提取2车间设备、管道安装

以及自动化设计安装和信息化建设

安装工程

招 标 文 件

招标方式：邀请招标

招标单位：江苏苏中药业集团股份有限公司

地 址：江苏省姜堰区苏中路1号

投标咨询：王 皓 电话：0523—********、159*****371

技术答疑：潘 拥 电话：0523—********、137*****559

传 真：0523—********

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

项目
内 容
说 明 与 要 求

1
工程名称
提取2车间提取自动化，以及设备和工艺管道安装

2
建设地点
泰州姜堰区

3
建设规模
中等

4
质量标准要求
符合设计、施工、验收标准及通过GMP认证

5
工期要求
本工程要求工期不超过30天，（具体开工时间以建设单位下达的开工指令日期为准)。

6
招标范围
提取2车间提取设备、各类工艺管道、辅助设备进行安装，并对提取车间自动化控制和信息化平台建设进行改造安装

1、 提取罐、浓缩器、储罐、醇沉罐、清洗罐、酒精精馏塔、等设备安装，

2、 冷却水、酒精、真空、料液、蒸汽等管道安装，料泵、酒精泵等动力控制安装，

3、 不锈钢平台制作，

4、 提取自动化控制系统以及信息化处理平台建设安装

7
承包方式
施工专业承包

8
资金来源
企业自筹

9
工程的报价方式
1、 根据招标人提供图纸，针对施工图中设备、管道等清单，进行二次设计，每一项进行自主报价（包括综合单价和合价），采用固定总价合同；

2、 材料品牌：招标人提供部分材料品牌，每种材料品牌，任选一家，后期定价材料的在材料品牌中明确；

3、 投标人要充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同价内，结算时不再调整。

4、 在满足设计使用需求情况下最低价中标，漏项部分不增加费用，实际工程量要与预算相符合

10
投标人资质等级要求
1、具备独立法人资格；

2、企业资质为具备提取自动化设计安装资质，合作单位具备洁净管道安装资质，具备压力管道设计安装资质

3、专业从事医药同类工程不少于五年；

4、2011年至今已完成的同类型同（大于）规模工程不少于20个，提供客户清单和投标人的管理人员名单。

项目
内 容
说明与要求

11
投标人资质要求
拟任本工程的工程师必须满足：

① 常驻现场且唯一担任本工程的工程师；

② 持有国家贰级以上的工程师注册证书和有效的安全考核合格证书；

③ 从事医药安装工程不少于五年；

④ 2011年至今已完成的同类型同（大于）规模工程不少于5个

12
资格审查方式
资格预审

13
投标有效期
30个日历天（从投标截止之日算起）

14
投标保证金
人民币贰拾万元

15
踏勘现场答疑
2017年04月21日，联系人：潘 拥 电话：0523—********

16
投标人的替代方案
允许投标人提交替代方案，但需要在投标前提前说明，并获得招标方认可

17
投标文件份数
1 份正本，3份副本，电子文档1份。

18
招标文件发放时间
2017年 04月 17 日

19
投标文件递交地点及递交截止时间
预定4.28

20
开标地点及时间
预定4.28日下午13：30，苏中药业行政楼一楼会议室。

21
评标方法及标准
详见第一章

22
招标人指定分包工程
无

23
暂定价料、设备名称
除无特殊说明的，设备及计量仪器甲供；其余乙方自购，材料在投标时应注明厂家和品牌以及单价；

（一）总 则
1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条列》和建设部208号文件等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围详见前附表第6项所述。

2.2本招标工程项目的承包方式详见前附表第7项所述。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2 投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告或投标邀请书以及投标资格预审。

4.3 本招标工程项目采用本须知前附表第12项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

5.1投标人将按本须知前附表第15项所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行详细踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用及责任均由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人方可踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应自己承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件
7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

目录

第一章 投标须知前附表及投标须知

第二章 工程技术要求

第三章 合同条款

第四章 合同文件格式

第五章 投标文件技术标投标文件格式

第六章 投标文件商务标投标文件格式

第七章 工程技术经济要求

第八章 图纸、工程规范

第九章 承诺书

第十章 招标人、招标代理机构对本文件的意见

7.2 除7.1内容外，资格预审文件或后审文件以及招标人在提交投标文件截止时间5天前，以书面形式发出，经建管部门备案的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于领取招标文件 3 日后以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间5 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5 日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后立即以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并通知给所有投标人。

9.5 如投标人在答疑时间截至前未对招标文件有关条款提出质疑,视为充分理解招标文件所有内容,一旦递交投标文件,则认为该投标人接受招标文件所有条款。

9.6 招标人对投标人提出的问题将以书面形式答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。

9.7 书面答复、补充通知答疑纪要等均发送所有获得招标文件的投标人，这些内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（三）投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文(语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附中文译文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件两部分组成。

11.2所有投标人必须提交不可更改的电子清单计价文件（光盘，包括商务标和技术标）。

11.3商务标投标文件主要包括下列内容：

11.3.1投标报价

(1) 法定代表人身份证明书；

(2) 法人授权委托书(如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容)；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 投标报价说明；

(5) 投标报价汇总表；

(6) 工程量清单报价书；

11.3.2工程量清单报价书应包括以下内容（详见商务标格式）

(1) 分项工程量清单报价表；

(2) 措施项目报价表；

(3) 主要材料清单报价表（注明厂家及品牌）；

(4) 主要设备清单报价表（注明厂家及品牌）

(5) 电子清单计价文件

(6) 投标报价需要的其他资料;

(7) 分包项目配合费清单报价表。

（工程量清单报价书内容根据江苏省工程量清单实施细则进行调整）

11.4 技术标投标文件主要包括下列内容：

11.4.1资格证明材料：

（1）法人证书及法人授权委托书；

（2）企业法人营业执照副本

（3）企业资质等级证书副本；

（4）安全生产许可证书；

（5）项目经理、建造师证书和主要施工技术-管理人员证书；

（6）近二年承建过类似安装工程的客户名单、净化车间安装工程通过GMP或EU-GMP施工证明；

（7）企业的质量认证证书、企业信誉和荣誉证书等

（上述证书在投标文件中均放复印件）；

11.4.2 项目管理机构配备情况

(1) 项目管理机构配备情况表；

(2) 工程师简历表、业绩表及证明材料；

(3) 项目技术负责人简历表、业绩表；

11.4.3分包情况:不得分包。

11.4.4施工组织设计部分 ：

(1) 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

(2) 确保工程质量管理体系与措施；

(3) 确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

(4) 工程进度计划与措施及施工网络图；

(5) 确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

(6) 资源配备计划

① 工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

② 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

③ 劳动力安排计划及劳动力使用计划表；

(7) 施工总平面图及临时用地表；

(8) 有必要说明的其他内容(如采用的新技术施工方法等)。

12、投标文件格式

12.1投标人须分别编制技术标、商务标。

12.2投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。

13、投标报价

13.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容及施工现场影响施工因素。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容及施工现场所需因素的价格体现。

本工程招标范围详见设计图，以施工涵盖内容为准（具体工程量增减随业主的书面通知进行调整），施工单位应对施工图进行深化设计，提交最终方案，所报价格为完成施工图要求的最终价格，结算时价格不再调整（设计变更、业主方指令性签证除外）。

13.2本工程由投标人依据招标人提供的招标规划图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价、但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

13.3 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第9项所规定的方式。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费、风险费和利润,同时劳动保险费、规费和税金(不可竞争费用)应体现在报价中。

13.4投标人的投标报价，应是完成本须知第1、2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

13.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。

投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人报价(含分部分项工程报价)经评标委员会认定存在低于成本价、恶意竞争报价或明显不合理的不平衡报价等情况，一律做无效报价处理；分部分项工程量清单计价表中的序号、项目编号、项目名称、计量单位、工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得更改，否则其投标文件将作为废标处理。

13.6除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定及施工现场整理费用等所有费用。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

甲控材料表中为暂定价材料投标人需充分考虑人工费、机械费、管理费、利润等费用，招标人通过询价后只调材差；投标人应结合现场情况充分考虑各种因素并体现在报价中，一旦中标需按规范要求和相关规定施工，除政策性调整外该分项工程不再进行经济签证。

13.7本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。

13.9本招标工程不接受恶意不平衡报价；最低价中标。投标人不得以不平衡报价为由，在一项或多项综合单价中低于成本价进行投标报价，一经发现招标人有权取消其中标资格。

13.10投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

不可竞争费用包括：

(1) 劳动保险费；

(2) 建筑税金；

(3) 应缴纳的各种规费；

(4) 招标文件中明确的由建设单位自行采购的材料费、暂定金及备用金；

(5) 法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

可竞争费用包括：

(1)人工费、材料费、机械费用；

(2)企业管理费；

(3)利润；

(4)工程特殊费(提前竣工措施费、优良工程费、交通干扰费 、特殊技术措施费等)；

(5)其它等

13.11 投标文件商务标投标文件的工程量清单报价书封面相应位置必须加盖工程造价执业人员“执业章”并签字。

13.12招标人如发现中标人有恶意采用不平衡报价的，招标人在不改变总价的前提下有调整不平衡报价的权利。

14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标担保

16.1投标人应在本须知前附表第14项所规定的时间前提交一笔不少于前附表第14项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保，采用投标保证金形式：

16.2.1投标保证金

1、本项目投标保证金额为 20万元 人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030 0240 0001 0004 4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司 。在附言中标注“×××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，现金交款均作废标处理，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃。

2、未中标方在定标后3个工作日内退还投标保证金（无息），中标方自动转为履约保证金，待项目结束后退还。

3、如投标人发生下列情况之一时，投标担保金将被没收：

投标人在投标担保提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；

投标人拒绝按本须知第31条规定修正标价；

中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

投标人拒绝按招标文件规定修正标价的。

17、投标替代方案

17.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第16条中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2条规定。

17.2如果本须知前附表第16条中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第17项规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本需采用打印（签名和需要签名部分的日期除外），字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件封面、投标函、密封粘贴处均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法定代表人印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 投标人按照本须知第18.3条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

18.5 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交
19、投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订、密封和标记

19.1.1投标人应将投标文件商务标投标文件和技术标投标文件分别密封装订并标明“商务标”、“技术标”。

19.1.2投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章及法定代表人印章。

19.1.3商务标投标文件和技术标投标文件在投标文件密封袋上均应写明:

(1) 招标人名称

(2) 招标编号

(3) 工程名称

(4) 年 月 日 时开标，此时间以前不得开封。

(5) 投标人名称和地址

19.1.4 电子清单计价文件随商务标正本封装。

19.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第19项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件提交的截止时间见本须知前附表第19项规定。

21.2 招标人可按本须知第9条款规定以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开 标
24、开标

24.1招标人按本须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人法定代表人或被授权代理人、拟派工程师必须参加开标会议，并出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)、承诺书（参见投标文件商务标投标文件格式三提供的格式）、企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证、工程师注册证书、工程师安全考核合格证。

所要求到场人员必须出示身份证原件，以便开标会议上证明其身份，以上要求有一项不能满足者视同投标人未参加开标会议，其投标文件将不予开封、评审，标书将原封退回（以上材料开标时均须提供原件，复印件和公证件无效）。

由于本标的涉及范围较大，允许投标人以及其合作方共同参与，但不得超过1家，但必须提前告知，并在文件中注明，获得招标方认可，在投标时也必须到场。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3 投标人应携带所有参与评审的资质、业绩、信誉证书及合同原件以备评标委员会查验，以上原件不能出示的，该项不予计分，若发现投标人有弄虚作假行为的，由建管部门依法处理，并记入不良业绩库。

24.4 开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：

24.4.1开标会议由招标人组织并主持。

24.4.2投标人出示单位法定代表人证明或法定代表人授权委托书及相关证明。

24.4.3投标单位围绕投标书作一个10-15分钟的介绍。

24.4.4由投标人代表或招标人委托的公证机构检查投标文件是否按招标文件的要求密封，并经招标人确认；

24.4.5经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，由工作人员按投标签到顺序当众拆封，并宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。

24.4.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.4.7主持人宣布评标组织评标，投标人退场。

25、投标文件的有效性

25.1投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（二）未按招标文件要求包装、密封的。

26 、资格预审申请书材料的更新及资格后审

26.1 投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须提供相关证明材料证明其仍能满足资格预审评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果经评审确认在评标时，投标人已经不能达到资格评审合格标准，其投标将被拒绝。

26.2采用资格后审的工程，开标后，首先由评标委员会根据预审后审标准和方法以及投标人所提交的资格后审资料对各投标人的资格进行审查，只有通过资格后审的投标人，其投标文件才能进入评标程序。

（六）评 标
27、评标委员会的组成与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，评标委员会成员由提取2车间项目领导小组组成,评标活动由评标委员会负责。

27.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、投标文件的澄清

29.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

29.2 有下列情形之一的，评标委员会可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料：

（一）设有标底的，投标报价低于标底价合理幅度的；

（二）不设标底的，投标报价明显低于其他投标报价，或者有可能低于其企业成本的。经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或者中标人。

30、投标文件的初步评审

30.1投标偏差的界定和评审

评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

30.2 投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理：

30.2.1投标文件未按招标文件第18款规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

30.2.2 未按招标文件规定的格式填写，内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

30.2.4 投标人名称或工程项目管理人员组织结构与招标人考察认可不一致的；

30.2.5投标文件商务标的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价人员“执业章”并签字的；

30.2.6 未按招标文件要求提交有效投标保证金的；

30.2.7 投标文件未实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

30.2.8 投标工期超过建设工期或投标工期缩短超过合理幅度而又无充分理由说明或投标函及其附录中无明确投标工期的。

30.2.9 工程质量标准不满足(达不到)招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的。

30.2.10不可竞争费用中有其中一项降低计费标准或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的；

30.2.11 分包不符合《招标投标法》等有关规定的。

31、投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1 当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称或计量单位及工程量与施工图中的单位及工程量不一致时，以施工图涵盖的内容为准。

31.1.2工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额；

31.1.3各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

31.1.4工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

31.1.5 投标人填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

31.1.6 投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准。

31.1.7 投标文件中填写的建造师前后不一致时，以项目管理班子配备情况表填报的为准。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

31.3 按照第31条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

32、投标文件的评审、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐不超过三名有排序的中标候选人。

32.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规确定中标人。

32.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

33、投标人措施费报价存在下列情形之一的作废标处理

33.1、凡没有按照建设部89号文和省建设行政主管部门有关造价指数的要求对文明施工、环境保护、临时设施、安全施工等费用进行报价的。

33.2、以周转性材料已摊销完毕、机械闲置或拆旧完毕为由，只报人工费的。（注：此项费用在单位工程中不发生时可以不报费用，发生时必须报出费用）

34.评标方法和标准

34.1有效低价中标法：经评审的最低价法:是指经评标委员会评审，在能够满足招标文件的实质性要求前提下，评选出投标价最低的投标，推荐为中标候选人的方法，但投标价低于成本的投标作为废标处理。

34.2 商务标评审：

投标人的投标报价在控制性预算价以下最低限价以上的为有效投标价,否则其投标价无效,并作废标处理.在所有有效投标报价中最低的投标人为第一名、有效投标报价次低的投标人为第二名……依次类推。若评标委员会认定该投标报价低于成本价的，投标作废标处理；

34.3 技术标合格性评审

由评标委员会根据项目情况，对合格商务标报价由低到高的前三名投标人的技术标进行评审。评审结果为合格或者不合格。经评审合格的，作为中标候选人；如技术标评审不合格的，不得作为中标候选人，并从其余投标人中，按商务标报价由低到高的顺序补齐三名投标人进行评审。

各评委依据招标文件规定，用同一标准对各投标人的标书进行逐项打分，汇总时将平均值为各投标人技术标的最终得分。

34.3.1技术标评标方法

（1）、技术标内容要求

投标人应严格按照下列格式、顺序编制技术标书，并注明页码，以便查找。投标人提交的技术标书应具备但不局限于以下提示的内容：

1）技术标书封面

2）技术标书目录（自编目录）

3）经法人签字并盖章的授权书:

4）对招标文件条款的确认及响应（包括对招标文件中招标范围和要求的确认、承诺和对工程质量、工期、售后服务的承诺）；

5）有关资格证明及相应文件：

企业营业执照副本、企业资质等级证书副本、安全生产许可证书、建造师证书、质量认证证书、主要施工技术-管理人员证书、企业信誉和荣誉证书（上述证书在投标文件中均放复印件）；

（2）、对技术标满足招标文件的实质性要求的初步评审。

1）工期不超过招标文件中规定的期限，有施工总工期的保证措施。

2）质量达到国家验收规范合格标准，有质量保证体系和措施。

3）安全文明施工，有保证安全施工的技术措施和文明施工措施。

4）有健全的项目管理机构及明确的职责分工。

5）切实可行的施工组织设计（或施工方案）。现场平面布置合理，符合工程所在施工现场实际情况；施工进度计划明确；机械设备配置及人员、材料计划安排妥当；施工工艺程序合理，对关键部位或节点有先进合理的措施。

注：1、投标人提供虚假业绩或存在其他弄虚作假行为的，经查实后，将被取消中标资格。

（七）合同的授予
35、合同授予标准

35.1本招标工程的施工合同将授予按本须知有关条款所确定的中标人。

36、招标人拒绝投标的权力

36.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

36.2投标人不能按招标文件履行相关义务，无正当理由在中标通知书发出,5日内不能完成合同谈判的。招标人有权取消中标资格。

37、中标通知书

37.1 中标人确定后，中标人应尽快完成后续相关程序并承担相关费用，

37.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

38、合同协议书的签订

38.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

38.2 中标人如不按本投标须知第38.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

38.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工。

39、履约担保

39.1 合同协议书签署前，投标保证金转为履约保证金。

39.2 自开工至竣工验收期间内人员伤亡以及财产的损失或损坏风险由中标人承担。

39.3 中标人应负责现场全部作业的安全。中标人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，这些措施应符合有关环保和施工安全文明的规定。并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声和其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。

39.4 中标人在施工前应提交一份本工程总体施工方法、施工安排、作业顺序和进度的计划安排，供招标人批准。

39.5 中标人工程师必须参加招标人组织的工程会议，会议的内容是总结前段工程进度、质量、安全文明等工作，审查剩余工程的计划并处理根据“提前通报”程序所提出的问题。合同签定后，中标人工程师证书和项目管理机构人员证书原件必须存放在招标人的项目部，竣工验收合格后退还。

39.6 招标人将指定专人检验中标人所完成的工程并将其发现的缺陷通知中标人。中标人应在3日内做出整改，否则按1000元/天进行罚款，从当月的工程进度款款中扣除。

39.7 中标人采购的所有材料均应有合格证和材质检验报告，材料的质量和价格须经招标人确认后方可进货。

39.8 若中标人不能按本须知第39款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其履约保证金，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

40、支付担保

本工程不实行工程款支付担保。

（八）工程价款支付
41、工程价款支付

41.1预付工程款20%，设备就位、主材料进场，支付20%，自动化材料进场，支付20%，所有安装完毕，支付10%，调试运行验收完毕，支付20%

41.2票工程完工后1个月内完成工程竣工验收、决算审计，支付5 %；

41.3决算审计结束后半年内分期付至工程决算价款的95%；

41.4所有付款，必须开具17%增值税专用发

41.5工程决算价款的5%作为质量保证金，一年后第1个周付清（无息）；

41.5.1 工程竣工合格之日起在规定质保期截止日内无质量问题，全部返还工程质量保修金；

41.5.2 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，待质量问题修复，顺延一年后，经检验合格，全部返还工程质量保修金；如仍存在质量问题按有关法律法规的规定解决。

41.5.3工程质量保修金不计利息。

41.6 承包人在工程完工30日内提交决算资料，由发包人委托有资质的审计单位对工程进行审核，在三个月内完成审计，核减在10%以内，审计费用由发包人承担；审减额超过10%，超出部分的审计费用由承包人承担。

41.7工程价款其它具体支付方式由招标人在合同专用条款内予以明确。

41.8各投标人可在不超过41.1-41.3款规定的前提下在投标文件中自报工程进度款的拨付比例，招标人将视各投标人的付款承诺在评标中予以3-5分的加分。

（九）合同终止
42、招标人在中标人确定后，有权对中标人的报价进行审定，如果出现中标人采用不平衡报价损害招标人利益并经友好协商不成的，招标人有权按中标人违约处理终止合同，并将没收其履约保证金，同时对中标侯选人进行审定，确定合格的中标人。

43、中标人拟定的工程师未经过甲方同意，擅自更换的，招标人有权终止合同，并将没收其履约保证金，且中标人承担相应的违约责任。

44、施工过程中如中标单位违约，时间超出15天，合同自动终止，招标人只支付已完成工程量50%的价款，并扣罚全部履约保证金。

（十）招标文件的解释
本招标文件的最终解释权归招标人。

第二章 工程技术要求一、概述
1、目的：

1.1 定义提取2车间设备、管道、甲板、自动化控制涉及动力安装的需求标准，包括甲板结构工程、管道走向优化设计与布局、中央控制等。

1.2 该技术要求文件在移交给各施工单位之后，意味着各施工单位应按照技术需求进行工程技术的设计、施工与技术服务，从而保证完全该工程的施工质量和进度安排能实现本公司的实际需要。

2、 工程名称： 江苏苏中药业集团股份有限公司提取2车间设备设施安装以及自动化控制和信息化处理系统设计安装项目

3、 施工地点：泰州市姜堰区苏中药业园

4、 施工内容：

提取2车间提取设备、各类工艺管道、辅助设备进行安装，并对提取车间自动化控制和信息化平台建设进行改造安装。

1）设备安装（按设备表）；

2）物料转移输送泵的供货；

3）醇提、水提生产线公用、工艺管路的安装（公用管路包括蒸汽、真空、部分饮用水、循环水、冷冻水、清洗液、溶媒等）；

4）车间配电柜到现场输送泵、设备照明的电气安装（含配电柜、控制柜）；

5）自动化生产过程控制（按设备表）；

6）蒸馏液收集计量罐、提取投料斗及输送伸缩桶的供货和安装；

7）现场监控的供货安装；

8）其他辅助设施的安装

除标明甲方（招标方）提供的以外，其余均由乙方（中标方）提供

详情见以下：

1、 设备安装清单1（甲供）

序号
名 称
型号
材 料
数量 （台）
备 注

1
直筒式多功能提取罐
6000升
304
4
含冷凝器、收油器、过滤器、输送泵

2
储液罐
6000升
304
2
按照承负压设计

3
储液罐
6000升
304
2
按照承负压设计

4
双效浓缩器
5000
304
2
收酒型，含排液、出料泵

5
单效浓缩器
1000
304
1
含排液、出料泵

6
醇沉罐
JC-4500
304
6
带夹套、搅拌，可以冷冻0-4℃，

7
醇沉液储罐
1000升
304
4
按照承负压设计

8
酒精精馏塔
800型
304
1
主体及主冷凝器就位，并制作冷凝器支座

9
酒精储罐
10000升
304
4
新、回、浓、计量，

按照承负压设计

10
板框过滤器
2

2、 设备安装清单2（甲供）

序号
名 称
型号
材 料
数量 （台）
备 注

1
直筒式多功能提取罐
6000升
304
6
含冷凝器、收油器、过滤器、输送泵

2
储液罐
6000升
304
6
按照承负压设计

3
双效浓缩器
5000升
304
2
含排液、出料泵

4
单效浓缩器
1000升
304
1
能与前道双效、振荡过滤等实现连续性运行

5
球形减压浓缩器
100升
304
1

6
尾液接收罐
2500升
304
1
丹皮酚，按照承负压设计

7
CIP清洗站
非标
304
1
浓碱罐1、稀碱罐1、清水罐2、换热器2

8
单效浓缩器
1000升
304
2
二次浓缩

9
直筒式多功能提取罐
2000升
304
4
丹皮酚

10
一次滤液接收罐
100升
304
2

11
结晶罐
4500升
304
2
丹皮酚，洁净区

12
收料罐
50升
304
1
球形浓缩器的收料，通过负压抽，可以快速开盖清洗，（参照钛滤器式样）

13
带干机
1
一台带干机的两段就位。

3、辅助设备设施清单（乙供）

序号
名 称
型号
材 料
数量 （台）
备 注

1
投料斗及伸缩筒

304
10
含气动装置，乙供，投料斗尺寸为800*800，天方地圆；伸缩筒直径根据提取罐尺寸，长度根据建筑及设备安装尺寸；厚度不小于3毫米

2
冷冻水泵（卧式）
DFWH200-315 N=55KW r=1450r/min Q=510T/h H=22m
2
用于空调系统的冷媒供应，配配电柜和变频器

3
冷冻水泵（立式）
DFLH200-315A N=45KW r=1450r/min
Q=280T/h H=28
2
乙用于2台深冷机组与冷媒缓冲水箱的流通，配配电柜和变频器

4
冷冻水泵（立式）
DFLH100-125 N=11KW r=2900r/min
Q=80T/h H=20
2
乙负责需要冷冻工艺设备的冷媒供应，配配电柜和变频器

5
冷冻水泵（立式）
DFLH100-125 N=11KW r=2900r/min
Q=80T/h H=20
2
负责6台醇沉罐和2台结晶罐的冷媒供应，配配电柜和变频器

6
工艺保冷水箱
20立方米
304
1组
满足制冷系统的需求，冷水0—4℃，带保温，表面温度与环境温度误差小于5℃，需要设计具体尺寸，并实现联系回流

7
钢制平台及爬梯
甲方提供区域尺寸示意图，乙方具体设计
6
1、 醇沉罐安装平台

2、 水提振荡筛安装平台

3、 洁净区结晶罐安装平台

4、 洁净区2个收料间振荡筛安装平台

5、 三楼2000升提取罐安装平台

以上所有含扶梯

1-4项为2米高，5项需根据设备尺寸和建筑尺寸

采用304不锈钢型材和花纹板制作，满足安全和使用需求

8
各类泵
若干
根据图纸和工艺流程、清洗流程配备

9
蒸汽分汽缸
1
甲供

10
其他
提取罐的安装平面采用不锈钢制作装饰面板覆盖与安装井之间的空隙

4、工艺管道项

序号
名 称
型号
材 料
数量（项）
备 注

1
蒸汽系统

碳钢
1
1、 车间内部所有蒸汽设备的供应管道，从分汽缸到各使用点，涵盖空调送风机组、纯化水系统需求

2、 从公司外网到分汽缸，需要制作6米高桥架，桥架长度现场测量，宽度根据管道直径

3、 分汽缸安装（分汽缸甲供）

4、 所有蒸汽排凝管道及阀组安装

2
排水系统
304
1
1、 所有需要排水排污设备的管道接口到预埋排水排污主管（预埋主管甲方预制）

2、 排污管与主管连接处需要加装视镜和止回阀

3
物料管道
304洁净
1
1、 所有设备之间工艺流程涉及的管道

2、 包括需要水伴热的管道

4
酒精管道
304洁净
1
1、 所有设备之间工艺流程涉及的酒精管道管道

2、 涵盖酒精精馏塔内部管道

5
空压气管道
304洁净
1
1、 涉及整个自动化流程控制的空压气管道

2、 不含空压气主管道

6
清洗管道
304洁净
1
1、 所有涉及CIP清洗的管道

2、 出渣间清洗管道（每台提取罐对应两个可调节喷头）

7
纯化水
1
纯化水管道甲供，乙方负责所涉及到的自动控制的阀门

8
动力
1
1、 甲方提供从电控柜主电源到上表动力设备，乙方负责从中控室到电控柜所有涉及自动控制的强弱电

2、 甲方提供中控室主电源

9
循环冷却水管道
碳钢
1
1、 厂房内部涉及所有需冷却设备的管道

2、 厂房外部与冷却水站水泵出口联系的部分管道，包括管道、6米高桥架、以及管道附件

10
溶媒管道
304洁净
1、 作为原料的饮用水甲方管道到该区域

2、 酒精管道，包括从暂存区到提取罐和醇沉罐的管道，以及从浓缩器储存罐、各储罐和精馏塔之间的管道

11
冷冻水管道
304洁净
所有从冷冻站到冷冻水使用点所涉及到的管道

12
伴热管道
304洁净
用于结晶液输送管道加热，热源甲供

13
其他管道
1
所有涉及自动控制需要的管道

5、所有提取自动化实施涵盖的内容，包括除甲供设备主体配备的附件以外的所有管道、阀门仪表、检测元件、执行元件、控制柜等（根据相关URS）

6、中央控制室和信息化处理平台（根据相关URS），包括：处理器、大屏幕、操控电脑、LED显示屏，以及所有监控系统涉及的内容,包括安装中央控制系统需要制作的部分室内装饰。

7、部分主动力控制，如冷冻水泵动力以及对应配电控制柜的供应和安装等等;

8、自动控制工艺设备动力需求表

序号
设备名称
动力对象
数量
备注

1
6000L提取罐
料泵
10
醇提1楼4台，水提1楼6台

2
储液罐
料泵
4
醇提1楼2台（2台储罐共用1台泵），水提1楼6台（3台储罐共用1台泵）

3
酒精精馏塔
酒精泵
6
车间北

4
醇沉罐
搅拌
6
醇提浓缩间

5
双效浓缩器
料泵
4
醇提1楼2台，水提1楼2台

6
板框过滤器
料泵
2
醇提浓缩碱

7
振荡筛
振荡筛
4
水提浓缩2，水提洁净区收料2

8
醇沉罐清

洗液回泵

1
醇提浓缩间

9
CIP清洗站
清洗泵
2
CIP清洗站，另外包括2台搅拌

10
结晶罐
搅拌
2
结晶室

11
单效浓缩器
出料泵
3
醇提浓缩1，水提浓缩3

5、施工单位的资质要求：

5.1 具备独立法人资格；

5.2 企业资质为二级设备安装资质以上，具备防爆电器安装工程资质；具备压力管道设计安装资质。

5.3 项目经理二级以上及安全考核合格证书；

5.4 企业专业从事医药同类工程不少于5年；提供客户清单和投标人的管理人员清单。

6、工期要求：

中标通知发出以后，5个工作日完成二次优化设计，施工工期30个工作日，工程验收时间10个工作日，总工程周期45个工作日；验收结束10个工作日内完成所有工程的竣工图绘制与审核。

7、设计、制造、施工与验收的技术标准：

7.1 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008

7.2 《建筑给水排水设计规范（2009版）》 GB 50015-2003

7.3 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

7.9 《药品生产质量管理规范GMP》2011版对洁净室的有关要求

7.10 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002

7.11 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002

7.12 《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB 50252-2010

参照以上各标准对净化厂房工程进行设计、施工和验收，使黄葵提取车间改造部分能达到新版GMP规范的要求，并确保通过GMP认证。

二、施工技术要求
1、甲板及扶梯

1.1 甲板板具体技术要求

1.1.1甲板、扶梯踏板壁厚均选用δ=3mm的304不锈钢花纹板。

1.1.2 所有框架、立柱要满足设备安装（设备要求见附件）

1.4 施工要求：

1.4.1 立柱顶部、底部均采用5毫米厚不锈钢板进行衬托。

1.4.2 不锈钢型材焊接应牢固，要求满焊，能满足操作人员以及物品运输、行走强度；

1. 4.3表面覆板不能翻翘，接缝满焊并且平整，所有拼接焊缝长度均超过总长度的三份之一并进行处理。

1.4.4对不锈钢框架，除结构对接处可以拼接方管外，其余悬空部分不得拼接，焊缝必须确保满焊要求。对焊缝进行酸洗钝化处理

1.4.5对扶梯踏板折成Z字型，采用两道3号不锈钢角钢予以支持，两侧采用方管做框架。

1.4.6扶梯制作规范不锈钢扶手，按照扶梯规范施工，确保牢固。

1.4.7对平台框架、护手、爬梯，在投标时必须提供安装示意图，注明材料型号、用材布局等详细数据

1.4.8 对安装振荡筛部位，根据甲方需求，进行制作。

2、设备安装

2.1设备包括：种类及数量见前表。

2.2设备安装包括二次移位、就位、组装等，并包括所有设备本身所配套的附属装备。同时需要严格按照厂家和招标方的定位作业，组装对接时的相互之间连接管道不得存在强行连接，防止产生应力损坏。

2.3 设备安装时，必须做好定位稳定，支撑牢固，提取罐的安装，需要对安装孔间隙采用不锈钢板制作外罩予以遮盖。

2.4为提取罐、单效、双效、CIP清洗站提供的各类泵需要结合设备的功能、安装位置、工艺流程需求，进行选型，并满足甲方现场需求。

2.5所有配套提供的酒精、料泵、清洗泵均为耐高温不锈钢洁净泵。

3、工艺管道安装：

3.1 工艺管道包括：收料、放料、清洗、酒精、饮用水、清洗排放、物料输送、排空等管道。

3.2洁净管道：所有洁净管路包括料液、酒精、饮用水、清洗、清洗排放管道采用气保氩弧焊接形式连接，材质使用台湾新莱品牌，管材为不锈钢304材质，并附有材质证明报告，管径按我公司提供的图纸设计需求为准。

3.3物料输送管路保证无死点，阀门：所有洁净管道的各使用点隔膜阀门选用新莱品牌，阀体材质要求为304不锈钢，阀片材质要求聚四氟乙烯或药用硅胶，符合中国制药GMP需求；

3.4、所有排污管道在排放阀门后面应安装水封、止回阀、视镜。

3.5、所有管道涉及架空，需要采用稳固的支撑安装，如果在技术夹层，需要采用吊装形式，不得直接在彩钢板顶上安装支撑。

3.6所有管道进出彩钢顶棚、侧板时，需要做好对穿越孔的密封，并采用装饰板保护。

3.7、所有物料、清洗、酒精、饮用水、排放管道在与设备连接末端，需安装相应玻璃视镜，酒精饮用水作为溶媒进提取罐需安装计量装置，酒精醇提区域每2台提取罐为一组安装1台。水提区域每3台提取罐为一组安装1台（要求见客户需求），流量计的安装需要按照规定要求。

3.8设计穿越砖墙、屋面、露面的管道，需要做好密封和防渗漏，安装套管，套管高于层面150毫米，并采用密封材料进行封闭，防止水顺管道到另外层面。

3.9所有管道排布有序，横平竖直，并与自动换安装的管道配合，不得交叉。

3.10所有管道的焊接采用自动焊，焊缝必须采用钝化处理。

3.11所有管道在安装前必须做好保护，在安装完毕，必须进行酸洗钝化处理。

3.12涉及到酒精或含酒精物料管道，必须进行探伤检查，并提供相应的证明材料。

3.13对于需要安装水伴热管道的蒸馏液输送管道，必须进行100%探伤，确保绝对无渗漏。

3.14满足所有工艺流程需求

3.15参考图片

4、公用系统管道

4.1 公用管道包括：蒸汽及排凝、循环冷却水、循环冷冻水、部分空压气、真空、伴热管。

4.2公用介质管道必须按照规范安装，涉及到压力管道，必须进行报备。

4.3蒸汽系统

4.3.1分汽缸安装：分汽缸满足最高压力0.8MPa，主管道进分汽缸前，安装组合包括一台减压阀和两台检修截止阀、一路旁通截止阀、前后道压力表；分汽缸安装压力表、安全阀，以及疏水设施。

4.3.2蒸汽管道安装需满足压力管道安装的法规要求，按照设计图纸施工，所有支管必须采用上挑接口，不得在主管下方直接安装；管道发生变径、支路、转弯等，需采用标注的管件，不得进行挖眼连接，主管变径需采用偏心变径。所有管道的走向、固定、支撑，必须按照规范布局和安装。

4.3.3管道与设备本体连接需安装高温截止阀、压力表、安全阀等附件。

4.3.4蒸汽排凝管道采用304不锈钢工业管道，壁厚符合压力需求。需按照规范要求进行配置安装组合，安装组合包括一台疏水器、2台检修截止阀和1台旁通截止阀，全部采用采用法兰连接，整个系统要做好保温处理。

4.3.4所有蒸汽管道根据承压范围，需采用相应的国标正材质无缝碳钢管，满足承压要求，所有管道附件如阀门、疏水阀、安全阀、压力表等，必须采用符合蒸汽系统，疏水阀指定采用“英侨”品牌。

4.3.5主管道末端，安装末端疏水装置，采用偏心变径。

4.3.6从本公司主管道到分汽缸段，需要架空，安装6米标高钢制桥架，长度约20米。

4.3.7对分汽缸、蒸汽管道、排凝管道，进行保温，采用玻璃纤维面，外部为不锈钢薄板。

4.3.8从主分汽缸出来管道，分两大主路，一路供醇提取，一路供水提取，一路供老区域，每条分路安装蒸汽流量计，并传输流量数据到中央控制室。

4.4冷却水系统

4.4.1冷却水主要用于提取、浓缩、精馏的冷凝器用

4.4.2冷却水起始于泵房，末端回到冷却塔。从泵房到车间屋面，需要架设桥钢制架桥架，桥架6米高，长度约为18米。

4.4.3水泵房安装4台冷却泵，冷却水从水泵开始，需要安装减震软接、止回阀、蝶阀、压力表等附件，回水分支需要安装控制蝶阀（冷却水泵型号为： ）。

4.4.4冷却水进水管道末端与设备连接，需安装温度计、压力表，以及配合自控安装自动调节阀。冷却水设备回水端，安装普通蝶阀。

4.4.2冷却水管道采用国标正材质镀锌钢管，管道、法兰手工电弧焊连接。所有管道需要采用防锈漆打底，外表油漆为绿色。

4.4.3所有进冷凝器的进出水管路，在管道主阀门以及与设备本体连接管道，均采用不锈钢材质；主阀门与设备连接之间，安装不锈钢材质的清洗接口和清洗阀门。

4.4.4冷却水出水和回水总管安装在线温度传感器，可以传输温度数据到中央控制室。

4.5空压气管道

4.5.1压缩空气主要用于对各需要自动动作的设备运行部件的动力。

4.5.2空压气管道甲方按照图纸安装到各控制站，从各控制站到设备之间安装由乙方完成。

4.5.3从控制站出来的压缩空气管道，采用不锈钢洁净管道，只有在末端与设备连接处，可以采用少量软管。

4.6冷冻水供应系统

4.6.1冷冻水供应系统包括：冷冻水储存水箱、冷冻水泵、冷冻水管道。

4.6.2冷冻管道：对在线醇沉罐和结晶罐提供深冷媒介、用于浓缩器需要冷却回收酒精的冷媒、车间空调系统冷媒、冷冻水水箱与深冷机组之间的循环。

4.6.3冷冻水所有外供循环管道起始于冷冻机房水箱，经过各用冷设备设施，末端回到冷冻机房水箱；冷冻水内循环管道起始于水箱，经过深冷机组，回到水箱。

4.6.4冷冻管道采用工业不锈钢管道，国标正材质，手工氩焊或电弧焊。

4.6.5冷冻水进水管道末端与设备连接，需安装温度计、压力表，以及配合自控安装自动调节阀。冷冻水设备回水端，安装普通不锈钢蝶阀。

4.6.6管道全程（包括泵、阀）采用橡塑保温，厚度不小于50毫米，外层采用不锈钢薄板包裹，运行时不得有结露，所有弯头采用瓜子片安装。

4.6.7对供应醇沉罐、结晶罐深冷的冷冻水管道起始和回管，安装温度传感器，可以传输数据到中央控制室。

4.6.8对冷冻水水箱进行温度监控，数据传输到中央控制室。

4.6.9冷冻水系统的8台水泵以及其控制柜安装，需要制作底座并进行防腐处理。冷冻水泵建议可采用“泰州泰东水泵”

4.7真空管道：

4.7.1真空管道用于为各浓缩设备提供真空，以及各物料储罐提供动力，储罐包括：储液罐、酒精罐、中转罐、醇沉罐等。

4.7.2真空管道起始于真空缓冲罐，结束于各真空使用设备。

4.7.3真空管路使用不锈钢304洁净管道，管道末端安装不锈钢真空表，阀门采用自控阀门；

4.7.4各安装真空管道的储罐，同时配备放空接口，安装自动阀门；放空口末端安装呼吸器，配5英寸0.22微米疏水性除菌过滤滤芯。

4.8水伴热管道

4.8.1伴热管道负责对2000升提取罐的蒸馏液从计量罐到结晶罐的输送管道的加热。

4.8.2伴热管道从洁净区靠近结晶罐进料管阀门上口开始，到计量罐下端出来，并通过软管进入计量罐保温层，最后出来回到热水源。

4.8.3伴热管道采用304不锈钢工业管道，全程焊接，管道与蒸馏液输送管道单边间隙按照规范，不得小于20毫米,。并分段做好与蒸馏液输送管道之间的支撑。

4.8.4伴热管道在技术夹层，采用5毫米橡塑板予以保温，外部采用铝板保护。

5、动力安装

5.1动力安装需求如下表：

序号
设备
动力对象
数量
安装位置

1
6000L提取罐
料泵
10
醇提1楼4台，水提1楼6台

2
储液罐
料泵
10
醇提1楼4台，水提1楼6台

3
酒精精馏塔
酒精泵
6
车间北

4
醇沉罐
搅拌
6
醇提浓缩间

5
双效浓缩器
料泵
4
醇提1楼2台，水提1楼2台

6
板框过滤器
料泵
2
醇提浓缩碱

7
振荡筛
振荡筛
4
水提浓缩2，水提洁净区收料2

8
醇沉罐清洗
　清洗液回泵
1
醇提浓缩间

9
CIP清洗站
清洗泵
2
CIP清洗站，另外包括搅拌

10
结晶罐
搅拌
2
结晶室

11
单效浓缩器
出料泵
3
醇提浓缩1，水提浓缩3

5.2以上为前期预测，具体需求需要中标方提出完整的清洗流程确定。

5.3甲方提供主动力到设计的各区域动力箱，以及动力箱到各动力设备，乙方提供中央控制到动力箱的控制部分。

注：如根据自动控制需求进行调整，需要明确说明。

5.4所有控制由投标方根据招标方的现场实际需求，如涉及到包括防爆控制箱、防爆开关、防爆按钮、防爆插座、防爆接线盒、防爆显示屏等，按照现场防爆要求进行设计、安装。

5.3照明包括提取罐、浓缩器、酒精精馏塔、冷藏罐、结晶罐的视镜灯。

5.4所有动力控制安装，必须做好标识。

5.5其他涉及客户需求的内容。

6、自动化安装（根据相关URS）

6.1所有提取自动化实施涵盖的内容，包括除甲供设备主体配备的附件以外的所有管道、阀门、仪表、检测元件、执行元件（根据相关URS）

6.2所有控制线路、控制柜、二次动力源管道等

7、中央控制室和信息化处理平台（根据相关URS），

7.1包括：处理器、大屏幕、操控电脑、LED显示屏，动力控制等

7.2所有监控系统涉及的内容,

7.3包括安装中央控制系统需要制作的部分室内装饰，如防静电地板、室内照明、插座等。

三、安装与施工要求
1、所有承压管道安装必须按照压力容器管理要求安装，管道附件必须按照规范配置相应的压力表、温度计等，必须在前端安装便于维修的阀门；物料、酒精、清洗管道按照洁净管道安装要求，三通不得采用挖眼三通，需采用正规三通管件连接。

2、所有管道安装必须横平竖直。尽量减少交错、干涉、弯头。所有管道的走向和标高必须由甲方予以确认，不得随意布局。

3、所有管道固定需要按照安装规范制作支撑之间和布置支撑数量,室内支撑支架不得在楼板上制作固定螺栓，如果此位置需要支持的，需要通过在梁上加接延伸支架后，制作支撑；

4、室外支撑必须制作稳定的四腿支架，并予以固定，固定需要制作膨胀螺栓的，对打孔部为采用沥青等材料封闭。

5、设备以及各项安装采用机械装置作业的，不得对现场损坏，需要制作吊具并固定的，不得在楼面上实施破坏作业，除非得到招标方批准。并在作业后对破坏区域修复。

6、所有管道在进出洁净区域时，必须按照净化区域的要求做好防护和密封。对甲板与墙壁的过渡、涉及设备的圆弧、管道的穿越必须做到美观。

7、所有管道安装完毕，必须进行吹扫、清洗、压力测试等工作，洁净管道需要进行酸洗钝化处理；压力管道、酒精管道以及蒸馏液输送管道需要进行压力测试，确保在根据相应管道承受压力的比例之下，或者1.0MPa水保压24小时无衰减，并有吹扫、清洗、试验工作必须有记录和双方签字。

8、施工期间应与业主方的其他中标方密切配合，按程序施工。先行施工的工种，不得妨碍后续的施工。

9、本车间局部为防爆区域，所有涉及到该区域的电器控制、电器管线、电器元件需按照甲类防爆要求进行设计安装。

10、本工程涉及部分洁净区的设备和管道安装，需满足净化区的设计安装要求。本工程在安装时，需要注意配合净化工程安装的需求，不得对其他工程施工造成负面影响。施工过程中不得对其他设施造成破坏。

11、本工程中，涉及穿越楼面、墙体打孔的，定位时需通知甲方到场确认，所有穿墙、穿楼面的管道，需采用套管，特别是穿楼面的管道的套管，要高于地面200毫米，并且与楼面之间采用吊模密封，管道与套管之间采用发泡物质封堵，制作盖板遮挡。

盖板与穿越管道之间做好密封，防止液体顺着管道流到另外的层面。

12、在安装施工过程中，投标方需要对现场进行详细勘察，特别是蒸汽和冷却水外网管道的制作以及支撑设施，需要测量计算，在后续不作追加工程量。

13、施工结束后负责清理施工垃圾，保证现场卫生要求。

14、中标方对施工、安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量验收证书。

15、中标方有合作现场安装施工单位的，需要在投标时提前予以申明，未经业主方同意不得将工程项目委托未备案的其他方进行安装，安装人员需为有经验的熟练技工。

16、中标方负责施工内容交付业主使用前的设备结构保护，施工材料和机具由中标方负责，在施工过程中必须确保对招标方现场所有设备设施以及墙壁、地面的安全保护，在涉及到与现场管道碰口、开洞等施工时，需要提前预先通知招标方，予以协调，不得擅自作业，必要时提前做好作业计划，作业完成后要进行恢复，不得影响其他安装的设施的完好。

15、中标方须在合同签订后6-10天内向甲方和监理工程师提供与工程进度相适应施工进度表、施工SOP、质量保证计划、二次设计图纸、排版图等相关文件，并由业主方认可。

16、中标方须提供至少1名熟悉中药提取自动化技术的项目技术人员，以及1名熟悉设备管道安装施工的项目技术人员，负责与业主方沟通。

四、交付资料及其他事项
1、需要交付图纸的系统至少包括：甲板平面布局、供管道施工图，交付的图纸内容至少包含以下内容（同时提供电子稿一份）

序号
具 体 要 求


1
施工组织设计方案、报政府技术监督部门的开工告知书

2
二次设计方案、流程图、布局图、施工说明

3
组件和仪表清单、材料清单

4
外形尺寸图、剖面图、材料拼装详图等位置的细部做法节点详图

5
安装调试验收方案，以及客户需求注明的需要提供的资料

6
仪表的校验证书

7
所有管道制作和验收记录

8
管道清洗、钝化、压力测试记录

9
施工质量过程检验记录

10
竣工图

11
安装调试验收报告，包括各类测试报告，特别是计算机验证方案和报告、安全防护的验证方案和报告。

2、其他未尽事宜，以招标方提供的全套图纸或甲方要求为准；

五、工程调试及验收
1、工程安装施工结束后，需要对全系统进行调试，调试合格后方可根据相关标准验收；

2、甲板项目包括：

2.1甲板平整度；

2.2甲板焊缝

2.3框架焊接以及框架与甲板焊接

2.4设备的稳固性

3管道

3.1保温层的厚度、完整性检查

3.2保温层外壳的完整性检查

3.3管道走形的外观检查

3.4管道焊缝检查

3.5管道固定的检查

4设备

4.1设备的安装固定

4.2设备的连接

5其它

9.5.1辅助设施的配套完整和安装完好，如压力表、温度计、减压阀、安全阀以及便于维修更换附件的阀门

5.2固定支架的合规性，包括用材、防腐、数量配置、结构、制作、安装的合规

5.3防爆安装的合规：包括线管用材、开关、电控箱、电缆连接、线管连接、走向等

5.4各安装涉及与地面、甲板、墙壁、顶棚相衔接的内容

5.5现场施工文明和卫生

6、自动化及信息化测试

6.1系统安装完毕，先根据安装调试方案，进行手动控制测试，测试顺利，转入到自动化控制测试。

6.2对信息化处理平台测试，采用其他合规手段，对需要测量的数据进行确认，如温度、压力、流量的数据，确保检测、控制可靠。

6.3对相关涉及到安全防护、监测方面项目的专项检测，并提供风险评估报告。

第三章 合 同 条 款通用条款（略）专用条款
一、词语定义及合同文件

一、定义
1、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件的组成包括:本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件（客户需求文件、设备技术资料）、图纸、招标文件、工程报价书等。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,不使用其它语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国招标投标法》、《合同法》、《建筑法》等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:国家规定的建筑施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定验收标准。

发包人提供标准、规范的时间:发包人不提供。

国内没有相应标准、规范时的约定: 由建设、设计、监理和承包人协商确定

4、图纸

4.1发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可、承包人不得将工程有关图纸资料外借。

4.2发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后7天内,向承包人提供电子档改造图

使用国外图纸的要求及费用承担：不适用。

二、双方一般权利和义务
5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：另行通知职务：另行通知 发包人委托的职权：另行通知。

需要取得发包人批准才能行使的职权：另行通知。

5.2发包人派驻的工程师

姓名：另行通知 职务：另行通知

职权：另行通知。

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

（4）工程结构和地下管线资料的提供时间：不涉及。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：无。

（6）水准点与座标控制点交验要求：无。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工令下达前一周内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款第7条。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：根据需要双方在签定合同时约定或在以后的补充条款中约定。

6.2发包人委托承包人办理的工作：对工程中的专业工程进行专业分包，具体形式双方签订合同时约定。

7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:按本合同通用条款约定执行

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:在开工前5天向发包人提供施工计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担责任。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:按本合同通用条款约定执行

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承无

(8)施工场地清洁卫生的要求:施工场地清洁卫生达到文明示范工地要求，自费承担责任，包括产生的垃圾的清运，美天清理一次。

三、施工组织设计和工期
8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前一周。

工程师确认的时间:接到施工组织设计资料后5日内答复

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其它情况:合同工期内完工，发包人不支付赶工费，承包人必须按合同约定的总工期及分段工期节点完工，每延误一天，按1000元/天进行处罚，依次类推。

以下原因造成工程工期延误,工期相应顺延。

(1)发包人未能按约定的时间提供图纸及开工条件；

(2)发包人超过约定日期30天支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(5)设计重大变更。

(6)不可抗力。

对于上述原因，承包人应采取一切必要的措施，避免上述事件对工期的影响。

四、质量与验收
10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收:工程中间涉及费用变更的隐蔽部分验收，按跟踪审计方案程序确认，不涉及费用变更的隐蔽部分验收，按本合同通用条款17条及工程验收规范要求执行。

10.2试车费用的承担:单机试车费用由承包人承担。

五、安全施工

11、承包人应按安全生产法律法规规定及合同约定履行安全职责，接受政府安全监督部门的检查与监督，服从监理人的安全管理。

　 11.1承包人对其施工场地自有工作人员的工伤事故承担责任，但由于对方原因造成施工场地工作人员工伤的，由对方承担责任。

　 11.2承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负责赔偿。

六、合同价款与支付
11、合同价款及调整

11.1本合同价款采用 (1) 方式确定。

(1)采用固定总价合同,合同价款中包括的风险范围:国家政策性调整、合同责任、施工质量、安全的风险以及单项变更1000元以下的设计变更和现场签证等

风险费用的计算方法:承包人已充分考虑风险范围及风险程度，风险已含在合同总价内，结算时不再进行调整 。

风险范围以外合同价款调整方法:

①、经发包人及设计院认可的设计变更，经发包人及监理认可的工程量增减、现场签证（单项变更1000元以上的设计变更和现场签证）；

②、变更项目及现场签证结算单价，投标单价中已有适用于变更工程的价格，按投标单价的价格变更合同价款；投标单价中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；投标价格中没有类似的单价，按照2009《江苏省计价定额综合单价》、2005《江苏省建筑工程消耗量定额》《江苏省建设工程工程量清单计价施工机械台班费用定额-2005》、 《江苏省建设工程工程消耗量定额综合单价》、《江苏省装饰装修工程消耗量定额综合单价》、《江苏省安装消耗量定额综合单价》、《全国统一安装工程预算定额》及投标时采用的人工、材料、机械价格及取费标准执行，投标中没有的材料价格按甲乙双方及监理三方共同确认。

11.2.其他风险因素由承包人在工程计价时考虑，一并进入综合单价。

12、工程量确认

12.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 按跟踪审计方案程序执行，承包人每月25日提交当月以完工程量报表一式二份。

13、工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间:

13.1预付工程款30%。安装完成付工程款30%，

13.2工程完工付至工程合同总价款的80%；

13.3工程完工后1个月内完成工程竣工验收、竣工备案和决算审计；决算审计由发包人委托有资质的审计单位对工程进行审核，核减在10%以内，审计费用由发包人承担；审减额超过10%，超出部分的审计费用由承包人承担。

13.4决算审计结束后半年内分期付至工程决算价款的95%；

13.5工程决算价款的5%作为质量保证金，二年内（验收合格之日起）付清（无息）；

13.5.1 工程竣工合格之日起在规定质保期截止日内无质量问题，全部返还工程质

量保修金；

13.5.2 如果在规定质保期截止日内存在质量问题，待质量问题修复，顺延一年后，

经检验合格，全部返还工程质量保修金；如仍存在质量问题按有关法律法规的规定解决。

13.5.3工程质量保修金不计利息。

七、材料设备供应
14、发包人供应材料设备：见工艺设备一览表。

14.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符: 按本合同通用条款约定执行

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:按本合同通用条款约定执行

(3)承包人可代为调剂串换的材料:承包人提出需调剂串换的材料经发包人确认可以调剂串换的由承包人调剂串换，发生的费用由承包人承担。

(4)到货地点与一览表不符:按本合同通用条款约定执行

(5)供应数量与一览表不符:按本合同通用条款约定执行

(6)到货时间与一览表不符:若到货时间与一览表有较大不符，有承包人与发包人协调解决。

15、承包人采购材料设备

15.1承包人采购材料设备的约定:执行本合同通用条款28.1-28.5约定，按招标文件、招标答疑、投标书要求的厂家品牌型号规格采购，招标文件、招标答疑、投标书中未明确的，由发包方和使用方指定厂家品牌型号规格。

八、工程变更：按跟踪审计方案程序与本合同通用条款31.1—31.6约定执行。九、竣工验收与结算
工程进度款累计付至工程合同价款（扣除甲供材及业主直接分包的专业分包）的80%时停止拨付，工程完工后1个月内完成工程竣工验收和决算审计；决算审计结束后贰年内（验收合格之日起）付清（无息）；

16、竣工验收

16.1工程安装施工结束后，需要对全系统进行调试，调试合格后方可根据相关标准验收；

16.2系统调试项目包括：

16.2.1各功能设备真空系统测试的项目；

16.2.2蒸汽管道测试；

16.2.3清洗排污试验。

16.2.4冷却水管道测试

16.2.5冷冻水管道测试

16.2.6各工艺管道功能测试

16.2.7各单台设备功能测试

16.2.8动力控制系统需要的对其进行功能和性能测试；

16.3整个施工过程需要清洁施工，及时清理施工垃废料。

16.4承包人提供竣工图的约定:竣工验收后15日内，承包人提供三套竣工图和竣工资料

16.5通过GMP认证；

十、违约、索赔和争议
17、违约

17.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 不适用

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按拖欠款金额的同期贷款利息。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:承担拖欠款金额的同期贷款利息。

双方约定的发包人其它违约责任: 另行协商

17.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:_

工程质量达不到合格标准，除承包人按规定修复，所需费用由承包人自行承担外，需从承包人审计后余款中扣罚承包人工程结算价（扣除甲供材及业主直接分包的专业分包）的2%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:__按本合同通用条款第15.1款约定执行，向发包人支付履约保证金。

双方约定的承包人其它违约责任:另行协商

18、争议

18.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)请_泰州市仲裁委员会___________调解;

(2)采取第__二_种方式解决,并约定向_泰州市_仲裁委员会提请仲裁或向_泰州市_人民法院提起诉讼。

十一、其它
19、工程分包

19.1本工程发包人同意承包人分包工程，但必须在投标时予以申明，分包人不得超过1家。

20、不可抗力

20.1双方关于不可抗力的约定:

执行通用条款39.1条以及七级以上台风、特大暴雨、超警戒水位洪水、五级以上地震等自然灾害及市级政府部门认定的疫情。并经发包人、承包人、监理三方确认为准。

21、保险

21.1本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容: 执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项: /

(2)承包人投保内容: 按泰州市有关规定办理

22、担保

22.1本工程双方约定担保事项如下:

(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 不提供

担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_中标人提供的履约担保金额为伍万圆。投标人必须在收到中标通知书7日内将履约保证金（现金）汇入招标人指定的帐户或采用银行保函,否则，不予签订合同。担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其它担保事项: /

23、合同份数一式:__肆份__________

23.1双方各执份数:______甲方贰份，乙方贰份__________

24、补充条款

24.1 工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是由于对方责任所造成的实际损失,向对方提出经济补偿或工期顺延的要求.

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定,按照索赔处理的原则和程序,在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式进行调整。

24.2 所有专业工程分包单位的选择必须经发包人认可方为有效。

24.3工程进度按月考核，按月在工程进度款中扣罚工程延期罚金（罚金1000元/天），次月不补，工程竣工验收时间如在总工期内，决算审计后退还工程延期罚金，不计利息，不奖励。工程竣工时间超出总工期，按工程延期天数计算罚金，工程延期一天罚金5000元。

24.4劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场，视为违约一次，违约一次，承包人向发包人支付违约金10000元。

24.5施工管理

24.5.1投标文件中承诺的项目班子管理人员严禁更换，特殊情况需更换时，应事先征得发包人同意后再选派同等条件的人员替换，并视承包人违约，技术负责人违约一次支付违约金1万元/人次，其他人员0.5万元/人次。如若未经发包人同意擅自更换项目工程，将对承包人按照相关法律法规文件处以相应的罚款。

24.5.2项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，发包人有权要求更换，并视中标人违约，违约一次支付违约金1万元/人次。

24.5.3项目工程师及施工管理人员要接受发包人或受委托人的考勤，缺勤1人次罚500元人民币，项目工程师必须驻现场，且必须参加工程会议，每缺勤一次罚500元人民币，每周检查，在工程进度款中扣除,以后不补。每天上午10点向发包人或受委托人交当日考勤记录，未考勤、逾期的作缺勤处理。

24.5.4承包人的项目工程师和各技术负责人的证书由发包人保存到项目竣工。

24.6保修期：承包人无正当理由持续停工20天或累计停工40天，发包人有权终止合同，拒绝支付已完成的工程价款，并另选施工单位进行余下工程的施工。

24.7保修期：贰年。

25 其它

25.1在发包人按规定支付工程款后，若承包人故意拖欠员工工资，在建管部门监督下发包人有权从工程款中直接支付。

25.2承包人负责办理垃圾废品外运手续并承担费用，发包人积极配合并提供相关证明。

25.3 本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

第四章 合同文件格式一、合同协议书
发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容： 同招标内容

工程立项批准文号：

2、工程承包范围

承包范围： 同招标内容。

3、合同工期

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天。

4、质量标准

工程质量标准： 同投标文件

5、合同价款

金额（大写）： 元（人民币）￥： 元

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书、承诺及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程报价书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、工程质量保修期期限按国家规范要求执行。

11、合同生效

11.1合同订立时间： 年 月 日

11.2合同订立地点：

11.3本合同双方约定 后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

地 址： 地 址：

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码

二、施工工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担工程质量保修责任

质量保修范围包括：设备安装工程、各类管道安装工程、控制管线的安装工程、自动化控制装备、信息化处理平台、辅助设施等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

(2)设备安装为 年；

(3)管线安装工程为 年；

(4)自动化仪器仪表为 年

（5）信息化处理平台（包括附属设施装备）为 年

（6）其他约定：实际竣工即工程完工且经质检部门验收合格，正式办理交付使用手续之日。

2.2质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

3、质量保修责任

3．1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后当日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

3．2发生须紧急抢修事故（如管道漏水、漏气、漏料、信息化平台瘫痪、各检测元件、各动作执行元件等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保安装的质量。因承包人致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3．4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5% 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 （大写）。质量保修金银行利率为 零 。

5、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

6、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金根据不同的分部、分项工程的实际情况按比例分期返还。工程在竣工验收合格期满两年内无质量问题出现，返还保修金80%；屋面保修期满无质量问题，返还保修金的20%。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

年 月 日 年 月 日

第五章 投标文件商务标投标文件格式

提取2车间设备、管道安装

以及自动化设计安装和信息化建设

安装工程

投 标 文 件

项目编号:TJ-XM(BZ)-ZB(SBAZ)********

项目名称：

投标文件内容： 投标文件商务标

投 标 人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投 标人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名）为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字） 性别 ： 年龄：_______

身份证号码： 职务：____ ___

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

(注：开标时要另外单独提供原件一份，以备查验如有合作分包的，需要同时提供一份，并注明共同参与的项目和合作方)

三、投 标 函
致： {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {项目编号} 的 {招标工程项目名称} 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以 元（小写 元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按　　　　天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标保证金。

13、其他补充说明： {补充说明事项，包括合作方单位}

投 标 人： 名称 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称： 开户银行账号：

日期：_____年____月____日

四、投 标 函 附 录

序号
项目内容
合同条款号
约定内容
备 注

1
履约保证金

（本招标文件规定）


2
施工准备时间

签订合同后（ ）天


3
施工总工期

（ ）日历天


4
提前工期奖

（ \ ）元/天


5
误期违约金额

（1000 ）元/天


6
误期赔偿费金额

合同价款（5）%


7
质量标准




8
工程质量违约金最高限额

（ ）元


9
进度款付款时间

签发月付款凭证后（ ）天


10
竣工结算款付款时间

签发竣工结算付款凭证后（ ）天


11
保修期

依据保修书约定的期限


12





13

五、工程量清单报价书

工 程 量 清 单 报 价 书

工程量清单报价合计：

编制人员(造价执业人员)： (签字)

编制人员(造价执业人员)： (执业章)

编制日期：

(一) 投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为人民币。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

8.工程量清单表格按一点智慧清单软件提供的表格样式进行编制.

投标报价汇总表

工程名称：

序 号
工程项目名称
合计（万元）
备 注

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

（注：可多表说明）

其余表格参照《江苏省建设工程量清单计价规范》

1、 单项工程汇总表

2、 单位工程汇总表

3、 分部分项工程量清单报价表

4、 分部分项工程量清单综合单价分析表

5、 措施项目报价表（一）

6、 措施项目报价表（二）

7、 措施项目费用分析表

8、 规费和税金清单报价表

9、 零星工作项目报价表

10、其他项目报价表

11、主要材料报价表

第六章 投标文件技术标投标文件格式

提取2车间设备、管道安装

以及自动化设计安装和信息化建设

安装工程

投 标 文 件

项目编号:TJ-XM(BZ)-ZB(SBAZ)********

项目名称：

投标文件内容： 投标文件技术标

投 标 人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日

(一)资格证明材料

(二)项目管理机构配备情况

(三)拟分包情况表

(四)投标单位的业绩材料（近二年类似项目安装工程）和投标人认为需要提供的其他资料。

附表一

主要施工人员表

机 构
项目工程师
姓 名
职 务
职 称
主要资历、经验及

承担过的项目

总

部
项目主管





技术负责人

现

场
项目工程师





技术负责人





施工员





质检员





材料员





安全员

附表二

承包工程设立的组织机构

（盖公章）

说

明

姓 名

性 别

年 龄


职 称

职 务

学 历


参加工作时间

担任该岗位工作年限


资格证书编号


在建和已完成工程项目情况

建设单位
项目名称
建设规模
开、竣工日期
在建或已完
工程质量

附表三

拟在本工程任职的主要人员履历表

应就建造师、技术负责人、各工种负责人分别填表

(五) 施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附图表。

(1) 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施；

(2) 确保工程质量管理体系与措施；

(3) 确保安全生产、文明施工管理体系与措施；

(4) 工程进度计划与措施及施工网络图；

(5) 确保工程进度计划及技术组织措施(附施工进度表或工期网络图)；

(6) 资源配备计划

①工程投入的主要物资(材料)情况描述及进场计划(附拟投入的主要施工机械设备表)；

②工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

③劳动力安排计划及劳动力使用计划表；

(7) 施工总平面图及临时用地表；

(8) 有必要说明的其他内容。

附表一

拟投入本工程的主要施工机械表

序号
机械设备种类
型 号

规 格
额定功率
数 量
新旧

程度
是否

自有
用于施工部位
备 注

第七章 工程技术要求

1、工程质量要求：符合GMP要求

2、安全文明施工要求：达到泰州市安全文明工地标准

3、中标人在与招标人签订合同时，必须保证响应并履行招标文件中的各项条款和投标文件中所承诺的内容，否则招标人有权另选施工单位，中标人若中途中止合同，招标人按已完成工程合格部分（监理签认合格）的50%工程款结算，并扣除履约保证金。

4、投标人必须具备质量保证体系，并保证质量理体系的良好运行。

5、材料（设备）采购确定和要求

1） 本工程所需的相关由中标人采购的材料，由中标人根据设计及合同的要求选购供货，但必须符合规范的要求。主要材料（包括价格）须经招标人认可后方可使用。

2） 中标人采购的全部材料必须是全新并没有缺陷的。中标人负责选购和确定的材料必须符合招标人的要求和招标文件及有关图纸和规范要求。中标人必须提供制造商的产品质保书、购货发票复印件和检验试验报告。招标人对任何材料使用的批准，并不分担中标人应负的责任。

6、本工程原则上除本招标文件约定的由招标人提供设备（材料）外，其它材料（设备）均由中标人采购提供，但招标人保留对部分材料（设备）的采购权，如招标人要求对某些材料进行自行采购，中标人应无条件服从招标人的意愿。

7、计价应依据招标文件、设计施工图纸、承包人制定的施工组织设计（施工方案）、企业定额或《江苏省建设工程清单计价费用定额》、《江苏省建设工程消耗量定额》和省、市造价站颁发的计价依据，并参照泰州市建设工程造价管理站发布的2012年9月《泰州市工程造价》或市场采购价进行编制。

8、装饰材料价格参照最新的泰州市市场价格信息结合实际情况自报。

9、风险费用的计算方法：由承包人自行计算风险包干，并对本工程的各种风险及其费用作出正确的判断，体现在投标中，结算时不予调整。

第八章 图纸、工程规范

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或工程建设标准、规范要求,同时必须满足以下要求:

1.1《建设工程量清单计价规范GB50500-2008\2009》

1.2《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》

1.3《江苏省建设工程价款结算方法》

1.4《江苏省建设工程量清单计价规范（DBJ34/T-206-2005）》

1.5《江苏省建设工程工程消耗量定额综合单价》

1.6《江苏省安装消耗量定额综合单价》

1.7《江苏省建设工程工程量清单计价施工机械台班费用定额-2005》

1.8《全国统一安装工程预算定额》

2、根据工程设计要求，该项工程的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足公认的现行标准和相应的技术规范要求以及设计图纸上要求的施工工艺标准、规范要求。并且上述这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

第九章 工程量清单
(另册)

第十章 承 诺 书

承 诺 书

我公司郑重承诺：参加该工程的投标，保证无出借资质、非法转包、非法分包等现象的发生，保证按投标标书中的项目管理人员进场管理，以确保工程的质量和安全。同时无围标、串标等不良行为。否则愿意接受相关部门的处理、处罚并没收投标保证金。

投标单位（盖章）：

企业法人签字：

年 月 日

(注：开标时要另外单独提供原件一份，以备查验)