项目概况

和田某单位BF-2024道路工程（四标段）施工 招标项目的潜在投标人应在线上获取获取招标文件，并于2024年*2月22日 **点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024-JLJZAG-G*02*

项目名称：和田某单位BF-2024道路工程（四标段）施工

预算金额：4724.****** 万元（人民币）

最高限价（如有）：4724.****** 万元（人民币）

采购需求：

*.工程概况：本标段包括*条道路，道路全长30.042公里，等级为：四级道路。

本项目工程施工区域海拔为5000m以上，如因任何不可抗力因素导致的停工，招标人不承担任何责任。建设地点处于高海拔无人地区，无任何社会依托，建设环境异常艰苦，投标人应充分考虑高原、高寒、缺氧等停工降效困难，预估建设风险。

2.建设地点：新疆和田地区

3.招标项目（标段）建设规模：

4.计划工期：总工期：240日历天。计划开工2024年*2月26日，计划完工2025年8月23日。

5.招标范围：本项目工程施工，包括图纸和工程量清单中的所有内容。具体包括材料采购、施工、试运行、配合验收及竣工等各个阶段的相关内容和服务。

6.标段划分：和田某单位BF-2024道路工程共分4个标段，本项目为第四标段，投标人允许兼投但不兼中。

合同履行期限：总工期：240日历天。计划开工2024年*2月26日，计划完工2025年8月23日。

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.*投标人须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标机构的独立法人。

2.2投标人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的公路工程施工总承包三级（含）及以上资质。

注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市（2020）94号）规定取得新资质证书的（2020年**月30日之后），应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。

2.3投标人须具有合法有效的施工企业《安全生产许可证》。

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5凡有下列情形之一的施工单位不允许参加本次招投标活动:

（*）因工程施工拖欠农民工工资、机械费、材料费等债务问题，因此造成群访事件，近年曾被各级人民法院强制执行和财产保全的；

（2）被列入自治区交通运输厅及各地州交通运输局黑名单，或限制投标的单位；

（3）在交通运输部公布的最近一年信用评价结果为D级；

（4）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法、违规行为；

（5）正在接受行政主管部门立案调查的或处罚期未满的。

3.本项目的特定资格要求：3.*投标人须为交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”《公路工程施工资质企业名录》中的单位，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，需在省级（含兵团）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询，附省级（含兵团）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。3.2财务要求：投标人须提供近三年（202*年度、 2022 年度、2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章）包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务报表附注；3.3业绩要求：投标人近三年（202*年*月*日-至今，以竣工验收时间或以网络截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于*项。类似项目业绩是指单项合同额达到2000万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级（含兵团）交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。3.4人员要求：详见补充事宜3.5 信誉要求：投标人具备良好信誉，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截图)；在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击检索后再输入法定代表人后再点检索）、项目负责人（查询时先输入单位点击检索后再输入项目负责人后再点检索）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的）（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，在军队采购网（https://www.plap.cn/）被列入供应商暂停资格列表名单中、军队采购失信名单中，有以上网站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝投标；3.6 投标人非外资独资或外资控股企业（含港澳台），无“三资（三资指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资）”背景的书面声明（声明函须加盖单位章）；3.7其他说明：（*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；

三、获取招标文件

时间：2024年*2月02日 至 2024年*2月06日，每天上午*0:00至*3:30，下午*5:30至*9:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：报名及招标文件获取方式：凡有意投标的企业，请于2024年*2月02日至2024年*2月06日，采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料（请将法人资格证明书、授权委托书、被委托代理人身份证以及投标人资格要求包含的所有内容）加盖企业鲜章，按顺序制作成*个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，向投标单位邮箱发送招标文件电子版；审核未通过的，会以邮件形式回复审核情况，投标单位可在招标文件申领时间内重新提交材料。邮箱：**********@qq.com

售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年*2月22日 **点00分（北京时间）

开标时间：2024年*2月22日 **点00分（北京时间）

地点：和田地区和田市北京西路2*8号

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

*.递交投标文件的开始时间：2024年*2月22日*0时00分

递交投标文件的截止时间：2024年*2月 22日**时00分（投标截止时间，下同），递交地点为和田地区和田市北京西路2*8号。

2.本项目将于上述同一时间、地点（以招标文件为准）进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。指定专人递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

3.发布公告的媒体

本公告同步在军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布（如军队采购网发布的公告内容及时间与中国招标投标公共服务平台不一致时，以中国招标投标公共服务平台为准）。

4.人员要求：

（*）项目经理（项目负责人，*人）：

①具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（二级及以上）、疆外企业拟派项目经理须具有“公路工程”专业注册建造师执业资格（一级）（注册建造师执业资格须提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图）且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（须自行承诺）；本单位注册，不接受临时注册建造师（注册单位必须与投标人名称一致。）

②有效的安全生产考核合格证书（B证）。

③项目负责人近三年（202*年*月*日-至今，以竣工验收时间或以网络截图交工时间为准）完成的类似施工业绩不少于*项。类似项目业绩是指单项合同额达到2000万元（含）及以上的四级及以上等级公路项目（包含路基、路面工程；不包含养护、安保大中修改扩建项目）业绩证明材料须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和工程接收证书或工程竣工验收报告或单项工程竣工验收表，以及投标人在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级（含兵团）交通运输局（厅）公路建设市场信用信息管理系统截图。

（2）项目总工（*人）：须具有“公路工程相关专业”中级（含）及以上技术职称及有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（3）专职安全员（3人）：具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

（4）其他管理和技术人员最低要求：

以上人员须在省级（含兵团）或全国交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中备案且须提供以上人员的缴纳社保证明（2024年*月-投标文件递交截止时间前任意连续6个月的社保证明），否则不予认可。

备注：招标文件所要求的资质、人员、业绩等材料的，必须为投标人本单位的。有母公司、子公司关系的，其资质、业绩不得通用。根据建办市《202*》40号文，全面实行一级建造师电子注册证书的通知，投标人须认真执行相关规定。

监督部门

本级监督部门：向先生、图先生、蔡先生

本级监督电话：0903-*******、*38*****009、*66*****663

上级监督部门：某单位

电话：0998-*******、*53*****939

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

*.采购人信息

名 称：某单位　　　　　

地址：新疆和田地区　　　　　　　　

联系方式：吕先生、廖先生,*52*****582、*93*****822　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新建联项目管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号中央公园商住小区S6栋*4层　　　　　　　　　　　　

联系方式：何洁、邓学文、李玉玮,*33*****883　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：吕先生、廖先生

电　话：　　*52*****582、*93*****822