工程编码130429x05022
工程名称永年县人民法院审判综合楼
建设单位永年县人民法院
工程地点永年县南环路北侧
招标方式公开招标 投标资质要求三 级
建设规模一栋六层、框架结构
投资额0万元 建筑面积8300平方米
发布时间2005-8-22 报名截止时间 2005-8-24
公告标题永年县人民法院审判综合楼工程招标公告
地区130429 录入人
内容1、 永年县人民法院审判综合楼工程，已由项目立项部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。
　　2、本次招标工程项目的概况如下：
　　2.1该工程位于永年县南环路北侧 。 建筑面积：8300平方米 、一栋六层、框架结构
2.2资金来源:自筹;资金落实情况:已落实。
　　2.3本招标工程共分1个标段，相应招标内容如下：
　　图纸全部内容。
　　2.4工程质量要求符合合格标准。预计工期：355 日历日
　　3、 投标申请人须是持有房屋建筑工程施工总承包 三级及其以上资质等级证书的施工企业的法人。凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的企业，均可对 该工程向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。
　　4、报名时需带营业执照、资质证书、取费证、安全资格证、投标信用手册、项目经理证书、被委托人身份证 原件及复印件，复印件加盖报名单位红色印章 。法人委托书原件 。
　　5、投标申请人可于2005年8月22日至2005年8月24日，每天上午9时0分至11时0分，下午3时 至5时 ，从永年县建设工程交易中心报名 （节假日除外）。投标申请人可于2005年8月22日至2005年8月26日，每天上午9时0分至11时0分，下午3时 至5时 ，从永年县建设工程交易中心 获取资格预审文件（节假日除外）资格预审文件每套售价为人民币100元，售后不退。
　　6、资格预审申请书须装定成册密封后，于2005年8月29日14时30分～15时00分送至永年县建设工程交易中心，逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。资格预审申请书封面上应清楚地注明“ 永年县人民法院审判综合楼工程投标申请人资格预审申请书”字样。
　　7、资格预审结果将及时告知投标申请人，并预计于2005年8月31日发出资格预审合格通知书。凡资格预审合格的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中确定的时间、地点和方式获取招标文件及有关资料。招标文件售价为人民币300元。
8、报名企业不超过7家不再进行资格预审。
　招标人： 永年县人民法院
　联系人： 张利民　　电话：0310 *******
　　
　代理单位：永年县建设工程招投标代理有限公司
联系人：张翠晓电话：*******

2005年8月22日