中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程集成服务项目询比公告

本询比项目为中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程集成服务项目（项目编号：2024-HYHNZB-JK032），采购人为天翼云科技有限公司海南分公司，采购代理机构为广州市汇源通信建设监理有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

一、项目概况与采购内容

1.1项目概况：根据采购需求启动中国电信天翼云2024年一城一池海口节点安全建设工程集成服务项目采购。依据中国电信集团采购管理办法的通知要求（中国电信〔2024〕320号文件）及关于印发中国电信集团询比采购管理办法的通知（中国电信〔2024〕300号文件），适用第十六条规定情形之三，工程服务合同规模小于100万，且工期要求紧急。拟采用公开询比采购方式。本项目为单项项目，不划分标包。采购人为天翼云科技有限公司海南分公司。

1.1.1采购预算金额：本项目采购预算金额为5.3万元，其中价款金额为5.00万元，增值税款金额为0.3万元。资金来源为资本性支出。

1.1.2质量要求：符合国家（行业）现行规范要求和本项目技术规范书的相关要求。

1.1.3项目周期：签订合同之日起一个月内完成验收。

1.1.4建设地点：海南省。

1.1.5采购方式：公开询比。

1.1.6资格审查方式：资格后审

1.2采购内容及标包划分

1.2.1采购内容：采购中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程提供从设备安装、云资源池规划到系统调试服务。本期工程需要集成架构设计、集成方案详细设计、云平台集成实施、网络调试、服务器调试、平台测试、业务验证、验收、项目管理等全部服务。具体建设内容和技术要求详见技术规范书。

1.2.2本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2.3标包划分情况：本项目不划分标包。成交人数量为 1 个。

1.3本项目设置最高响应限价，最高响应限价为5.00万元，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

二、供应商资格要求

2.1 响应供应商基本资格要求：响应供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。响应供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。证明材料：提供营业执照或依法登记注册的相关证明材料。

2.2 资质要求：供应商具备权威机构（中国信息安全测评中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国通信企业协会等）颁发的信息系统安全集成服务三级及以上服务资质。

证明材料：请供应商提供相关有效证明材料。

2.3财务要求：具备有效的增值税纳税人资格，须为本项目提供增值税专用发票，要求提供相应税务证明及承诺函。

2.4信誉要求：响应截止时间前，供应商在“信用中国”网站未被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商存在以上处罚（记录）日期至投标截止时间已满3年（含）的除外。要求供应商提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）信用服务查询页面截图。

2.5本项目不接受联合体响应。证明材料：提供承诺函。

2.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年11月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的询比代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施。

（17）法律法规规定的其他要求。

证明材料：提供承诺书及（6）、（7）项“中国裁判文书网”网页结果查询页面截屏、（15）项提供“国家企业信用信息公示系统”网页结果查询页面截屏。

2.7控股管理要求：供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的响应。满足要求并在响应文件中填写完整的《供应商控股及管理关系情况申报表》及提供承诺书。

三、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

四、询比文件的获取

4.1获取时间： 2024年11月26日10时30分至2024年11月29日17时30分（北京时间，下同） 。

4.2获取方式：登录“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“5供应商注册”。

4.3获取本询比文件不收取费用。

五、响应文件的提交

5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）： 2024年12月03日10时30分（北京时间） 。

5.2电子响应文件提交方式：电子邮件递交（编制完善的签字盖章版的响应文件以PDF格式通过电子邮件递交）。

5.3响应文件开启时间和地点：hyjlhnzb@163.com。

六、供应商注册

6.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

6.2 CA证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见首页“操作指引-CA办理”。

????6.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

????服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

七、发布公告的媒介

????本询比公告在（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

八、联系及异议接收方式

8.1联系方式

8.2异议接收方式

登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

采购代理机构： 广州市汇源通信建设监理有限公司

2024年11月25日

中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程集成服务项目询比公告

本询比项目为中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程集成服务项目（项目编号：2024-HYHNZB-JK032），采购人为天翼云科技有限公司海南分公司，采购代理机构为广州市汇源通信建设监理有限公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

一、项目概况与采购内容

1.1项目概况：根据采购需求启动中国电信天翼云2024年一城一池海口节点安全建设工程集成服务项目采购。依据中国电信集团采购管理办法的通知要求（中国电信〔2024〕320号文件）及关于印发中国电信集团询比采购管理办法的通知（中国电信〔2024〕300号文件），适用第十六条规定情形之三，工程服务合同规模小于100万，且工期要求紧急。拟采用公开询比采购方式。本项目为单项项目，不划分标包。采购人为天翼云科技有限公司海南分公司。

1.1.1采购预算金额：本项目采购预算金额为5.3万元，其中价款金额为5.00万元，增值税款金额为0.3万元。资金来源为资本性支出。

1.1.2质量要求：符合国家（行业）现行规范要求和本项目技术规范书的相关要求。

1.1.3项目周期：签订合同之日起一个月内完成验收。

1.1.4建设地点：海南省。

1.1.5采购方式：公开询比。

1.1.6资格审查方式：资格后审

1.2采购内容及标包划分

1.2.1采购内容：采购中国电信天翼云2023年一城一池陵水海底数据中心节点安全建设工程提供从设备安装、云资源池规划到系统调试服务。本期工程需要集成架构设计、集成方案详细设计、云平台集成实施、网络调试、服务器调试、平台测试、业务验证、验收、项目管理等全部服务。具体建设内容和技术要求详见技术规范书。

1.2.2本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2.3标包划分情况：本项目不划分标包。成交人数量为 1 个。

1.3本项目设置最高响应限价，最高响应限价为5.00万元，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

二、供应商资格要求

2.1 响应供应商基本资格要求：响应供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。响应供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。证明材料：提供营业执照或依法登记注册的相关证明材料。

2.2 资质要求：供应商具备权威机构（中国信息安全测评中心、中国网络安全审查技术与认证中心、中国通信企业协会等）颁发的信息系统安全集成服务三级及以上服务资质。

证明材料：请供应商提供相关有效证明材料。

2.3财务要求：具备有效的增值税纳税人资格，须为本项目提供增值税专用发票，要求提供相应税务证明及承诺函。

2.4信誉要求：响应截止时间前，供应商在“信用中国”网站未被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商存在以上处罚（记录）日期至投标截止时间已满3年（含）的除外。要求供应商提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）信用服务查询页面截图。

2.5本项目不接受联合体响应。证明材料：提供承诺函。

2.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年11月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的询比代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或询比代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施。

（17）法律法规规定的其他要求。

证明材料：提供承诺书及（6）、（7）项“中国裁判文书网”网页结果查询页面截屏、（15）项提供“国家企业信用信息公示系统”网页结果查询页面截屏。

2.7控股管理要求：供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的响应。满足要求并在响应文件中填写完整的《供应商控股及管理关系情况申报表》及提供承诺书。

三、资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

四、询比文件的获取

4.1获取时间： 2024年11月26日10时30分至2024年11月29日17时30分（北京时间，下同） 。

4.2获取方式：登录“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“5供应商注册”。

4.3获取本询比文件不收取费用。

五、响应文件的提交

5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）： 2024年12月03日10时30分（北京时间） 。

5.2电子响应文件提交方式：电子邮件递交（编制完善的签字盖章版的响应文件以PDF格式通过电子邮件递交）。

5.3响应文件开启时间和地点：hyjlhnzb@163.com。

六、供应商注册

6.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

6.2 CA证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见首页“操作指引-CA办理”。

????6.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

????服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

七、发布公告的媒介

????本询比公告在（https://caigou.chinatelecom.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

八、联系及异议接收方式

8.1联系方式

8.2异议接收方式

登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

采购代理机构： 广州市汇源通信建设监理有限公司

2024年11月25日

查看附件或报名来源：https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=825*****422*****&type=3&docTypeCode=CompareSelect

,广州市,天河区,海南,海口市,广州,海口,0898-