华泰证券研发及培训中心变配电工程项目资格预审公告

招标编号: E320*****010*****018001

1.招标条件

本招标项目华泰证券研发及培训中心建设项目已由江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会以生态岛备〔2022〕9号批准建设。本项目业主单位为华泰证券股份有限公司，代建公司南京河西工程项目管理有限公司为受托招标人，招标代理机构为江苏省招标中心有限公司，建设资金来自国有资金（自筹），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目华泰证券研发及培训中心变配电工程进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2.项目概述与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：建邺区江心洲街道中新大道以东、发展五路以北（10-008、10-012）地块，东至河道，南至规划星茂街，西至中新大道，北至绿水街。

2.1.2工程规模：本项目总建筑面积******.01平方米，由A、B两分区组成，总用地面积*****.81平方米，其中，A分区用地面积*****.97平方米，B分区用地面积*****.84 平方米；地上总建筑面积为******.88平方米，其中，A分区地上建筑面积*****.99平方米，B分区地上建筑面积*****.89平方米；地下建筑面积*****.13平方米。1#楼为16层研发中心，2#楼为21层研发中心，3#楼为12层办公培训楼，4#楼为13层宾馆，5#楼为4层食堂，6#楼为4层体育中心，7#楼为4层产品发布中心，其他横向流通通道为“智联环”。

2.1.3合同估算价：约人民币4700万元，最高投标限价以招标文件内容为准。

2.1.4工期要求：自下达开工令之日起计，至设备安装、调试及通过相关部门验收，取得竣工验收证明，工期不超过120个日历日。要求与本项目的土建、装修工程同步施工。具体开工时间以发包人或监理人发布的开工令为准。

2.2招标内容及范围：本次招标范围包括中心站、用户变高低压设备的采购及安装，公共开闭所、中心站、1#-7#用户变及室外管路的土建等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。

3.申请人资格要求

3.1申请人须具备同时具备下列资质：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人具有安全生产条件，提供有效的安全生产许可证。

3.2申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师证（机电工程专业）且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）申请人须提供拟投入本工程项目负责人与申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近6个月（2024年5月-2024年10月）申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料。

需提供相关证书复印件、承诺书原件等材料并加盖申请人公章。

3.3申请人其他要求：

申请人具有独立签订合同的能力（提供营业执照）；

申请人必须提供国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级（含）、承修类五级（含）、承试类五级（含）及以上资质。（需提供证书并加盖申请人公章）

申请人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（现场核查）

3.4申请人及拟派项目负责人应具备其他要求：

?申请人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：2019年10月1日（含，时间以竣工验收报告时间为准）以来至少承担过1个合同金额3000万元及以上的变配电项目（如为总包合同，其中变配电工程合同金额需满足上述金额要求，如合同中无法体现变配电工程金额的，须提供该项目变配电工程部分分部分项工程清单及发包人证明材料复印件并加盖申请人公章）。

注：须提供中标通知书、合同及竣工验收报告复印件并加盖申请人公章，三者缺一不可，且以江苏建设工程招标网企业信用平台诚信库中获取的资料为准。如提供的证明材料数据不一致的，时间以竣工验收报告为准，金额以合同为准。

√ 自 2022 年 10 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2023 年 10 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2024 年 8 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

□ 自 年 月 日以来，申请人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 。

3.5申请人或联合体投标中单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）申请人近3年内（截止本次招标公告发布时间前1日）有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。

3.6符合法律、法规规定的其他条件；

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8其他条件：/

4.资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

4.1对申请人的资格审查按照苏建规字〔2017〕1号文件及有关法规文件的规定执行。

4.2合格制是指凡符合资格预审公告或者资格预审文件规定资格审查标准的申请人均通过资格审查。

5. 评标办法

6. 资格预审文件的获取

6.1 获取时间：本公告发布之日起至2024 年11月29日24时00分（北京时间）；

6.2 获取方式：投标申请人登录江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）的“省属项目 网上投标 ”或“江苏省公共资源交易网”（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/）的“一窗受理，一网通办综合服务系统”获取资格预审文件。（申请人网上下载文件前需办理“江苏 CA 数字证书”，具体办理流程详见“江苏建设工程招标网办事指南 ”）。

7.资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2024年12月5日上午9时00分（北京时间）。

7.2 逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易中心网站上发布。

9.其他

9.1本公告发布期间，资格预审申请人自行登录“江苏省建设工程招标网”（www.jszb.com.cn）省属项目网上投标中的诚信库完善企业相关信息。未办理江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章的资格预审申请人，需自行办理“江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章”。（在江苏建设工程招标网办事指南中查询证书签章办理方式）。

9.2本公告发布时间即为资格预审文件的网上开始下载时间，申请人自行下载资格预审文件。

9.3申请人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

9.4 本次招标采用电子招投标形式，电子资格预审申请文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的资格预审申请文件制作工具进行编制、签章，并在提交资格预审申请文件截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。申请人无需准备纸质版资格预审申请文件及相关纸质证明材料。

10.联系方式

华泰证券研发及培训中心变配电工程项目资格预审公告

招标编号: E320*****010*****018001

1.招标条件

本招标项目华泰证券研发及培训中心建设项目已由江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会以生态岛备〔2022〕9号批准建设。本项目业主单位为华泰证券股份有限公司，代建公司南京河西工程项目管理有限公司为受托招标人，招标代理机构为江苏省招标中心有限公司，建设资金来自国有资金（自筹），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目华泰证券研发及培训中心变配电工程进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2.项目概述与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：建邺区江心洲街道中新大道以东、发展五路以北（10-008、10-012）地块，东至河道，南至规划星茂街，西至中新大道，北至绿水街。

2.1.2工程规模：本项目总建筑面积******.01平方米，由A、B两分区组成，总用地面积*****.81平方米，其中，A分区用地面积*****.97平方米，B分区用地面积*****.84 平方米；地上总建筑面积为******.88平方米，其中，A分区地上建筑面积*****.99平方米，B分区地上建筑面积*****.89平方米；地下建筑面积*****.13平方米。1#楼为16层研发中心，2#楼为21层研发中心，3#楼为12层办公培训楼，4#楼为13层宾馆，5#楼为4层食堂，6#楼为4层体育中心，7#楼为4层产品发布中心，其他横向流通通道为“智联环”。

2.1.3合同估算价：约人民币4700万元，最高投标限价以招标文件内容为准。

2.1.4工期要求：自下达开工令之日起计，至设备安装、调试及通过相关部门验收，取得竣工验收证明，工期不超过120个日历日。要求与本项目的土建、装修工程同步施工。具体开工时间以发包人或监理人发布的开工令为准。

2.2招标内容及范围：本次招标范围包括中心站、用户变高低压设备的采购及安装，公共开闭所、中心站、1#-7#用户变及室外管路的土建等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。

3.申请人资格要求

3.1申请人须具备同时具备下列资质：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人具有安全生产条件，提供有效的安全生产许可证。

3.2申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师证（机电工程专业）且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）申请人须提供拟投入本工程项目负责人与申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近6个月（2024年5月-2024年10月）申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料。

需提供相关证书复印件、承诺书原件等材料并加盖申请人公章。

3.3申请人其他要求：

申请人具有独立签订合同的能力（提供营业执照）；

申请人必须提供国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级（含）、承修类五级（含）、承试类五级（含）及以上资质。（需提供证书并加盖申请人公章）

申请人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（现场核查）

3.4申请人及拟派项目负责人应具备其他要求：

?申请人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：2019年10月1日（含，时间以竣工验收报告时间为准）以来至少承担过1个合同金额3000万元及以上的变配电项目（如为总包合同，其中变配电工程合同金额需满足上述金额要求，如合同中无法体现变配电工程金额的，须提供该项目变配电工程部分分部分项工程清单及发包人证明材料复印件并加盖申请人公章）。

注：须提供中标通知书、合同及竣工验收报告复印件并加盖申请人公章，三者缺一不可，且以江苏建设工程招标网企业信用平台诚信库中获取的资料为准。如提供的证明材料数据不一致的，时间以竣工验收报告为准，金额以合同为准。

√ 自 2022 年 10 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2023 年 10 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2024 年 8 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

□ 自 年 月 日以来，申请人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 。

3.5申请人或联合体投标中单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）申请人近3年内（截止本次招标公告发布时间前1日）有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。

3.6符合法律、法规规定的其他条件；

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8其他条件：/

4.资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

4.1对申请人的资格审查按照苏建规字〔2017〕1号文件及有关法规文件的规定执行。

4.2合格制是指凡符合资格预审公告或者资格预审文件规定资格审查标准的申请人均通过资格审查。

5. 评标办法

6. 资格预审文件的获取

6.1 获取时间：本公告发布之日起至2024 年11月29日24时00分（北京时间）；

6.2 获取方式：投标申请人登录江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）的“省属项目 网上投标 ”或“江苏省公共资源交易网”（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/）的“一窗受理，一网通办综合服务系统”获取资格预审文件。（申请人网上下载文件前需办理“江苏 CA 数字证书”，具体办理流程详见“江苏建设工程招标网办事指南 ”）。

7.资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2024年12月5日上午9时00分（北京时间）。

7.2 逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易中心网站上发布。

9.其他

9.1本公告发布期间，资格预审申请人自行登录“江苏省建设工程招标网”（www.jszb.com.cn）省属项目网上投标中的诚信库完善企业相关信息。未办理江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章的资格预审申请人，需自行办理“江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章”。（在江苏建设工程招标网办事指南中查询证书签章办理方式）。

9.2本公告发布时间即为资格预审文件的网上开始下载时间，申请人自行下载资格预审文件。

9.3申请人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

9.4 本次招标采用电子招投标形式，电子资格预审申请文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的资格预审申请文件制作工具进行编制、签章，并在提交资格预审申请文件截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。申请人无需准备纸质版资格预审申请文件及相关纸质证明材料。

10.联系方式

华泰证券研发及培训中心变配电工程项目资格预审公告

招标编号: E320*****010*****018001

1.招标条件

本招标项目华泰证券研发及培训中心建设项目已由江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会以生态岛备〔2022〕9号批准建设。本项目业主单位为华泰证券股份有限公司，代建公司南京河西工程项目管理有限公司为受托招标人，招标代理机构为江苏省招标中心有限公司，建设资金来自国有资金（自筹），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目华泰证券研发及培训中心变配电工程进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2.项目概述与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：建邺区江心洲街道中新大道以东、发展五路以北（10-008、10-012）地块，东至河道，南至规划星茂街，西至中新大道，北至绿水街。

2.1.2工程规模：本项目总建筑面积******.01平方米，由A、B两分区组成，总用地面积*****.81平方米，其中，A分区用地面积*****.97平方米，B分区用地面积*****.84 平方米；地上总建筑面积为******.88平方米，其中，A分区地上建筑面积*****.99平方米，B分区地上建筑面积*****.89平方米；地下建筑面积*****.13平方米。1#楼为16层研发中心，2#楼为21层研发中心，3#楼为12层办公培训楼，4#楼为13层宾馆，5#楼为4层食堂，6#楼为4层体育中心，7#楼为4层产品发布中心，其他横向流通通道为“智联环”。

2.1.3合同估算价：约人民币4700万元，最高投标限价以招标文件内容为准。

2.1.4工期要求：自下达开工令之日起计，至设备安装、调试及通过相关部门验收，取得竣工验收证明，工期不超过120个日历日。要求与本项目的土建、装修工程同步施工。具体开工时间以发包人或监理人发布的开工令为准。

2.2招标内容及范围：本次招标范围包括中心站、用户变高低压设备的采购及安装，公共开闭所、中心站、1#-7#用户变及室外管路的土建等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。

3.申请人资格要求

3.1申请人须具备同时具备下列资质：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人具有安全生产条件，提供有效的安全生产许可证。

3.2申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师证（机电工程专业）且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）申请人须提供拟投入本工程项目负责人与申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近6个月（2024年5月-2024年10月）申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料。

需提供相关证书复印件、承诺书原件等材料并加盖申请人公章。

3.3申请人其他要求：

申请人具有独立签订合同的能力（提供营业执照）；

申请人必须提供国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级（含）、承修类五级（含）、承试类五级（含）及以上资质。（需提供证书并加盖申请人公章）

申请人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（现场核查）

3.4申请人及拟派项目负责人应具备其他要求：

?申请人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：2019年10月1日（含，时间以竣工验收报告时间为准）以来至少承担过1个合同金额3000万元及以上的变配电项目（如为总包合同，其中变配电工程合同金额需满足上述金额要求，如合同中无法体现变配电工程金额的，须提供该项目变配电工程部分分部分项工程清单及发包人证明材料复印件并加盖申请人公章）。

注：须提供中标通知书、合同及竣工验收报告复印件并加盖申请人公章，三者缺一不可，且以江苏建设工程招标网企业信用平台诚信库中获取的资料为准。如提供的证明材料数据不一致的，时间以竣工验收报告为准，金额以合同为准。

√ 自 2022 年 10 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2023 年 10 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2024 年 8 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

□ 自 年 月 日以来，申请人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 。

3.5申请人或联合体投标中单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）申请人近3年内（截止本次招标公告发布时间前1日）有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。

3.6符合法律、法规规定的其他条件；

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8其他条件：/

4.资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

4.1对申请人的资格审查按照苏建规字〔2017〕1号文件及有关法规文件的规定执行。

4.2合格制是指凡符合资格预审公告或者资格预审文件规定资格审查标准的申请人均通过资格审查。

5. 评标办法

6. 资格预审文件的获取

6.1 获取时间：本公告发布之日起至2024 年11月29日24时00分（北京时间）；

6.2 获取方式：投标申请人登录江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）的“省属项目 网上投标 ”或“江苏省公共资源交易网”（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/）的“一窗受理，一网通办综合服务系统”获取资格预审文件。（申请人网上下载文件前需办理“江苏 CA 数字证书”，具体办理流程详见“江苏建设工程招标网办事指南 ”）。

7.资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2024年12月5日上午9时00分（北京时间）。

7.2 逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易中心网站上发布。

9.其他

9.1本公告发布期间，资格预审申请人自行登录“江苏省建设工程招标网”（www.jszb.com.cn）省属项目网上投标中的诚信库完善企业相关信息。未办理江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章的资格预审申请人，需自行办理“江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章”。（在江苏建设工程招标网办事指南中查询证书签章办理方式）。

9.2本公告发布时间即为资格预审文件的网上开始下载时间，申请人自行下载资格预审文件。

9.3申请人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

9.4 本次招标采用电子招投标形式，电子资格预审申请文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的资格预审申请文件制作工具进行编制、签章，并在提交资格预审申请文件截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。申请人无需准备纸质版资格预审申请文件及相关纸质证明材料。

10.联系方式

华泰证券研发及培训中心变配电工程项目资格预审公告

招标编号: E320*****010*****018001

1.招标条件

本招标项目华泰证券研发及培训中心建设项目已由江苏南京生态科技岛经济开发区管理委员会以生态岛备〔2022〕9号批准建设。本项目业主单位为华泰证券股份有限公司，代建公司南京河西工程项目管理有限公司为受托招标人，招标代理机构为江苏省招标中心有限公司，建设资金来自国有资金（自筹），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目华泰证券研发及培训中心变配电工程进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2.项目概述与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程地点：建邺区江心洲街道中新大道以东、发展五路以北（10-008、10-012）地块，东至河道，南至规划星茂街，西至中新大道，北至绿水街。

2.1.2工程规模：本项目总建筑面积******.01平方米，由A、B两分区组成，总用地面积*****.81平方米，其中，A分区用地面积*****.97平方米，B分区用地面积*****.84 平方米；地上总建筑面积为******.88平方米，其中，A分区地上建筑面积*****.99平方米，B分区地上建筑面积*****.89平方米；地下建筑面积*****.13平方米。1#楼为16层研发中心，2#楼为21层研发中心，3#楼为12层办公培训楼，4#楼为13层宾馆，5#楼为4层食堂，6#楼为4层体育中心，7#楼为4层产品发布中心，其他横向流通通道为“智联环”。

2.1.3合同估算价：约人民币4700万元，最高投标限价以招标文件内容为准。

2.1.4工期要求：自下达开工令之日起计，至设备安装、调试及通过相关部门验收，取得竣工验收证明，工期不超过120个日历日。要求与本项目的土建、装修工程同步施工。具体开工时间以发包人或监理人发布的开工令为准。

2.2招标内容及范围：本次招标范围包括中心站、用户变高低压设备的采购及安装，公共开闭所、中心站、1#-7#用户变及室外管路的土建等，具体详见招标文件、图纸及工程量清单。

3.申请人资格要求

3.1申请人须具备同时具备下列资质：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人具有安全生产条件，提供有效的安全生产许可证。

3.2申请人拟派项目负责人须具备一级注册建造师证（机电工程专业）且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）申请人须提供拟投入本工程项目负责人与申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近6个月（2024年5月-2024年10月）申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件。若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料。

需提供相关证书复印件、承诺书原件等材料并加盖申请人公章。

3.3申请人其他要求：

申请人具有独立签订合同的能力（提供营业执照）；

申请人必须提供国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类五级（含）、承修类五级（含）、承试类五级（含）及以上资质。（需提供证书并加盖申请人公章）

申请人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（现场核查）

3.4申请人及拟派项目负责人应具备其他要求：

?申请人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：2019年10月1日（含，时间以竣工验收报告时间为准）以来至少承担过1个合同金额3000万元及以上的变配电项目（如为总包合同，其中变配电工程合同金额需满足上述金额要求，如合同中无法体现变配电工程金额的，须提供该项目变配电工程部分分部分项工程清单及发包人证明材料复印件并加盖申请人公章）。

注：须提供中标通知书、合同及竣工验收报告复印件并加盖申请人公章，三者缺一不可，且以江苏建设工程招标网企业信用平台诚信库中获取的资料为准。如提供的证明材料数据不一致的，时间以竣工验收报告为准，金额以合同为准。

√ 自 2022 年 10 月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2023 年 10 月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

√ 自 2024 年 8 月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；（需提供承诺书并加盖申请人公章）

□ 自 年 月 日以来，申请人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 。

3.5申请人或联合体投标中单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）申请人近3年内（截止本次招标公告发布时间前1日）有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。

3.6符合法律、法规规定的其他条件；

3.7本次招标不接受联合体投标。

3.8其他条件：/

4.资格预审方法

本次资格预审采用合格制。

4.1对申请人的资格审查按照苏建规字〔2017〕1号文件及有关法规文件的规定执行。

4.2合格制是指凡符合资格预审公告或者资格预审文件规定资格审查标准的申请人均通过资格审查。

5. 评标办法

6. 资格预审文件的获取

6.1 获取时间：本公告发布之日起至2024 年11月29日24时00分（北京时间）；

6.2 获取方式：投标申请人登录江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）的“省属项目 网上投标 ”或“江苏省公共资源交易网”（http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/）的“一窗受理，一网通办综合服务系统”获取资格预审文件。（申请人网上下载文件前需办理“江苏 CA 数字证书”，具体办理流程详见“江苏建设工程招标网办事指南 ”）。

7.资格预审申请文件的递交

7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为2024年12月5日上午9时00分（北京时间）。

7.2 逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予接收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易中心网站上发布。

9.其他

9.1本公告发布期间，资格预审申请人自行登录“江苏省建设工程招标网”（www.jszb.com.cn）省属项目网上投标中的诚信库完善企业相关信息。未办理江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章的资格预审申请人，需自行办理“江苏省建设工程电子招标投标用户CA证书及电子签章”。（在江苏建设工程招标网办事指南中查询证书签章办理方式）。

9.2本公告发布时间即为资格预审文件的网上开始下载时间，申请人自行下载资格预审文件。

9.3申请人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

9.4 本次招标采用电子招投标形式，电子资格预审申请文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的资格预审申请文件制作工具进行编制、签章，并在提交资格预审申请文件截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。申请人无需准备纸质版资格预审申请文件及相关纸质证明材料。

10.联系方式