四川康藏路桥有限责任公司

四川康藏路桥有限责任公司诉山东黄河工程集团有限公司公路工程施工分包合同诉讼纠纷法律专项服务采购项目（项目名称）

库内比选采购公告

1.采购条件和方式

1.1 采购条件：

四川康藏路桥有限责任公司诉山东黄河工程集团有限公司公路工程施工分包合同诉讼纠纷法律专项服务项目（项目名称）已具备采购条件，经四川康藏路桥有限责任公司批准，现对四川康藏路桥有限责任公司诉山东黄河工程集团有限公司公路工程施工分包合同诉讼纠纷法律专项服务实施采购活动，公开邀请库内供应商参加本项目采购竞争。

1.2采购方式：

库内比选采购

2. 采购内容和范围

2.1本项目采购内容和范围包括：四川康藏路桥有限责任公司诉山东黄河工程集团有限公司公路工程施工分包合同诉讼纠纷法律专项服务采购（详见第二章采购需求）。

2.2□计划工期□交货期?服务期：自同生效之日起，乙方（律所）应在2个自然月内完成本案的一审诉讼程序（包括但不限于起诉、应诉、证据收集、庭审准备等）。如需进入二审或执行程序，双方应另行协商确定工期。

2.3□建设地点□交货地点?服务地点位于：雅安市雨城区。

2.4质量安全要求如下：自本案诉讼程序启动之日起至执行完毕之日止，乙方（律所）应指派本案的专职案件负责人驻守甲方（四川康藏路桥有限责任公司）所在地，以确保案件的及时响应与高效处理。?驻守时间?：自本案诉讼程序正式启动（以法院受理案件为准）之日起，至本案所有执行程序完毕（包括但不限于判决、裁定、调解等法律文书的履行完毕）之日止。

2.5采购限价为：最高限价为******.00元（?含税□不含税）（大写：人民币肆拾壹万伍仟玖佰捌拾柒元整）

特别说明：本次采购项目分为固定代理费和风险代理费，响应人最终报价按照固定代理费+风险代理费合计报价金额计算，其中风险代理费计算方式按照“********元×响应人所报费率”计算。

3. 供应商资格要求

3.1参与本项目采购活动的供应商应具备如下条件：

供应商资质要求：

（1）供应商须在雅安阳光采购服务平台的通用服务类供应商库内；律所必须是依照《中华人民共和国律师法》及相关法律法规合法设立的，并持有有效的《律师事务所执业许可证》或《律师事务所分所执业许可证》；

（2）业绩要求：供应商自2021年1月1日至响应文件递交截止日承接过至少有1个金额达到3000万的类似项目业绩，类似业绩指法律顾问或代理工程纠纷的案件业绩；

（3）项目负责人：必须通过国家统一法律职业资格考试并取得法律职业资格,熟悉《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》??及相关法律法规，具备处理建筑工程法律纠纷的实际经验；

（4）信誉要求：当前未因不良记录被相关行政主管部门禁止响应（提供承诺）或在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单；

（5）财务要求：供应商应拥有独立的银行账户，并独立核算和承担财务责任；供应商需提供最近一年的财务报表，包括但不限于资信证明、资产负债表、利润表和现金流量表，以证明其财务状况的健全性；

（6）其他：授权书原件。注：①经供应商法定代表人（非法人机构则为负责人）及响应代表签字或加盖个人名章；②加盖供应商公章③法定代表人（非法人机构则为负责人，自然人则为本人）亲自参与磋商时不需要提供。；

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人；

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系；

（3）与本项目其他供应商存在管理关系；

（4）近三年内在经营活动中存在严重不良情形。包括：

1）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消响应或禁止参加采购活动的；

2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的；

4）根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的；

5）其他禁止情形： 。

3.3本次项目□接受 R不接受联合体参加采购活动。

4. 采购文件的获取

4.1获取时间：从2024年12月13日8：00时起至2024年12月17日18：00时止（北京时间）。

4.2 获取方式：在雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）下载采购文件（采购人不提供采购文件获取的其他方式）。

4.3联系电话

供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请与电话183*****019联系咨询。

5. 响应文件的递交

5.1递交响应文件截止时间：

2024年12月18日10时00分（北京时间），响应人应在递交响应文件截止时间前在雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）在线递交数据电文形式响应文件。

5.2递交地址：雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）上传响应文件。

6. 其他

6.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告在雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）上发布。

6.2注册、登录

6.2.1本项目通过雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）进行供应商注册、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等。供应商须访问平台完成注册、交费、下载等有关操作。

6.3响应文件递交注意事项：

6.3.1逾期递交的响应文件，采购人将予以拒收。

6.3.2供应商请于递交响应文件截止前登录雅安阳光采购服务平台（https://www.yajjyc.com/）进入响应文件递交页面。供应商的电脑和网络环境应按照平台要求。电子响应文件逾期上传或上传未成功，采购人拒收响应文件（平台自动关闭上传端口）。采购人温馨提醒，为避免在响应截止时间网络拥堵，建议供应商适当提前上传时间。

6.3.3特别说明：供应商报价均以系统清单报价为准，供应商对清单系统所填信息全权负责，因供应商操作不当导致清单系统填写错误的由供应商自行负责。

7. 联系方式

采 购 人： 四川康藏路桥有限责任公司；

地 址：雅安市雨城区茶马大道28号；

邮 编： ****** ；

联 系 人： 陈先生；（工程现场问题咨询及后续保证金退还及合同签订）

电 话：139*****025；

集采机构：雅安交建集团采购中心

地 址：雅安市雨城区北环东路308号雅安交建集团采购中心

联 系 人：王先生；

电 话：183*****019；

四川康藏路桥有限责任公司

2024年12月12日