五河县福利彩票中心装修改造项目

招 标文件

招 标 人：五河县福利彩票中心

招标代理机构：安徽天开工程管理有限公司

二〇二五年三月三日

目录

第1章 招标公告3

第2章 投标人须知6

第3章 评标办法9

第4章 工程量清单及预算3

第5章 投标文件格式14

第6章 合同条款与格式24

第一章招标公告

一、项目名称及内容

项目名称：五河县福利彩票中心装修改造项目

项目编号：AHTK********

招标人：五河县福利彩票中心

招标代理机构：安徽天开工程管理有限公司

资金来源：自筹资金

项目性质：工程类

项目地点：五河县境内，招标人指定地点

实施时间：2025年3月

项目内容：主要内容为五河县福利彩票中心装饰装修，具体详见工程量清单。

项目预算：5.******万元

计划工期：20个日历天。

招标方式：公开招标

二、投标人资格要求

2.1 企业要求

（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目，须提供《中小企业声明函》。企业化型标准按照《关于印发中小企业化型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

（2）资质：投标人具有独立法人资格，营业执照经营范围含装饰装修内容。

2.2 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

2.3 资格审查方式：资格后审。

三、投标人不得存在以下情形：

1、被列入法院失信被执行人名单

2、因拖欠农民工工资被列入“黑名单”

3、存在重大税收违法行为

上述情形，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准。

4、被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准。

5、被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询为准。

投标人所属分公司、子公司的不良行为，不影响投标人的投标资格。

四、报名、招标文件获取时间及方式

1、报名时间：2025年3月3日-2025年3月7日17时30分；报名所需资料：①企业营业执照副本、资质证书及安全生产许可证复印件；②项目经理资质证书复印件；③法人授权委托书原件；④被授权人身份证复印件。（以上资料均需加盖单位公章）

2、报名方式：发送报名资料扫描件至anhuitiankaiwuhe@163.com邮箱（邮件名称：项目名称+公司名称），并打电话告知代理机构负责人。

3、招标文件获取方式：发送报名资料的邮箱领取。

4、招标文件费用：每套人民币300元，售后不退，报名后缴纳。

五、投标文件递交方式、开标时间、地点

1、递交投标文件的方式：现场递交；

2、投标文件递交截止及开标时间：2025年3月7日9时00分；

3、地点：五河县民政局三楼会议室。

只接受通过报名的投标人递交的投标文件，未按规定时间递交的不予接收。投标人递交文件时提交以下原件：法人代表授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加的仅需提供本人身份证原件或电子件）、投标文件，未按以上要求提交的，拒收。

六、联系方式

招标人：五河县福利彩票中心

地址：五河县城关镇为民路9号

联系人：盛锡刚

电话：189*****229

招标代理机构：安徽天开工程管理有限公司

地址：安徽省蚌埠市万达广场A1栋11层1114号

联系人：张家龙

电话：188*****992

七、信息发布

本招标公告在五河县人民政府网站(https://www.wuhe.gov.cn/)发布。

第二章
投标人须知前附表

第三章 评标办法

1、评标办法前附表

2、评标方法

评标先做准备工作，再进行初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审），对通过初步评审的投标人投标报价进行评审。

评标基准价=去掉n个最高和n个最低投标人投标报价后的其他投标人报价的算术平均值（小数点后保留两位小数，四舍五入）。（M＜5时，n=0；5≤M＜10时，n=1；10≤M＜15时，n=2，16≤M＜20时，n=3以此类推。M为通过初步评审的投标人数量）

报价偏差=（投标报价-评标基准价）的绝对值，报价偏差最小的推荐为中标候选人。报价偏差相同的，投标报价低的推荐为中标候选人。投标报价相同的，由发包人抽签确定中标候选人。

2．1评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠，价格合理。

3．评标委员会的组成及职责

3．1评标委员会的组成

评标委员会由发包人依法组建。

3．2评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统地评审和比较，向发包人推荐中标候选人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4．评标程序

评标先做准备工作，再进行评审。

4．1评标工作准备

评标委员会熟悉评标工程情况：

（1）听取发包人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

4．2评审：按照招标文件要求进行评审。

4．3推荐中标候选人：评标委员会推荐1～3名中标侯选人。

5．评审内容

5.1评审标准：见评审标准表。

6．投标文件的澄清和补正

6．1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6．2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6．3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。按照招标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

6．4投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法人授权委托人签字）提交评委会，但不得超过20分钟。

7．评标结果

7．1除第2章投标人须知前附表授权直接确定承包人外，评标委员会按照本章评审办法推荐中标候选人。

7．2评标委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

7.4发包人应当确定排名第一的中标候选人为承包人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，发包人可以确定排名第二的中标候选人为承包人，依次类推。

8.其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第四章 工程量清单、预算（另附）

第五章投标文件格式

五河县福利彩票中心装修改造项目

投标文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年月日

目录

一、投标函

二、投标人无不良信用记录承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、原件的复印件

六、中小企业声明函

七、工程量清单报价书

一、
投标函

五河县福利彩票中心 （发包人名称）：

我方已仔细研究了五河县福利彩票中心装修改造项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（￥ ）的总报价进行投标，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。

1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2．如我方中标：

（1）我方承诺完全按照招标公告要求供货；

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）我方承诺按照规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程；

（5）按招标文件约定缴纳代理服务费。

3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4． （其它补充说明）。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年 月 日

（内容必须真实详细，必须与本格式保持一致）

二、投标人无不良信用记录承诺书

我单位承诺提交投标文件前不存在以下情形：

①被列入法院失信被执行人名单

②因拖欠农民工工资被列入“黑名单”

③存在重大税收违法行为

上述情形，以“信用中国”网站查询为准。

④被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站查询为准。

⑤被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站查询为准。

上述陈述的事实如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。

特此承诺！

承诺人：（盖单位章）

年 月 日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人： （盖单位公章）

年 月 日

四、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

五、原件的复印件

六、中小企业声明函

1. 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或企业负责人： （签字或盖个人印鉴章）

日 期：

（说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

七、工程量清单报价书

首页格式

工程

工程量清单报价书

投标人： （盖章）

法定代表人或企业负责人： （签字或盖章）

编制日期：

其他表格参考工程量清单格式

第六章合同条款与格式

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：   。

2.工程地点： 。

4.资金来源：  。

5.工程内容：  。

6.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (￥ 元)；

2.合同价格形式：固定单价 。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、双方一般权利和义务

1、发包人一般权利和义务

（1）搞好土地整平，使施工现场地具备施工条件，维护文明施工；

（2）对施工现场进行技术指导，未达到施工要求的，有权要求施工方进行返工，直至达到标准，或达不到标准，施工方直接清场换人。

2、承包人一般权利和义务

（1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；

（2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场；

（4）接受招标方质量监督小组、镇民政部门、监理单位对工程质量、进度、安全进行监督指导。

七、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

八、竣工验收和质量保修

1、竣工验收

工程完工后承包人提交竣工报告申请验收，相关部门核查验收。

2、质量保修

承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修一切费用。

九、工程款支付

工程竣工验收合格且结算审计后，工程款拨至审计价款的100%。

十、合同争议与处理

1、协商与争议处理

本合同未尽事宜，双方协商解决。如发生争议可要求有关部门调解。当事人不愿调解或者调解不成功的，双方可以向人民法院起诉。

2、合同接触

发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

3、合同生效与终止

合同在双方签字后生效。发包人、承包人履行合同全部义务、竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

十一、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十二、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十三、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十四、签订地点

本合同在 签订。

十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

本合同自 生效。

十七、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码：  组织机构代码： 

地 址：  地 址：  

邮政编码：   邮政编码：

法定代表人：  法定代表人： 

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真： 

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号：  账 号：

第二节 通用合同条款

全文引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质量保证金的返还：缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

招标人、招标代理机构对招标文件的意见会签记录表