详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

大横产业园区岩角支路供水管道建设工程
(招标编号：闽建融【PJ2024】第Y029号)
项目所在地区：福建省，南平市，延平区
一、招标条件
本大横产业园区岩角支路供水管道建设工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资
金来源为其他资金931526元，招标人为南平水务发展有限公司。本项日已具备招标条件，
现招标方式为邀请招标。
二、项目概况和招标范围
规模大横产业园区岩角支路供水管道建设工程（文剑街区）工程，其具体以项目工程量清
单为准，施工图纸为依据。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(00)大横产业园区岩角支路供水管道建设工程：
三、投标人资格要求
(001大横产业园区岩角支路供水管道建设工程)的投标人资格能力要求：应具备有效的
不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》：
本项目不允许联合体投标
四、招标文件的获取
获取时间：从2024年11月22日09时00分到2024年11月27日17时00分
获取方式凡有意参加询比的供应商，请于2024年11月22日09时00分00秒至2024
年11月27日17时00分00秒通过建腰建设管理集团有限责任公司（南平市延平区工业路7
号锦江花苑商业区一层)获取采购文件
五、投标文件的递交
递交截止时间：2024年11月28日15时00分
递交方式建融建设管理集闭有限责任公司（南平市延平K工业路7号锦江花克商业区
一层)纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间：2024年11月28日15时00分
开标地点建融建设管理集团有限责任公司（南平市延平区工业路？号锦江花苑商业区
一层)
七、其他
询比邀请公告
南平水务发展有限公司的项目编号为间建触【P2024】第029号的大横产业园区岩角支路
供水管道建设工程己由南平水务发展有限公司以相关纪要批准建设，项目采购人为南平水
务发展有限公司，委托的招标代理单位为建融建设管理集团有限责任公司。本项目资金来源
为上缓补助，项目已具备采购条件，现避请以下供应商参加询比采购活动
邀请单位福建新纪建设集团有限公司、福建同成建设集团有限公司、福建铭瑞建设工程有
限公司、武夷降鑫集团有限公司、易顺建工集团有限公司、福建泰舜建工有限公司、福建晋
恒建设工程有限公司、福建省南平建字建筑工程有限公司。
1采购项目简介
1.1采购项日名称：大横产业园区岩角支路供水管道建设工程
1.2采购人：南平水务发展有限公司
L.3采购代理机构：建融建设管理集团有限责任公司
1.4采购项目资金米源：上级补助
1.5采购项目概况大横产业园区岩角支路供水管道建设工程。具体以项目上程量清单为准
施工图纸为依据。
1.6最高限价（招标控制价）：931526元（含甲供材料费含税355177元，专业工程暂估价50000
元)本次提供的最扁限价为领算价，最终以经财歧评审中心或第三方审核机构审核后，出具
的预算审核价为准。
1.7成交供应商数量：1家
2采购范围及相关要求(A)
2.1采购范围大横产业园区岩角支路供水管道建设工程（文创街区）工程，具体以项目工程
量清单为准。施工图纸为依据。
2.2工期：总工期：15日历天：其中各关键节点的工期要求：人具体开工日期以开工令为
准。
2.3建设地点：南平市延平区。
24质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收
规范合格标准。
2.5付款方式本项日采用周定单价，工程量按实结算。工程竣工验收合格后7日内支付80%
的工程款，在承包人办妥有关竣工各案和竣工图等相关于续的前提下，发包人应在收到完整
的竣工结算资科后进行核实，给予确认或提出修改意见，承包人应积极配合结算审核工作
完成结算审核后28日历天内发包人支付承包人工程款至财审结算价的97%，余3%作为工程
质量保证金，
2.6采购代理服务费：成交供应商须向采购代理机构支付采购代理服务费：(1)按国家发展
计划委员会计价格[2002]1950号文件规定收费标准的50%计取，最终以经财政评审中心或第
三方审核机构审核后，出具的预算审核价为计费基数，按差额定率累进法计算。(2)采购代
理服务费的支付方式成交供应商应在领取成交通知书时向采购代理机构以银行转账方式
次性付情采购代理服务费
3供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求：
(1)资质要求：应具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生
产许可证》
(2)财务要求：不要求
(3)业绩要求：不要求
(4)信誉要求：
4.1在“信用中国”网站(w,ereditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中未被列入
“严重失信主体名单”
4.2在“国家企业信用信息公示系统”网站(W.gsx.gO,cn)中未被列入“严重违法失
信名单”。
4.3投标人及拟派项日负责人自2021年11月1日起至投标截止日止无行购犯罪记来以中
国判文书网(http:/ensL.COUrt.go.cn/)查询结果为准，时间以法院判决书判决时
间为准)
(5)承担本项目的主要人员要求：拟担任本采购项目的项目经理（即项目负责人，下同）应
具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，和行政主管部门颜发的安全
考核合格证书(B证)
(6)其他要求：报价要求供应商填报的下浮率K值为18%，未按此报价，其响应文件将被
视为无效
3.2供应商不得存在下列情形之一
()处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态
(②)进清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形：
(③)其他：①在本采购项目中有以他人名义响应、串通响应、弄虚作假、行晰等违法行为②与
采购人存在利害关系且可能影响采购公正件③与木采购项目的其他供应商为同一个单位负
责人④与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系⑤被依法暂停或者取消响应资格」
©财产筱司法机关接管或冻结且导致成交后合同无法履行：⑦法律法规规定的其他情形
3,3本次采购不接受（接受或不接受）联合体
4采购文件的获取
4.1凡有意参加询比的供应商，请于2024年11月22日09时00分00秒至2024年11月27
日17时00分00秒通过建触建设管理集团有限责任公司（南平市延平区工业路7号锦江花
苑商业区一一层)获取采购文件。
4,2采购文件售价300元人民币，售后不退。未在规定的时间内报名并购买采购文件的供应
商不再受理，且不能参加本项目后续的询比。
5响应文件的递交
51响应文件递交的截止时间为2021年11月28日15时00分00秒，供应商应在截止时间
前通过建融建设管理集团有限责任公司（南平市延平区工业路？号锦江花苑商业区一层）递
交响应文件。逾朔通交的投标文件，将予以拒收
6联系方式
采购人：南平水务发展有限公司
地址：南平市八一路73号延水人厦
联系人：刘女士
电话：13799115950
采购代理机构：建建设管理集团有限责任公司
地址：南平市延平区工业路7号锦江花苑一层
联系人：翁女士
电话：15950686919
八、监督部门
本招标项目的监督部门为南平水务发展有限公司
九、联系方式
招标人：南平水务发展有限公司
地址：南平市八一路73号延水人厦
联系人：刘女士
电话：13799115950
电子邮件：/
招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司
地址：南平市延平区工业路7号锦江花苑一层
联系人：翁女士
电话：18950686919
电子邮件：952638895@qq.com
招人成其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：
以
招标人或其招标代理机构：
么（盖章线
联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com