中国电建西北院咨询公司湖南省双牌县打鼓坪风电场二期工程EPC总承包项目风机基础施工标段劳务分包公开竞争性谈判公告

（采购编号：SPDGPFD-SG-2024-01）

1.采购条件

中国水利水电建设工程咨询西北有限公司已中标湖南省双牌县打鼓坪风电场二期工程EPC工程总承包项目，项目业主为永州双牌打鼓坪风力发电有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风机基础施工标段劳务分包已得到业主认可，具备招标条件，中国水利水电建设工程咨询西北有限公司作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人报名获取竞争性谈判文件参与本项目谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于湖南省永州市双牌县，具体位于湖南省永州市双牌县风电场二期项目施工现场。

2.2 工程概况及标段概况

双牌县打鼓坪风电场二期项目位于湖南省永州市双牌县西部，海拔高程在690m~1080m之间，场址距双牌县城区约为12km，距永州市约为65km，周边有G207国道、S343省道、X034县道、Y169乡道，对外交通较为便利。项目设计安装20台WTG200-5000风力发电机组，风机叶轮直径均为200m，轮毂高度均为115m，总装机规模为100MW。项目共5回集电线路，全部采用地埋形式，长度约75公里；项目配套建设一座110kV升压站，主变压器容量为100MVA，以1回110kV架空线路T接打鼓坪风电场一期～舒家塘变110kV线路送至舒家塘变220kV变电站，T接长度约2公里。设计年上网电量为*****万kW·h，年等效满负荷利用小时为2078h，容量系数为0.237。

2.3 工期要求

湖南省双牌县打鼓坪风电场二期工程EPC总承包项目风机基础施工标段劳务分包计划于2024年11月15日开工，2025年3月15日完工。具体以进场开工时间为准。

2.4质量要求

湖南省双牌县打鼓坪风电场二期工程EPC总承包项目风机基础施工标段劳务分包质量要求：按照业主及国家规定的施工质量要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为湖南省双牌县打鼓坪风电场二期工程EPC总承包项目风机基础施工标段劳务分包，承包范围包括（但不限于）：

（1）风机基础（基坑开挖、回填，基础钢筋混凝土的施工、密封、防腐、防水的施工，钢筋制作安装，大体积混凝土养护，预埋管件，二次灌浆，余土外运，基底钎探，地基验槽，散水，塔筒爬梯支墩等）；风机基础形式为现浇钢筋混凝土圆台形基础。

（2）基础锚栓笼安装，预埋件制作安装（包括锚栓组件的找平）。

（3）风机基础沉降观测基准点、观测点制作安装（含施工期沉降观测及数据分析）。并根据《陆上风电场工程风电机组基础设计规范》(NB/T*****-2019)的要求，应对风机基础在施工及运行期间进行沉降观测。

（4）风机变压器基础（风机变压器及围栏基础、基坑开挖、回填；基础钢筋混凝土的施工、密封、防腐的施工，钢筋制作安装，预埋管件，余土外运，基底钎探等）、箱变事故油池施工；

（5）风机和变压器组合的防雷接地网（提供有资质单位出具的防雷检测报告）。

（6）支护、降水、排水等措施。

（7）地基处理。

（8）配合监理单位对拟进场工程材料、半成品和构配件的质量证明文件进行抽样检查。对有复试要求的，经现场见证取样后送检，查验承包人报送的复试报告。

（9）风机及箱变围栏。

（10）电力电缆管及光缆管的采购及预埋安装。

具体合同范围和工作内容以技术文件和施工图纸为准。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有施工劳务不分等级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年（2021年至2023年）财务审计报告。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有二级及以上建造师注册证书，且具备安全生产考核合格证书（B证）；近3年至少担任过1个工程劳务类似工程项目经理经历，需要提供有效证明材料。

（2）项目技术负责人的资格要求：中级以上职称，近3年至少担任过工程劳务类似工程项目技术负责人经历，需要提供有效证明材料。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具备有效的安全生产考核合格证书（C证）。

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：有二级及以上建造师注册证书，中级以上职称，近3年至少担任过工程劳务类似工程项目质量管理负责人经历，需要提供有效证明材料。

3.1.4 企业工程业绩要求：近三年来不少于2项工程劳务业绩或经验

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次竞争性谈判采购不接受联合体。

3.3 本次竞争性谈判资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其响应资格。

4.响应文件的获取

凡符合上述资质条件要求的，请于2024年10月18日至2024年10月22日，每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至竞争性谈判公告联系邮箱（zbcgzx2023@nwh.cn），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式,同时将相关资料上传至https://docs.qq.com/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW13。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；

（3）本标段标书不收取任何标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2024年10月25日10时00分（北京时间，下同），地点为 西安市雁塔区丈八东路18号（具体会议室另行通知）。

5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照响应文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6.谈判时间、地点

6.1开标时间：2024 年 10月25日 10时 00 分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号（具体会议室另行通知）。

6.2谈判时间为2024年10月25日15时00分。

6.3谈判地点：西安市雁塔区丈八东路18号（具体会议室另行通知）。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn）上发布。

8.成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司

地 址：西安市雁塔区丈八东路18号

联 系 人：徐工

电 话：029-********

邮 箱：zbcgzx2023@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

监督电话：029-********

中国水利水电建设工程咨询西北有限公司

2024年10月18日