章，证照、证明书、承诺书等落款须加盖投标人公章。如未提交电子版投标文件将不能参与本项目评标。投标截止日期：2024年10月15日18时 。

项目咨询联系人及响应联系人：刘工，联系电话：0755-********

地址：深圳市南山区前海合作区临海大道前海法治大厦

廉政监督电话：曾先生，0755-********。

附件：1.效果图1.zip?2.评分标准.doc?3.施工图.zip4.前海法律文化国际交流中心文化建设项目控制价（EXCEL版本）.rar5.投标参考格式（工程类）2024.doc6.效果图.zip