中国电信重庆公司2024-2025年无线网优型建设施工服务采购项目招标公告

本招标项目为中国电信重庆公司2024-2025年无线网优型建设施工服务采购项目（集中招标项目名称、招标编号：dxzb-06-2024-A2850）,招标人为中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司，招标代理机构为鼎信项目管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围

1.1招标内容：本项目为集中招标项目。

本项目的施工目标区域包括重庆市39个区县，随着重庆移动网业务的迅速发展，为确保中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司在无线通信及WLAN发展战略中占据领先地位，本项目包含重庆市所辖区域内4G/5G无线网络优化调整过程中的拆除、新建、扩建室内覆盖系统解决室内网络覆盖；重庆市所辖区域内4G/5G无线网络优化调整过程中的拆除、新建、扩建室外基站解决各区县深度网络覆盖。施工期间的设备代为保管，保证本次工程的设备安全性和完好性。

1.1.1建设规模：本项目预估金额5000万元（不含税，含安全生产费）。

1.1.2建设地点：重庆市。

1.1.3 施工服务期：接施工委托后60个日历日或按具体施工委托工期要求完成，具体期限以发包人委托的规定为准。

1.1.4工程质量要求：一次性验收合格（参照通信行业验收规范并符合重庆电信相关要求）。

1.1.5框架协议执行期限：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起一年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：

1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]服务再次签订框架协议之日；

2）发包人就再次采购[本项目涉及的]服务发出中标结果通知书之日；

3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

4）本协议份额使用完毕之日；

5）本协议终止或解除之日。

有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：

1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]服务再次签订框架协议之日；

2）发包人就再次采购[本项目涉及的]服务发出中标结果通知书之日；

3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

4）本协议份额使用完毕之日；

5）本协议终止或解除之日。

1.1.6 技术标准要求：详见技术规范书。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2承包方式：非包干，包施工，不包主设备及配套材料、主材。

1.3本项目不划分标段/份额。

1.4 ★本项目设置最高投标限价。投标报价为折扣系数，折扣系数最高限价为48%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.3 投标人须具备有效的由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称），提供证书扫描件。

2.1.4投标人须具备有效的由建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包三级及以上资质或通信工程施工总承包乙级及以上资质或施工综合资质。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.5本项目要求施工人员不少于40人；不得使用合作或挂靠人员，其中：

1）项目总负责人1名，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；项目总负责人须具备在投标单位注册的一级注册建造师执业资格（专业为通信与广电工程），提供项目总负责人身份证扫描件，相关建造师资质证书的证明材料(如电子证照或相关官方网站查询截图等)；

2）技术负责人1名，须具备工程类中级及以上职称；

3）根据本项目实际施工现场需要,配备项目经理至少13名，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；

4）根据本项目实际施工现场需要,配备专职安全生产管理人员至少25名，须全部具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）；

注：①以上人员不得兼任，如兼任则不予认可，提供以上人员的相应证书扫描件及社保局出具的2024年8月1日之后任意一个月的社保证明，所有人员必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内，如为第三方公司代缴社保，不予认可）。

②评标委员会有权通过原件核查或登陆官方网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home、https://txjs.miit.gov.cn/ggfw/search.jsp）等网络查验方式进一步核实投标文件中的相关信息。若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将否决其投标。

2.1.6投标人须提供2022年1月1日至本项目发布公告之日的承担过同类项目（移动网室外基站或室内基站）施工业绩，且施工合同累计金额不低于1500万元（含税）。

注：

1、投标人须提供合同关键页（包括合同标的、合同金额（如有）、签字盖章页）。如为单项合同，时间以合同签订时间为准；如为框架协议，须提供框架协议和对应的有效订单，时间以订单签订时间为准。

2、以上对应合同/订单业绩金额按如下方式之一认定（同时提供以第（2）种方式为准）：

（1）工程结算审核定案表或结算表等能体现工程结算金额的证明材料（须有建设单位、审计单位（或其委托的中介机构）、施工单位三方盖章），业绩金额以工程结算审核定案表或结算表等中的工程结算金额为准；

（2）发票扫描件及随同增值税发票开具的清单扫描件（清单扫描件如有），业绩金额以发票金额为准，如发票累计金额超过对应合同或框架协议订单金额的，超过部分不予计算。

发票具体要求为：

①发票开具时间须在对应合同/订单签订时间之日至本项目公告发布之日；

②发票或清单中须体现为本次采购的同类项目，或体现与对应合同或框架协议关联关系，否则不予认可；

③发票主体名称须与合同/订单双方名称(包括其下属分公司)一致；

④评标委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可；

3、投标人之间签订的业绩，在本项目评审中均不予认可。

4、以上资料原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内提供，否则业绩不予认可。

2.1.7投标人必须为本项目团队人员购买或承诺必须在合同签订前购买相关人身意外伤害保险（保险赔付额度不低于200万元/人）或不低于相同保障的安全生产责任险，并提供购买相应保险的证明材料或出具承诺函。

2.1.8本项目不接受联合体投标。

2.1.9投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2021年12月24日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2019年12月24日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2019年12月24日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

（18）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（19）近两年（自2022年12月24日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（20）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（21）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2024年12月3日17时00分至2024年12月9日17时00分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件获取：招标文件的方式为线上获取。

登录“（https://caigou.chinatelecom.com.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3招标文件费用：获取本集中招标文件不收取费用。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2024年12月24日09时00分。

5.2电子投标文件的递交：登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 本项目不组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标。

（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。

（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/#/gateway）及（https://caigou.chinatelecom.com.cn）

7．投标人注册

7.1 注册

未注册过的潜在投标人，须通过（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见“操作指引-CA办理”。

7.3技术支撑联系方式

服务热线：010-******** /010-********

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

8．联系、异议接收及采购监督方式

8.1联系方式

招 标 人：中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司

地 址：重庆市两江新区星光五路189号

邮 编：******

联 系 人：李老师

电 话：023-********

电子邮件：liyi.cq@chinatelecom.cn

招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

地 址：重庆市渝北区黄山大道中段53号附一号麒麟座A二楼

邮 编：******

联 系 人：程赞霖、高弋然、蔡佳、李成龙、袁涛、戚亚红

电 话：181*****133、023-********

电子邮件：chengzl.cq@chinaccs.cn

银行帐户：鼎信项目管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行袁家岗支行

账 号：955*****000********

8.2 异议接收方式

登录（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

8.3采购监督方式
如在采购项目中发现违法违规的情况，请通过电话方式向采购监督部门反映，监督电话：023-********。

8.4行政监督部门：中华人民共和国工业和信息化部/重庆市通信管理局。

招标代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

2024年 12 月 3 日

查看附件或报名来源：https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=829*****510*****&type=1&docTypeCode=TenderAnnouncement

,重庆,重庆