唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业40MW屋顶分布式光伏发电项目

光伏专业工程分包采购询价公告

中核二十五建设有限公司（以下简称“询价单位”）承建的唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业40MW屋顶分布式光伏发电项目已具备采购询价条件，现对该项目的电气工程专业分包采购进行公开询价，并择优确定中标单位。

1.2.1工程名称

唐山市丰润区龙源牧业、龙运牧业40MW屋顶分布式光伏发电项目电气工程专业分包；

1.2.2 建设地点

河北省唐山市丰润区。具体建设地点以项目实际落地情况为准。

1.2.3 项目概况

本次采购计划建设的分布式光伏电站项目，总装机容量约40MWp,主要类型为电气一次、二次、线路工程及场外开关站建设。

1.2.4 询价范围

一、工作内容：

电气工程专业分包工作内容（包括但不限于）：

1.电气设备：桥架材料、电气一次、电气二次专业承包，负责整个项目的试验和调试及验收。

2.送出工程：整个送出工程的材料及施工。

3.负责并网验收所必须全部的协调工作，办理并网接入等手续。

4.配合设计单位进行场地探勘、照片收集、设计方案与现场不符时，施工前反馈至设计单位进行设计变更等。

5.购买分包范围内建设期工程保险。

6.如施工过程造成道路、设备设施及其他建筑物破坏，负责对破坏部分修复恢复工程。

7.负责工作范围内所有甲方、业主及电网公司要求的相关文件编制工作；

8.现场施工质量必须按照中国核工业集团有限公司质量体系进行施工，对现场质量不合格不达标情况，甲方有权令乙方进行整改，如质量缺陷严重及拒不整改的进行处罚。

9.现场施工安全按照中国核工业集团有限公司安全标准化进行实施，现场安全需按照发包人提供安全标准化图集进行实施，如现场未达到安全标准，发包人有权令承包人行整改，如出现安全事故及拒不整改的进行处罚。

1.2.5 计划工期

计划工期：180天，具体开工日期以发包人书面通知为准。

1.2.6 质量要求及标准

符合国家、地方质量标准合格，材质规格及技术标标准参考图纸及相关技术标准及规范要求。

1.3.1 营业执照

□无要求 ?7?1有要求：在有效期内的营业执照

1.3.2资质要求

□无要求 ?7?1有要求：具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或机电工程施工总承包一级资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质。

1.3.3安全生产许可证

□不需要 ?7?1需要：建筑施工安全生产许可证

1.3.4 信誉要求

具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：www.creditchina.gov.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。

1.3.5 人员要求

□无要求 ?7?1有要求：根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量

1.3.6纳税人资格

应答人必须具备（?7?1一般纳税人 □小规模纳税人 □其他： / ）资格，被询价方纳入询价单位或询价单位所属上级单位不良供方的单位否决其应答；

1.3.7 联合体投标

□接受/?7?1不接受联合体投标。

1.3.8 近年发生的诉讼及仲裁情况

?7?1不适用/□适用：应说明应答人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见应答人须知前附表。若应答人无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺.

1.4.1询价文件发售方式

电子版询价文件将在中国核工业集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布（以下简称“集采管理平台”）进行发布，应答人可直接登录确认报名。

1.4.2 询价文件发售时间

2024年11月4日13时30分至 2024 年 11月8日13时 30 分（北京时间），具体时间以平台发布时间为准。

1.4.3 询价采购文件售价

每标段询价采购文件售价人民币500元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号或经公司法人授权的账号打入下方指定账号，汇款回执单请备注：XX项目XX采购任务标书费，售后不退。

询价采购文件费用收款账户相关信息为：

单位名称：中核二十五建设有限公司

开 户 行：华夏银行长沙分行营业部

银行帐号：1345 0000 0009 *****

1.4.4 报名

应答人完成在线注册，取得登录账号及密码后，可在采购管理平台“首页”“供应商登录”页面登录，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有）、应答保密承诺函、缴费凭证等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购单位审核后方可下载询价文件。

采购管理平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买应答文件相关工作的应答人不得参与应答。因应答人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的应答报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，应答人须自行承担责任。

1.4.5 其他事项说明

未购买本项目询价文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

（1）作为应答人的办事处或分公司代为购买标书的；

（2）购买标书的厂家在应答截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

1.5.1 提交应答文件方式

应答人应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“中国核工业集团电子采购平台”提交，操作说明可在采购管理平台“首页”→“服务中心”→“供应商服务”自行下载查阅；线下应答文件应邮寄至询价单位地址，通讯地址详见本公告“1.6 联系方式”。

1.5.2 提交应答文件截止期

2024年 11 月 11日 14 时 00 分（北京时间），应答文件应按询价文件规定时间、地点提交，逾期送达的应答文件将被拒收。

询价单位：中核二十五建设有限公司

地 址：长沙市开福区文创路6号创意中心B栋7楼中核二十五建设有限公司民用工程事业部

联系人： 葛宇航

联系电话：139*****624

电子邮件：xhjsmyjy@163.com 　

（1）本次询价活动的最终解释权在询价单位。

（2）应答人须遵守询价单位的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。

（3）对于其它公司利用本公司发布的询价信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人的权利。

（4）电子版询价文件与纸质版询价文件具有同等的效力，当电子版询价文件与纸质版不一致时，以纸质版询价文件为准。

（5）本次询价?7?1不分标段；□分 个标段同一应答人□可以/?7?1不可以同时参与多个标段的应答，同一应答人□可以/?7?1不可以同时中标多个标段。请参与多个标段应答的应答人每一标段单独进行报名和提交应答文件。

询价单位：中核二十五建设有限公司

2024年 11 月 4日

附件一：营业执照

附件二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （应答人名称）的法定代表人。

特此证明。

应答人: (盖公章)

年 月 日

附件三：授权委托书（如有）

授权委托书

致：中核二十五建设有限公司

兹委托我单位 (职务: ；性别: ；身份证号: )为我单位购买 （本询价工程名称） 标段 询价文件的代理人。代理人在购买询价文件过程中所签署的一切文件和提供的一切资料等与之有关的一切事务，我方均保证真实可信并予以承认。

应答人: (盖公章)

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

附件四：应答保密承诺函

应答保密承诺函

致： 中核二十五建设有限公司

根据贵方的 （项目名称） 的询价文件（编号：CNEC150*****001-ZYXJ-24-0001），我公司 （应答人名称）在此做出以下郑重承诺：

1. 我方从你方获得的所有文件、数据和其它资料仅限用于准备和提交应答文件，以响应应答须知的要求。

2. 由你方直接或间接提供的与应答须知相关的任何文档、数据和其它资料应严格保密，在未经询价单位书面同意的情况下，无论该信息是应答前提供的、应答过程中提供的，还是应答结束后提供的，均不会泄露给任何第三方。

3. 如存在为准备应答文件的目的，需要将你方提供给的相关文件、数据和其它资料提交给第三方的情况，我方将书面通告你方，并与第三方签订类似的保密协议。

4. 由于我方需要，通过你方从第三方可能获得某些敏感文件、数据和资料，比如接口数据等，在此之前，我方应直接与第三方签定类似的保密承诺或协议。此外，如有要求，我方应向你方或者第三方交还这些敏感资料。

应答人（公章）： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件五：缴费凭证

附件六：资质证书