详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| 1. | DNYZC-2024-11-01-791-01 | 20-1国家电投定襄100MW光伏发电项目EPC总承包工程 | 国家电投定襄100MW光伏发电项目EPC总承包工程，招标范围包含但不限于项目前期阶段地方政府协调工作及相关费用、项目土地补偿（发包人仅负责光伏场区土地租赁费用和升压站永久占地费用，承包人承担其余全部的土地补偿事宜，包含但不限于光伏场区、集电线路、进场道路、检修道路等土地补偿费用，含青苗赔偿、地面附着物补偿、林草地补偿、异地造林、临时用地等费用。）、项目土地征租协调（包含协调当地镇政府、村委会与发包人签订光伏场区土地租赁协议（土地租赁价格不高于当地同类型项目价格）、升压站永久占地、光伏场区、集电线路、进场道路、检修道路等所有土地协调事宜并承担费用）、勘测设计全部工作（承包方在投标文件中必须提供初步设计方案，初步设计方案直流侧装机容量不低于121.987MW，年发电平均小时数不低于1415h，设计运营寿命不低于25年，且设计方案包含但不限于以下内容：项目总体方案设计（包含但不限于组件布置及运行方式、逆变器数量布置及运行方式、箱变型号及数量布置、集电线路路径、发电量计算等）、电气设计（包含但不限于电气一次设计、电气二次及元件保护等）、总平面布置图（包含但不限于光伏场区布置、升压站布置）、土建设计（包含但不限于光伏支架、基础及箱变基础，集电线路、升压站内土建设计等），消防设计、环保及水保相关设计等。施工准备阶段1.土地方面：发包方仅提供升压站和光伏场区地块拟选范围，仅签订光伏场区土地租赁合同并支付租金，承包方根据此范围进行初步设计，地块选取不得超出红线范围，并根据拟采取的设计方案进行所有土地协调工作，并承担费用。2.勘测：承包方按照发包方提供的地块拟选范围及招标文件附件资料进行拟选场地详细勘测和初步设计的其他工作，3.设计：承包方根据拟采用的设计方案进行升压站、光伏场区、道路、集电线路施工图设计及竣工图绘制。（设计方案直流侧装机容量不低于121.987MW，年发电平均小时数不低于1415h，设计运营寿命不低于25年）4.设备：承包方承担设备采购供货（除光伏组件、逆变器）及设备、材料（含发包方供货）卸车、二次倒运、保管、检验等。5.项目手续办理： 开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如需取得批复），包含但不限于地形图测绘、勘测定界、地灾、用地预审、安全预评价、职业卫生三同时、环评、林草（永久及临时）、接入系统、净空审核、建设用地报批、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权证书等项目必须的手续证 | 计划工期： 365 日历天计划开始工作日期：2024 年 12 月 2日计划竣工日期： 2025年 12 月 20 日从施工准备直到最后一个光伏发电单元通过72小时满负荷试运行移交生产、竣工验收及竣工结算，并完成工程档案移交且按照零缺陷移交的管理职责完成移交工作。 | 11000， |
| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| | | 件等。6、送出线路：拟以2 回220kV 线路（同塔双回）Π接至永安站附近耿夏线，导线型号采用2×JL/G1A-300。最终接入系统方案以接入系统批复为准。送出线路工程需承包方根据接入系统批复进行选址、勘察。并进行初步设计、施工图设计及竣工图编制，进行送出线路可研编制及审查、取得送出线路征询函，完成送出线路勘界报告、地灾报告、用地预审及选址意见书、环境影响评价、水土保持、核准、林草、跨越、穿越等送出线路所有手续办理，并承担相应费用。送出线路施工协调事宜并承担相应费用，进行送出线路塔基占地及临时占地协调工作，并承担送出线路所有塔基占地补偿费用、临时占地费用和接入分摊费用。项目实施阶段1.设备采购：所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外），所有乙购设备监造、催交、运输，所有设备的二次倒运、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施工用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购，以暂估价的形式在EPC总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜”必须按照国家电投集团采购管理规定应用电商化集采结果，在电能e购商城按照有顺序轮候或二次比价方式开展，由投标人自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。承包人设备采购应包含一次调频、稳控装置、主控室监控大屏等。2.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、分支箱、升压站内设备（包括送出线路工程Π接两个出线间隔等）、场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知系统采购安装、一次调频、稳控装置、主控室监控大屏、达标投产等。完成光伏场区监控系统、升压站监控系统全部生产数据转发至第三方（包括电网调度、运营中心）的接口开放和相关转发工作。承包人需为场站安装首年（自升压站送电起算）100M生活网络专线及相关网络设备、50M调度设备网络专线及相关网络设备，需满足发包人使用需求，并承担首年网络专线费用。二次设备同时需满足国网山西省电力公司晋调通字【2024】76号文《关于推进山西电力省级骨干通信网A2平面设备优化工作的通知》，即双平面设备均采用国产化设备。3.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、光伏组件支架基础、所有设备（逆变器、箱变、集电线路、分支箱等）基础、升压站土建工程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。4.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网72小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核 | | |
| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| | | 验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家电投集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。5.涉网工作：并网前各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收及接入系统相关站协调工作，并承担相应费用），并网手续办理、升压站、光伏场区质量监督检查（质监费用包含在合同总价，包含协调等全部工作等）、设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能调试、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控系统、消防系统、光功率预测（含首年气象服务费用）、AGC/AVC系统、一次调频及仿真建模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含接入产业中台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、电力业务许可证的办理、涉网试验、接入系统相关站停送电协调及补偿费用、接入系统相关站至全容量并网的协调工作及发生的费用。6.政府方面：环保局、水利局、文物局、林草局、国土局项目相关事项协调事宜；能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；并网前各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收协调及接入系统相关站协调工作并承担相关费用）。农民工工资专户建立并维护等。承包人负责协调解决现场作业中遇到的无理阻工事宜，负责协调当地各级政府关系，并承担相关费用。7.送出线路工程：办理能源局开工许可、能监办备案、质量监督，送出线路所有设备、材料采购工作，土建工程、安装工程及调试试验，接入系统相关站的设备扩容改造、调试试验，并网前地方政府、省调、地调各项验收及相关协调工作，并承担所有费用。8.智慧场站建设，满足国家电投集团相关文件要求。竣工验收阶段1.完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷、接地、节能评估、竣工验收、职业健康三同时等），各项验收需满足集团公司、国家电网和当地政府的要求。2.达标投产实施过程及验收的全部工作。3.根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。 | | |
| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| | | 其他2024 年11 月20 日（含当日）之前政府相关部门及国网公司相关部门下发的相关安全、技术、质量、设备、建筑类通知要求事项均由承包人负责并承担相应费用，发包人负责2024年11月20日后下发的相关要求的执行。由承包人提供相应支撑性材料。项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总价中。 | | |
| 2. | DNYZC-2024-11-01-791-02 | 20-2国家电投定襄100MW光伏发电项目监理 | 国家电投定襄100MW 光伏发电项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量100MW，直流侧容量121.987MWp。光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌）、新建220kV升压站和送出线路；设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。 | 从施工准备直到最后一个发电单元通过72小时满负荷试运行移交生产、竣工验收及竣工结算，并组织参建单位完成工程档案移交，且按照零缺陷移交的管理职责履行完成监理责任直至项目达标投产。 | 1000 |
| 3. | DNYZC-2024-11-01-791-03 | 20-3隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目EPC总承包 | 隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目EPC总承包工程，包括但不限于：一、勘察设计包括但不限于本项目的勘测（施工勘测、测绘图、施工图、竣工图）、设计方案。二、设备物资采购所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外），所有乙购设备监造、催交，所有设备的设备运输（包括二次倒运）、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施工用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购，以暂估价的形式在EPC总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜”必须按照国家电投集团采购管理规定应用电商化集采结果，在国家电投集团电能易购商城采购，采购方式有顺序轮候或二次比价，由投标人自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。三、施工1.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、升压站内新建设备、场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知 | 计划工期： 365 日历天计划开始工作日期：2025 年 01 月 0日计划竣工日期： 2025年 12 月 31 日从施工准备直到最后一个光伏发电单元通过72小时满负荷试运行移交生产、竣工验收及竣工结算，并完成工程档案移交且按照零缺陷移交的管理职责完成移交工作。 | 11000， |
| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| | | 系统采购安装、达标投产等。2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、所有设备基础、升压站新建全部土建工程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网72小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家电投集团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。4.涉网工作：并网前各项验收、并网手续办理、质量监督检查（质监费用等全部工作等）、设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能调试、AGC/AVC性能试验、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控系统、消防系统新建、光功率预测）、AGC/AVC系统、一次调频及仿真建模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含产业中台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、等保备案测评及整改、信息系统风险评估、电力监控系统安全评估办理等工作。5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；农民工工资专户建立并维护等。6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收、安全评价三同时等）。达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。7.智慧场站建设，满足国家电投集团相关文件要求。四、协调及手续办理完成开工前政府部门的备案手续，包括但不限于质监备案、能监办备案等工程必须的手续证件；协调事项：发包人仅负责支付光伏场区土地租赁、升压站征地（不含送出线路征租地费用）。承包人负责包含且不限于场区土地征租、集电线路施工、占地协调事宜，塔基征租地费用、青苗赔偿、地面附着物补偿、临时用地赔偿、林草地补偿、异地造林、等费用由承包人负责。承包人负责包含且不限于村、乡、县政府、县局职能部门、省调、地调、质监各项协调工作。承包人负责包含且不限于升压站、送出线路建设与费用； | | |
| 序号 | 招标编号 | 标段 | 招标范围 | 工期/服务期要求 | 信息服务费（元） |
| | | 承包人负责包含且不限于对侧站停送电协调。承包人工作内容包含送出线路：包括但不限于送出线路核准、征租地费用及手续办理、勘察设计、所有材料及设备采购、土建及安装工程施工、调试、全部专项验收（包括环评、水保的方案编制、协助取得批复以及验收）、质监、工程档案、对侧站全部工作（含设计、设备采购、建筑工程、安装工程、调试、改造，以及所有的协调等满足项目并网的全部工作）、间隔并网手续等全部内容。五、其他1.项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。2.招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总价中。3.本工程创电力行业优质工程奖，需编制专项方案，计列创优专项费用。 | | |
| 4. | DNYZC-2024-11-01-791-04 | 20-4隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目工程监理 | 隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量100MW，直流侧容量135MWp。光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、送出线路、场区道路（含标识牌）、220kV升压站新建；设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。 | 从施工准备直到最后一个发电单元通过72小时满负荷试运行移交生产、竣工验收及竣工结算，并组织参建单位完成工程档案移交，且按照零缺陷移交的管理职责履行完成监理责任直至项目达标投产。 | 1000 |
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| 承包工程 | （3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书；（5）本项目不接受联合体投标。2.财务要求（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）经营状况良好。应提供最近1年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。3.业绩要求具有近3年内(自投标截止日起往前推算)至少完成2项及以上100MW及以上山地光伏项目EPC总承包业绩。（需提供与项目业主单位签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。4.安全要求（1）近36个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。5.信誉要求（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；（5）近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。6.项目经理要求具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近5年内(自投标截止日起往前推算)至少完成1项100MW及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；7.其他要求（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； |
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| | （3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 |
| 2. | 20-2国家电投定襄100MW光伏发电项目监理 | 1.资质要求（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书。2.财务要求（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）经营状况良好。应提供最近1年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。3.业绩要求具有近3年内(自投标截止日起往前推算)至少完成2个100MW及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。4.安全要求（1）近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。5.信誉要求（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；（5）近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5年内至少具有担任过2个100MW及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业绩，年龄55周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。 |
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| | 其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于60%。各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过60周岁），工作经验丰富。试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。7.其他要求（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 |
| 3. | 20-3隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目EPC总承包 | 1.资质条件（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上资质；（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书；（5）本项目不接受联合体投标。2.财务要求（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）经营状况良好。应提供最近1年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。3.业绩要求具有近3年内(自投标截止日起往前推算)至少完成2项及以上100MW及以上山地光伏项目EPC总承包业绩。（需提供与项目业主单位签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。4.安全要求（1）近36个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。 |
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| | （2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。5.信誉要求（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；（5）近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。6.项目经理要求具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B证），具有近5年内(自投标截止日起往前推算)至少完成1项100MW及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；7.其他要求（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 |
| 4. | 20-4隆捷星襄汾200MW(一期100MW)光伏电站项目工程监理 | 1.资质要求（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书或等同的质量保证体系认证证书。2.财务要求（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）经营状况良好。应提供最近1年（2023年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。3.业绩要求具有近3年内(自投标截止日起往前推算)至少完成2个100MW及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。 |
| 序号 | 标段名称 | 资格要求 |
| | 4.安全要求（1）近36个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于90%的投标人，实行“安全一票否决”。5.信誉要求（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；（5）近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5年内至少具有担任过2个100MW及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业绩，年龄55周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于60%。各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过60周岁），工作经验丰富。试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。7.其他要求（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。（4）投标人应根据过往项目经验按月编制人员配备方案，每月不得少于5人。 |
招标公告
国家电投集团山西电力有限公司
二〇二四年第二十批集中招标
招标公告
中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。
1．招标条件
招标人：国家电投集团山西电力有限公司
招标代理机构：中国电能成套设备有限公司
项目单位：电投清瑞（定襄）电力有限公司、山西隆捷星能源投资有限责任公司
项目资金来源：企业自筹，已落实
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
标段 20-1 国家电投定襄 100MW 光伏发电项目 EPC 总承包工程
项目地点：山西省忻州市定襄县河边镇、蒋村镇
项目规模：国家电投定襄 100MW 光伏发电项目,建设规模 100MW（交流侧），121.987MW
（直流侧，不低于本容量），光伏场区、集电线路建设，220KV 升压站及送出线路建设。
质量标准：
1.本工程所有设计内容必须符合国家或行业标准，应提前进行现场探勘，避免设计内
容与实际不符造成工期和质量达不到要求，由此产生的一切损失由投标方承担。
2.本工程主设备和辅材的选择必须符合国家或行业标准，在国内标准不完善的情况下，
可采用相应的国际标准（如 IEC 等）中最适宜的条款部分或供需双方认定的其他标准，所
采用的标准必须是最新版本，所选设备的品牌排名应靠前，并在国家电投集团公司合格供
应商名录范围内，需经招标方认可和确认。
施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求,达标投
产，达到行业优质工程。所有建筑安装工程合格率 100%。
建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准
1
招标公告
或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守，相关费用包
含在合同总价中。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。
标段 20-2 国家电投定襄 100MW 光伏发电项目监理
项目地点：山西省忻州市定襄县河边镇、蒋村镇
项目规模：国家电投定襄 100MW 光伏发电项目,建设规模 100MW（交流侧），121.987MW
（直流侧，不低于本容量），光伏场区、集电线路建设，220KV 升压站及送出线路建设。
质量标准：
1. 满足国家工程质量建设相关规范标准；
2. 满足电力行业工程建设质量标准；
3. 满足光伏行业建设规范标准；
4. 满足国家电投集团光伏建设质量验收标准。
标段 20-3 隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目 EPC 总承包
项目地点：山西省临汾市襄汾县陶寺乡、大邓乡境内
项目规模：隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目建设规模 100MW（交流侧），
135MW（直流侧，不低于本容量），光伏厂区建设，新建升压站，送出线路建设。
质量标准：
1.本工程所有设计内容必须符合国家或行业标准，应提前进行现场探勘，避免设计内
容与实际不符造成工期和质量达不到要求，由此产生的一切损失由投标方承担。
2.本工程主设备和辅材的选择必须符合国家或行业标准，在国内标准不完善的情况下，
可采用相应的国际标准（如 IEC 等）中最适宜的条款部分或供需双方认定的其他标准，所
采用的标准必须是最新版本，所选设备的品牌排名应靠前，并在国家电投集团公司合格供
应商名录范围内，需经招标方认可和确认。
施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求,达标投
产，达到行业优质工程。所有建筑安装工程合格率 100%。
建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准
或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守，相关费用包
含在合同总价中。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。
2
标段 20-4 隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目工程监理
项目地点：山西省临汾市襄汾县陶寺乡、大邓乡境内
项目规模：隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目建设规模 100MW（交流侧），
135MW（直流侧，不低于本容量），光伏厂区建设，新建升压站，送出线路建设。
招标公告
质量标准：
1. 满足国家工程质量建设相关规范标准；
2. 满足电力行业工程建设质量标准；
3. 满足光伏行业建设规范标准；
4. 满足国家电投集团光伏建设质量验收标准。
2.2 招标范围
3
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
1.
DNYZC-
2024-1
1-01-7
91-01
20-1 国家电投
定襄 100MW
光伏发电项目
EPC 总承包工
程
国家电投定襄 100MW 光伏发电项目 EPC 总承包工程，招标范围包含但不限于
项目前期阶段
地方政府协调工作及相关费用、项目土地补偿（发包人仅负责光伏场区土地租赁费用和升压站永久
占地费用，承包人承担其余全部的土地补偿事宜，包含但不限于光伏场区、集电线路、进场道路、
检修道路等土地补偿费用，含青苗赔偿、地面附着物补偿、林草地补偿、异地造林、临时用地等费
用。）、项目土地征租协调（包含协调当地镇政府、村委会与发包人签订光伏场区土地租赁协议
（土地租赁价格不高于当地同类型项目价格）、升压站永久占地、光伏场区、集电线路、进场道路、
检修道路等所有土地协调事宜并承担费用）、勘测设计全部工作（承包方在投标文件中必须提供初
步设计方案，初步设计方案直流侧装机容量不低于 121.987MW，年发电平均小时数不低于 1415h，
设计运营寿命不低于 25 年，且设计方案包含但不限于以下内容：项目总体方案设计（包含但不限
于组件布置及运行方式、逆变器数量布置及运行方式、箱变型号及数量布置、集电线路路径、发电
量计算等）、电气设计（包含但不限于电气一次设计、电气二次及元件保护等）、总平面布置图
（包含但不限于光伏场区布置、升压站布置）、土建设计（包含但不限于光伏支架、基础及箱变基
础，集电线路、升压站内土建设计等），消防设计、环保及水保相关设计等。
施工准备阶段
1.土地方面：发包方仅提供升压站和光伏场区地块拟选范围，仅签订光伏场区土地租赁合同并支付
租金，承包方根据此范围进行初步设计，地块选取不得超出红线范围，并根据拟采取的设计方案进
行所有土地协调工作，并承担费用。
2.勘测：承包方按照发包方提供的地块拟选范围及招标文件附件资料进行拟选场地详细勘测和初步
设计的其他工作，
3.设计：承包方根据拟采用的设计方案进行升压站、光伏场区、道路、集电线路施工图设计及竣工
图绘制。（设计方案直流侧装机容量不低于 121.987MW，年发电平均小时数不低于 1415h，设计运
营寿命不低于 25 年）
4.设备：承包方承担设备采购供货（除光伏组件、逆变器）及设备、材料（含发包方供货）卸车、
二次倒运、保管、检验等。
5.项目手续办理： 开展前期支持性文件手续报告编制并协助发包人取得相关部门的批复文件（如
需取得批复），包含但不限于地形图测绘、勘测定界、地灾、用地预审、安全预评价、职业卫生三
同时、环评、林草（永久及临时）、接入系统、净空审核、建设用地报批、国有土地使用证、建设
用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权证书等项目必须的手续证
4
计划工期： 365 日历天
计 划 开 始 工 作 日 期 ：
2024 年 12 月 21
日
计 划 竣 工 日 期 ： 2025
年 12 月 20 日
从施工准备直到最后一
个光伏发电单元通过 72
小时满负荷试运行移交
生产、竣工验收及竣工结
算，并完成工程档案移交，
且按照零缺陷移交的管
理职责完成移交工作。
1000
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
件等。
6 、送出线路：拟以 2 回 220kV 线路（同塔双回）Π接至永安站附近耿夏线，导线型号采用 2 ×
JL/G1A-300。最终接入系统方案以接入系统批复为准。送出线路工程需承包方根据接入系统批复进
行选址、勘察。并进行初步设计、施工图设计及竣工图编制，进行送出线路可研编制及审查、取得
送出线路征询函，完成送出线路勘界报告、地灾报告、用地预审及选址意见书、环境影响评价、水
土保持、核准、林草、跨越、穿越等送出线路所有手续办理，并承担相应费用。送出线路施工协调
事宜并承担相应费用，进行送出线路塔基占地及临时占地协调工作，并承担送出线路所有塔基占地
补偿费用、临时占地费用和接入分摊费用。
项目实施阶段
1.设备采购：所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外），所有乙购设备监造、催交、
运输，所有设备的二次倒运、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施
工用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购，以暂估价
的形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜”必须按照国家电投集团采购管理
规定应用电商化集采结果，在电能 e 购商城按照有顺序轮候或二次比价方式开展，由投标人自主选
择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。承包人设备采购应包含
一次调频、稳控装置、主控室监控大屏等。
2.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、分支箱、升压站内设
备（包括送出线路工程Π接两个出线间隔等）、场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等
设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知系统采购安装、一次调频、稳控装置、主控室监控
大屏、达标投产等。完成光伏场区监控系统、升压站监控系统全部生产数据转发至第三方（包括电
网调度、运营中心）的接口开放和相关转发工作。承包人需为场站安装首年（自升压站送电起算）
100M 生活网络专线及相关网络设备、50M 调度设备网络专线及相关网络设备，需满足发包人使用需
求，并承担首年网络专线费用。二次设备同时需满足国网山西省电力公司晋调通字【2024】76 号
文《关于推进山西电力省级骨干通信网 A2 平面设备优化工作的通知》，即双平面设备均采用国产
化设备。
3.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、光伏组件支架基础、所有设备（逆变器、
箱变、集电线路、分支箱等）基础、升压站土建工程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆
除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项目。
4.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核
5
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
验收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家电投集
团相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、
专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完
成项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。
5.涉网工作：并网前各项验收（包含并网前地方政府、省调、地调各项验收及接入系统相关站协调
工作，并承担相应费用），并网手续办理、升压站、光伏场区质量监督检查（质监费用包含在合同
总价，包含协调等全部工作等）、设备到货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护
定值、并网性能检测、四遥功能调试、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视
频监控系统、消防系统、光功率预测（含首年气象服务费用）、AGC/AVC 系统、一次调频及仿真建
模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、接入太原运营中心（含接入产业中台）、视频监控
系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、电力业务许可证的办理、涉网试验、接入系统相关站
停送电协调及补偿费用、接入系统相关站至全容量并网的协调工作及发生的费用。
6.政府方面：环保局、水利局、文物局、林草局、国土局项目相关事项协调事宜；能源局开工许可、
检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；并网前各项验收（包含并网前地方
政府、省调、地调各项验收协调及接入系统相关站协调工作并承担相关费用）。农民工工资专户建
立并维护等。
承包人负责协调解决现场作业中遇到的无理阻工事宜，负责协调当地各级政府关系，并承担相关费
用。
7.送出线路工程：办理能源局开工许可、能监办备案、质量监督，送出线路所有设备、材料采购工
作，土建工程、安装工程及调试试验，接入系统相关站的设备扩容改造、调试试验，并网前地方政
府、省调、地调各项验收及相关协调工作，并承担所有费用。
8.智慧场站建设，满足国家电投集团相关文件要求。
竣工验收阶段
1.完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全设施、职业卫生、
环保、消防、水土保持、档案、防雷、接地、节能评估、竣工验收、职业健康三同时等），各项验
收需满足集团公司、国家电网和当地政府的要求。
2.达标投产实施过程及验收的全部工作。
3.根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）所有区域的安全目视化建设，并经过发包人
验收合格。
6
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
其他
2024 年 11 月 20 日（含当日）之前政府相关部门及国网公司相关部门下发的相关安全、技术、质
量、设备、建筑类通知要求事项均由承包人负责并承担相应费用，发包人负责 2024 年 11 月 20 日
后下发的相关要求的执行。由承包人提供相应支撑性材料。
项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。招标文件中虽然未列出，但对
于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，由承包人统
筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总价中。
2.
DNYZC-
2024-1
1-01-7
91-02
20-2 国家电投
定襄 100MW
光伏发电项目
监理
国家电投定襄 100MW 光伏发电项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直流侧容量
121.987MWp。
光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、场区道路（含标识牌）、新建 220kV 升压站和送出线路；
设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工
作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组
织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保
修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。
3.
DNYZC-
2024-1
1-01-7
91-03
20-3 隆捷星襄
汾 200MW(一
期 100MW)光
伏电站项目
EPC 总承包
隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目 EPC 总承包工程，包括但不限于：
一、勘察设计
包括但不限于本项目的勘测（施工勘测、测绘图、施工图、竣工图）、设计方案。
二、设备物资采购
所有设备采购供货（除发包人提供的组件、逆变器外），所有乙购设备监造、催交，所有设备的设
备运输（包括二次倒运）、保险、接车、卸车及储存、保管、检验、施工安装（含施工用水、施工
用电辅助工程）。其中：支架采用甲定乙购的方式在国家电投集团电能易购商城采购，以暂估价的
形式在 EPC 总承包合同中计列；“箱变、电缆、SVG、开关柜”必须按照国家电投集团采购管理规
定应用电商化集采结果，在国家电投集团电能易购商城采购，采购方式有顺序轮候或二次比价，由
投标人自主选择，发包人提供近期集采中标结果（二次比价前），投标人参考自主报价。
三、施工
1.设备安装工程包括但不限于：光伏组件及支架、逆变器、箱变、集电线路、升压站内新建设备、
场区内消防系统、视频监控系统、光伏监控系统等设备的安装、调试、试验、验收、安全态势感知
从施工准备直到最后一
个发电单元通过 72 小时
满负荷试运行移交生产、
竣工验收及竣工结算，并
组织参建单位完成工程
档案移交，且按照零缺陷
移交的管理职责履行完
成监理责任直至项目达
标投产。
计划工期： 365 日历天
计 划 开 始 工 作 日 期 ：
2025 年 01 月 01
日
计 划 竣 工 日 期 ： 2025
年 12 月 31 日
从施工准备直到最后一
个光伏发电单元通过 72
小时满负荷试运行移交
生产、竣工验收及竣工结
算，并完成工程档案移交，
且按照零缺陷移交的管
理职责完成移交工作。
1000
1000
7
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
系统采购安装、达标投产等。
2.土建和建筑工程包括但不限于：清表、场平、场界围栏、所有设备基础、升压站新建全部土建工
程等；各等级电杆、废弃建筑物、景观、植被拆除、迁移、恢复等与工程有直接关系的其它工程项
目。
3.试运及并网阶段：调试、试验、全容量并网 72 小时试运行、消缺、整套系统性能保证的考核验
收、人员培训、技术和售后服务、项目达标投产、发电业务许可证等手续办理及满足国家电投集团
相关标准化及目视化管理要求所应采取的工作及发生的费用。同时也包括所有材料、备品备件、专
用工具、消耗品以及相关技术资料的提供等。以及各阶段验收工作，完成资料组卷归档工作，完成
项目达标投产、竣工验收及消缺、竣工结算、质量保修等工作。
4.涉网工作：并网前各项验收、并网手续办理、质量监督检查（质监费用等全部工作等）、设备到
货检验、功率调节和电能质量测试、所有性能测试、保护定值、并网性能检测、四遥功能调试、AGC/AVC
性能试验、设备安装调试及试验等。升压站调度自动化、通信系统、视频监控系统、消防系统新建、
光功率预测）、AGC/AVC 系统、一次调频及仿真建模所有相关工作、稳控装置、光伏场监控系统、
接入太原运营中心（含产业中台）、视频监控系统接入山西公司、安全态势感知系统接入、等保备
案测评及整改、信息系统风险评估、电力监控系统安全评估办理等工作。
5.政府方面：能源局开工许可、检查、验收；能监办备案、验收，消防设计评审、备案、验收；农
民工工资专户建立并维护等。
6.竣工验收阶段：完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：完成本项目的专项验收（安全
设施、职业卫生、环保、消防、水土保持、档案、防雷接地、节能评估、竣工验收、安全评价三同
时等）。达标投产实施过程及验收的全部工作。根据《安全目视化管理实施指南》（山地光伏分册）
所有区域的安全目视化建设，并经过发包人验收合格。
7.智慧场站建设，满足国家电投集团相关文件要求。
四、协调及手续办理
完成开工前政府部门的备案手续，包括但不限于质监备案、能监办备案等工程必须的手续证件；
协调事项：发包人仅负责支付光伏场区土地租赁、升压站征地（不含送出线路征租地费用）。
承包人负责包含且不限于场区土地征租、集电线路施工、占地协调事宜，塔基征租地费用、青苗赔
偿、地面附着物补偿、临时用地赔偿、林草地补偿、异地造林、等费用由承包人负责。
承包人负责包含且不限于村、乡、县政府、县局职能部门、省调、地调、质监各项协调工作。
承包人负责包含且不限于升压站、送出线路建设与费用；
8
序
号
招标编
号
标段
招标范围
招标公告
工期/服务期要求
信息服务费
（元）
承包人负责包含且不限于对侧站停送电协调。
承包人工作内容包含送出线路：包括但不限于送出线路核准、征租地费用及手续办理、勘察设计、
所有材料及设备采购、土建及安装工程施工、调试、全部专项验收（包括环评、水保的方案编制、
协助取得批复以及验收）、质监、工程档案、对侧站全部工作（含设计、设备采购、建筑工程、安
装工程、调试、改造，以及所有的协调等满足项目并网的全部工作）、间隔并网手续等全部内容。
五、其他
1.项目所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等。
2.招标文件中虽然未列出，但对于本光伏电站的功能、安全、合规、稳定运行必不可少的建筑、设
备、材料及服务等，由承包人统筹考虑，将项目列入分项报价表中“其他”部分，其费用包括在总
价中。
3.本工程创电力行业优质工程奖，需编制专项方案，计列创优专项费用。
4.
DNYZC-
2024-1
1-01-7
91-04
20-4 隆捷星襄
汾 200MW(一
期 100MW)光
伏电站项目工
程监理
隆捷星襄汾 200MW(一期 100MW)光伏电站项目包括但不限于：光伏项目安装交流侧容量 100MW，直
流侧容量 135MWp。
光伏区建筑工程、安装工程、集电线路、送出线路、场区道路（含标识牌）、220kV 升压站新建；
设备材料的进场验收以及建设期内安全、质量、进度、造价控制以及合同、信息管理和组织协调工
作；完成设备的安装、调试、试运行、试验及整套系统的性能试验和服务以及各阶段验收工作，组
织协调参建单位的资料组卷归档工作，配合项目公司完成达标投产、竣工验收、竣工结算、质量保
修等全方位、全过程进行监理服务。监理工作按照四控制、两管理、一协调的原则及服务范围进行。
从施工准备直到最后一
个发电单元通过 72 小时
满负荷试运行移交生产、
竣工验收及竣工结算，并
组织参建单位完成工程
档案移交，且按照零缺陷
移交的管理职责履行完
成监理责任直至项目达
标投产。
1000
注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求
序
号
标段名称
20-1 国家电投定
1.
襄 100MW 光伏
发电项目 EPC 总
1.资质条件
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；
（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上
资质；
资格要求
9
序
号
标段名称
承包工程
资格要求
招标公告
（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证
证书或等同的质量保证体系认证证书；
（5）本项目不接受联合体投标。
2.财务要求
（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023 年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务
情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。
3.业绩要求
具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位
签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文
件要求，招标人有权否决其投标。
4.安全要求
（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应
提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。
（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安
全一票否决”。
5.信誉要求
（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；
（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；
（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。
6.项目经理要求
具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B 证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW
及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。
投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；
7.其他要求
（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供
应商涉案“黑名单”；
10
序
号
标段名称
资格要求
（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
招标公告
20-2 国家电投定
2.
襄 100MW 光伏
发电项目监理
1.资质要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；
（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；
（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证
证书或等同的质量保证体系认证证书。
2.财务要求
（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023 年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务
情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。
3.业绩要求
具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同
等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。
4.安全要求
（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人
应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。
（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安
全一票否决”。
5.信誉要求
（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；
（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；
（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。
6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求
总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业
绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。
11
序
号
标段名称
资格要求
招标公告
其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：
安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。
施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。
各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部
门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。
试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：
必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。
7.其他要求
（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供
应商涉案“黑名单”；
（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
1.资质条件
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；
（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或工程设计电力行业甲级及以上
资质；
（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证
证书或等同的质量保证体系认证证书；
（5）本项目不接受联合体投标。
2.财务要求
（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023 年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务
情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。
3.业绩要求
具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 项及以上 100MW 及以上山地光伏项目 EPC 总承包业绩。（需提供与项目业主单位
签订合同、竣工验收证书或全容量投运、必须包含体现山地光伏特征等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文
件要求，招标人有权否决其投标。
4.安全要求
（1）近 36 个月(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人应
提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。
12
20-3 隆捷星襄汾
200MW(一期
3.
100MW)光伏电
站项目 EPC 总承
包
序
号
标段名称
资格要求
招标公告
（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安
全一票否决”。
5.信誉要求
（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；
（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；
（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。
6.项目经理要求
具有一级建造师注册证书且具有安全生产考核合格证书（B 证），具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 1 项 100MW
及以上山地光伏工程项目担任项目经理及以上职务的业绩（需提供项目经理任命等证明文件）。
投标人拟派专职安全管理主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；
7.其他要求
（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供
应商涉案“黑名单”；
（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
1.资质要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立订立合同的资格；
（2）具有国家建设主管部门核定的电力工程监理甲级及以上资质证书；
（3）具有有效的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证
证书或等同的质量保证体系认证证书。
2.财务要求
（1）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）经营状况良好。应提供最近 1 年（2023 年）的财务报告及审计报告，包括（但不限于）资产负债表、现金流量表、利润表和财务
情况说明书、所有者权益变动表（股东权益变动表）等。
3.业绩要求
具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算)至少完成 2 个 100MW 及以上光伏发电项目工程监理业绩。（需提供与项目业主单位签订的合同
等证明文件）。如投标人提供材料不完整、不真实、不符合招标文件要求，招标人有权否决其投标。
13
4.
20-4 隆捷星襄汾
200MW(一期
100MW)光伏电
站项目工程监理
序
号
标段名称
资格要求
招标公告
4.安全要求
（1）近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在一般及以上生产安全责任事故，未被列入安全生产领域失信生产经营单位。投标人
应提供相应的证明文件或承诺文件。若未提供，则投标文件按废标处理。
（2）投标人应制定安全专篇，明确响应措施，响应措施应完整、可行，招标人对投标文件进行评分，评分低于 90%的投标人，实行“安
全一票否决”。
5.信誉要求
（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；
（3）在国家企业信用信息公示系统中无不良信用行为（近三年无经营异常、严重违法、影响履约行为的行政处罚行为等信用记录）；
（4）投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪记录（在“中国裁判文书网”网站 https://wenshu.court.gov.cn/自行查询）；
（5）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被接触的情形。
6.总监理工程师及安全副总监理工程师的资格要求
总监理工程师必须持有国家建设部颁发的监理注册证书，5 年内至少具有担任过 2 个 100MW 及以上国内光伏电站工程施工总监理师的业
绩，年龄 55 周岁以下，身体健康，具有组织协调能力，能胜任大型项目管理的工作。（需提供总监理任命等证明文件）。
其他主要人员要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：
安全副总监理工程师应有建设部或电力行业监理工程师资格证书，同时具有应急管理部颁发的中级注册安全工程师资格证书。
施工监理工程师必须持有住建部监理工程师资格证书，其中持有建设部颁发的监理工程师注册证书和注册岗位证书人员不少于 60%。
各专业负责人应有参加过电力工程施工全过程施工(土建、安装、造价、调试、安全)监理的业绩。专职安监人员应持有上级安全监察部
门颁发的资格证书。监理单位人员年龄结构合理（最大年龄不超过 60 周岁），工作经验丰富。
试验检测仪器设备要求（只作为评分因素，不作为资格否决条件）：
必须经过相关检测机构检验并出具检测报告。
7.其他要求
（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（2）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供
应商涉案“黑名单”；
（3）投标人没有处于国家电投集团山西电力有限公司及所属项目单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
（4）投标人应根据过往项目经验按月编制人员配备方案，每月不得少于 5 人。
14
招标公告
4．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国
家电投电子商务平台官方网站（https://ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电能 e
招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2 招标文件发售时间
2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 26 日 17 时 00 分（北京时间）。
热线服务：上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外）。
4.3 信息服务费价格
购买招标文件需支付招标文件信息服务费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文
件自愿购买，一经售出，费用不退。
4.4 招标文件购买和获取
（1）购买招标文件
登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信
息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登
录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。
扫码签章 APP 办理:国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、
电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载 ‘数智签
APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买
证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的
投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。
在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问
题，供应商注册审核问题支持电话：400-810-7799/010-56995650 转 1（一个工作日内一般
15
招标公告
均会完成审核）。
（2）支付方式：线上支付。
（3）获取招标文件
购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招
标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。
5．招标文件澄清
有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→
我的问题”页面进行提问和查看。
6．投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024 年 12 月 10 日 17 时 00 分（北
京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。
招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"数
智签"手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标
时请使用投标时所使用的同一代表的"数智签"手机 APP 及账号参与开标解密工作）。
6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。
6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。
7．发布公告的媒介
本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备
信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）
上公开发布。
8．联系方式
招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。
16
招标公告
招 标 人：国家电投集团山西电力有限公司
地 址：太原市小店区平阳路 65 号平阳景苑 14 幢 21 层
联 系 人：汪先生
电 话：0351-2218952
招标代理机构：中国电能成套设备有限公司
地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号
联 系 人：郝彦轩
电 话：010-56995647
（签名） （盖章）
2024 年 11 月 19 日
17
