详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站装饰装修工程竞争性谈判公告1.采购项目简介中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程 EPC工程总承包项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为本项目的总承包方，现对本项目变电站装饰装修工程标段进行采购，凡具备承担本标段的资质条件、能力和信誉且有意参与竞争性谈判的响应人，均可参与本项目谈判。1.1资金来源：本项目资金业主自筹，资金已落实。1.2采购标段名称：变电站装饰装修工程标段。1.3采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.4采购项目概况：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程位于海南州共和县生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站装饰装修工程标段。1.5采购方式：公开竞争性谈判采购2.采购范围及相关要求2.1采购范围：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目变电站装饰装修工程标段，具体详见工程量清单。响应人负责完成并承担相关费用的工作范围及内容包括（但不限于）：承担330kV变电站内门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等材料和设备的采购、安装施工以及到货引路、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运、各类协调配合、试验检测、消缺处理、资料收集整理归档、竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责为完成项目工作任务所需的临时设施建设，自行解决施工用水、电、通讯、交通等设施。配合发包人完成工程相关验收工作。负责验评资料、竣工资料的编制、整理、移交等工作。负责甲供材料、设备的卸货、转运、保管工作。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等部分的材料、设备采购及安装施工。变电站建筑工程单位负责地面基层、地面装饰、抹灰工程、防水保温的施工以及照明、插座、弱电（火灾报警系统、电子围栏、图像监控、安全警卫等)、给排水、采暖通风等专业的管道（路、线）预埋、敷设接线工作。2.2计划工期：计划2024年12月10日开工，2025年6月30日完工；具体以采购人通知为准。2.3建设地点：青海省海南州共和县生态太阳能发电园区南部。2.4质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5其他补充（如有）：无。3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.4信誉要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.1.5项目主要负责人要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称；3.2 其他要求：无3.3本次采购不接受联合体投标。4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2024年11月19日至 2024年11月24 日（法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），将以下材料扫描后发至竞争性谈判公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写竞争性谈判文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2024 年 11月 26 日 09时30分，地点为陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.谈判时间和地点6.1谈判时间：2024 年 11月 26日 09时30分，与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他8.1本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。8.2 成交人数量：1家9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号邮编：710065联系人：陶工电话：18153991020电子邮箱：1194114061@qq.com ；zhangoc@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年 11月19日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站装饰装修工程竞争性谈判公告1.采购项目简介中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程 EPC工程总承包项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为本项目的总承包方，现对本项目变电站装饰装修工程标段进行采购，凡具备承担本标段的资质条件、能力和信誉且有意参与竞争性谈判的响应人，均可参与本项目谈判。1.1资金来源：本项目资金业主自筹，资金已落实。1.2采购标段名称：变电站装饰装修工程标段。1.3采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.4采购项目概况：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程位于海南州共和县生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站装饰装修工程标段。1.5采购方式：公开竞争性谈判采购2.采购范围及相关要求2.1采购范围：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目变电站装饰装修工程标段，具体详见工程量清单。响应人负责完成并承担相关费用的工作范围及内容包括（但不限于）：承担330kV变电站内门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等材料和设备的采购、安装施工以及到货引路、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运、各类协调配合、试验检测、消缺处理、资料收集整理归档、竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责为完成项目工作任务所需的临时设施建设，自行解决施工用水、电、通讯、交通等设施。配合发包人完成工程相关验收工作。负责验评资料、竣工资料的编制、整理、移交等工作。负责甲供材料、设备的卸货、转运、保管工作。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等部分的材料、设备采购及安装施工。变电站建筑工程单位负责地面基层、地面装饰、抹灰工程、防水保温的施工以及照明、插座、弱电（火灾报警系统、电子围栏、图像监控、安全警卫等)、给排水、采暖通风等专业的管道（路、线）预埋、敷设接线工作。2.2计划工期：计划2024年12月10日开工，2025年6月30日完工；具体以采购人通知为准。2.3建设地点：青海省海南州共和县生态太阳能发电园区南部。2.4质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5其他补充（如有）：无。3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.4信誉要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.1.5项目主要负责人要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称；3.2 其他要求：无3.3本次采购不接受联合体投标。4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2024年11月19日至 2024年11月24 日（法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），将以下材料扫描后发至竞争性谈判公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写竞争性谈判文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2024 年 11月 26 日 09时30分，地点为陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.谈判时间和地点6.1谈判时间：2024 年 11月 26日 09时30分，与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他8.1本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。8.2 成交人数量：1家9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号邮编：710065联系人：陶工电话：18153991020电子邮箱：1194114061@qq.com ；zhangoc@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年 11月19日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站装饰装修工程竞争性谈判公告1.采购项目简介中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程 EPC工程总承包项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为本项目的总承包方，现对本项目变电站装饰装修工程标段进行采购，凡具备承担本标段的资质条件、能力和信誉且有意参与竞争性谈判的响应人，均可参与本项目谈判。1.1资金来源：本项目资金业主自筹，资金已落实。1.2采购标段名称：变电站装饰装修工程标段。1.3采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.4采购项目概况：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程位于海南州共和县生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站装饰装修工程标段。1.5采购方式：公开竞争性谈判采购2.采购范围及相关要求2.1采购范围：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目变电站装饰装修工程标段，具体详见工程量清单。响应人负责完成并承担相关费用的工作范围及内容包括（但不限于）：承担330kV变电站内门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等材料和设备的采购、安装施工以及到货引路、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运、各类协调配合、试验检测、消缺处理、资料收集整理归档、竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责为完成项目工作任务所需的临时设施建设，自行解决施工用水、电、通讯、交通等设施。配合发包人完成工程相关验收工作。负责验评资料、竣工资料的编制、整理、移交等工作。负责甲供材料、设备的卸货、转运、保管工作。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等部分的材料、设备采购及安装施工。变电站建筑工程单位负责地面基层、地面装饰、抹灰工程、防水保温的施工以及照明、插座、弱电（火灾报警系统、电子围栏、图像监控、安全警卫等)、给排水、采暖通风等专业的管道（路、线）预埋、敷设接线工作。2.2计划工期：计划2024年12月10日开工，2025年6月30日完工；具体以采购人通知为准。2.3建设地点：青海省海南州共和县生态太阳能发电园区南部。2.4质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5其他补充（如有）：无。3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.4信誉要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.1.5项目主要负责人要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称；3.2 其他要求：无3.3本次采购不接受联合体投标。4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2024年11月19日至 2024年11月24 日（法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），将以下材料扫描后发至竞争性谈判公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写竞争性谈判文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2024 年 11月 26 日 09时30分，地点为陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.谈判时间和地点6.1谈判时间：2024 年 11月 26日 09时30分，与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他8.1本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。8.2 成交人数量：1家9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号邮编：710065联系人：陶工电话：18153991020电子邮箱：1194114061@qq.com ；zhangoc@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年 11月19日中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程变电站装饰装修工程竞争性谈判公告1.采购项目简介中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程 EPC工程总承包项目业主为海南州西北水电新能源有限公司，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为本项目的总承包方，现对本项目变电站装饰装修工程标段进行采购，凡具备承担本标段的资质条件、能力和信誉且有意参与竞争性谈判的响应人，均可参与本项目谈判。1.1资金来源：本项目资金业主自筹，资金已落实。1.2采购标段名称：变电站装饰装修工程标段。1.3采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司1.4采购项目概况：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程位于海南州共和县生态太阳能发电园区南部，站址距共和县18km，站址邻近共玉高速和G214国道，交通较为便利。根据接入系统方案，本工程新建330kV线路建设规模如下：新建中电建共和330kV汇集站，以1回330kV线路接入香加750kV变电站，新建330kV架空线路长65km，导线截面选择4×400mm2。中电建共和900MW光伏电站以36回35kV线路接入中电建共和330kV汇集站。曲折系数为1.13，线路全线在青海省海南州共和县境内走线，海拔3200m。本标段为变电站装饰装修工程标段。1.5采购方式：公开竞争性谈判采购2.采购范围及相关要求2.1采购范围：中电建共和100万千瓦光伏光热项目330kV输变电送出工程项目变电站装饰装修工程标段，具体详见工程量清单。响应人负责完成并承担相关费用的工作范围及内容包括（但不限于）：承担330kV变电站内门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等材料和设备的采购、安装施工以及到货引路、工地卸车、开箱验收、仓储保管、二次转运、各类协调配合、试验检测、消缺处理、资料收集整理归档、竣工验收直至移交给发包人的全部工作以及质保期服务等。负责为完成项目工作任务所需的临时设施建设，自行解决施工用水、电、通讯、交通等设施。配合发包人完成工程相关验收工作。负责验评资料、竣工资料的编制、整理、移交等工作。负责甲供材料、设备的卸货、转运、保管工作。与变电站建筑工程的界面划分：承包人负责全站门窗、内外墙涂饰工程、吊顶、幕墙、照明灯具、卫生洁具、采暖通风、门库装饰、场站命名标识、主变防火墙装饰涂料、站用变防火墙装饰涂料、污水处理系统、独立避雷针等部分的材料、设备采购及安装施工。变电站建筑工程单位负责地面基层、地面装饰、抹灰工程、防水保温的施工以及照明、插座、弱电（火灾报警系统、电子围栏、图像监控、安全警卫等)、给排水、采暖通风等专业的管道（路、线）预埋、敷设接线工作。2.2计划工期：计划2024年12月10日开工，2025年6月30日完工；具体以采购人通知为准。2.3建设地点：青海省海南州共和县生态太阳能发电园区南部。2.4质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且一次性验收合格。2.5其他补充（如有）：无。3.资格要求3.1本次采购要求承包商依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。3.1.1资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。3.1.2财务要求：企业近3年财务状况无亏损，财务状况良好。3.1.3业绩要求：响应人具备独立施工类似工程经验，在近 3年具有不少于 1个类似工程业绩及经验；3.1.4信誉要求：（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）未被列入中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司及中国电力建设股份有限公司禁用承包商名单；（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。3.1.5项目主要负责人要求：（1） 项目经理资格要求：具有工程师及以上技术职称，具有建筑专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（2）项目技术负责人的资格要求：具有工程师及以上技术职称， 5 年以上从事建筑工程施工技术管理工作经历，担任过类似工程项目技术负责人职务；（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称，具有安全生产考核合格证书（C证）；（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人，具有工程师及以上技术职称；3.2 其他要求：无3.3本次采购不接受联合体投标。4.采购文件的获取4.1凡有意参加者，请于2024年11月19日至 2024年11月24 日（法定节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间），将以下材料扫描后发至竞争性谈判公告联系邮箱，在邮件中标明购买项目及标段名称、联系人及联系方式。（1）单位营业执照（副本）原件及复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件；4.2须同步填写竞争性谈判文件获取信息登记表链接：https://docs.qq.com/form/page/DWUF0QkxKZE1mendp4.3未按本公告4.1条要求的途径获取招标文件的，其投标文件将被否决。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2024 年 11月 26 日 09时30分，地点为陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。6.谈判时间和地点6.1谈判时间：2024 年 11月 26日 09时30分，与每一位响应人进行谈判的具体时间另行通知。6.2谈判地点：陕西省西安市长安区城南大道18号5楼会议室(具体地址另行通知)。6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。7.发布公告的媒介本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http://www.nwh.cn）上发布。8.其他8.1本次竞谈资格审查采用资格后审方式，递交响应文件后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。8.2 成交人数量：1家9.联系方式采购人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司地址：西安市长安区城南大道18号邮编：710065联系人：陶工电话：18153991020电子邮箱：1194114061@qq.com ；zhangoc@nwh.cn中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司2024年 11月19日
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com