我单位衢州市柯城区人民法院定于2017年7月5日在柯城区公共资源交易中心（浮石路188号住建局4楼）确定衢州市柯城区法院审判法庭诉讼服务中心装修改造项目-服务大厅装修工程的承包商。

1.项目概况

衢州市柯城区法院审判法庭诉讼服务中心装修改造项目-服务大厅装修工程，工程地址位于衢州市柯城区人民法院，主要内容为施工图纸范围内建筑装饰工程及安装工程施工等工作内容。工期70日历天；交易范围按施工图纸，具体内容见工程量清单。本工程审定预算价为*******元（含暂列金50000元），审定最高限价为*******元（含暂列金50000元）。投标报价在*******元以下的为有效报价范围（四舍五入，精确到元）。投标人的投标报价在有效报价范围之外的为无效报价，商务标作废标处理。为防止投标人低价抢标，（最高限价-暂列金*1.11）×85%+暂列金*1.11作为风险控制价，即风险控制价为*******元（精确到元）。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。根据衢州市建设工程施工招标投标评标办法的规定，拟采用二次平均法评标。

2.交易资格要求

2.1本次交易从柯城区承包商入围名录B组且已办理交易IC卡的企业中确定。要求承包企业须具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，具备有效的安全生产许可证；企业拟派项目负责人须具备有效的建筑工程二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（开标时，需携安全生产许可证，项目负责人B证原件到场）。

2.2投标人需在柯城区公共资源监督管理综合信息系统进行报名，并于开标当天由法定代表人或其委托代理人在投标截止时间前通过企业CA数字认证证书签到。未办理企业信息入库的投标人请登录衢州市公共资源监管网（http://www.qzztb.net）办理投标人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州报价工具版本号（4.2.0）制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中。柯城区使用总价与下浮率法，小额报价工具4.2.0版本无需组价可直接PDF转换并生成加密标书即可。法定代表人身份证明，授权委托书按需求提供纸质一份，无需上传到报价工具中。

3. 本项目交纳交易保证金 32000元整。

4.报价函的递交

报价函递交的截止时间为2017年7月5日09:30时，地点为柯城区公共资源交易中心。资料费100元/份。备注：投标截止时间前，投标单位请另外提供一份纸质版投标文件，在开标现场，递交给工作人员。

5.其他款项

例：1、本次工程交易中出现的违法违规行为按《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》处理；

2、合同参照的版本：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）；

3、合同价款的调整、支付、变更：本工程采用固定单价合同承包；

4、本工程款支付方式：

1）工程竣工一次性验收合格后且通过审计部门审计后付至工程审计价的95%，余下5%款项作为保修金。

2）保修期2年（自竣工验收结算结束之日算起），在这期间保修金不计息.保修期满无施工质量问题一次性退还5%保修金。

6.工程量变更的有关要求：

工程量变更的有关要求：缺项、漏项、设计变更等。变更程序按衢住建［2013］68号、衢市政［2011］35号文等规定执行。因工程变更增加费用超过合同价的10%需发包人承担的，应由区相关部门组织人员核实后方可组织施工，否则增加费用由承包方自行解决。

7.本工程实行履约保证金制度，承包人应在中标通知书发出之日起三天内内向发包人递交履约金，支付中标价的10%的履约保证金，（以银行汇票或转帐支票方式），缴存至招标人指定的银行帐户。

履约保证金用于担保的项目，因承包人原因造成的违约，按以下条款执行。其中：

(1)工程质量占：30%，若未一次性通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚工程质量部分的100%保证金。

(2) 工期占：30%，因施工方的原因未能按时交付工程使用，承包方每日支付违约金2000元人民币，上不限额；如工期延误超出10天的，发包人还将没收全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。如交纳风险控制保证金的，因施工方的原因未能按时交付工程使用，除支付上述履约保证金中的工期违约金外，同时再从风险控制保证金中按每日2000元人民币扣除工期违约金，直至扣完60%风险控制保证金。

(3)项目负责人到位占：10%，确保项目负责人到位率每周5天、每天8小时以上，如达不到，按1000元/天扣罚，技术负责人、施工员及项目班子人员到位率每周6天、每天8小时以上，如达不到，按600元/天/人罚款，直至扣罚项目班子的100%保证金；如果确需更换项目负责人的,应征得建设单位同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的项目负责人不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。每违法更换一次罚款10000元；

(4)安全生产占：10%，若发生安全事故，一切责任由承包方承担，若发生安全生产重大责任事故，扣罚安全生产事故部分的100%保证金，并承担由此给建设单位造成的损失；

(5)管理制度占：5%，在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求调整充实力量，承包人必须无条件接受；当上述措施无效时，可视情节进行处罚，直至终止合同，并承担由此引起的一系列经济损失；

(6)设备的到位率：5%，机械设备的到位率100%，如未达到，发包人有权视情况进行扣罚；

(7)廉政保证金占：10% ，按实际发生计取，上限额为30万元；施工方不得以任何形式向与本工程相关管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，一经查实扣除贿赂款5倍的廉政保证金，情节严重者将移交相关执法部门处理，发包方并有权终止施工合同。

8.本工程部分材料推荐品牌范围详见工程量清单说明附件（一）：

8.1承包人采购的所有设备和材料，可选用推荐品牌或同等或以上档次品牌，但采购前需要携带材料、设备的出厂检验报告、产品合格证书及环保检测证书等提前报监理工程师、发包人审核，发包人确认后方可采购，并应提供生产厂家供货发票；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。承包人采购的所有设备和材料，发包人没有明确品牌范围的，承包人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，涉及到装饰用的材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家应通过ISO质量认证，并符合国家绿色、环保规范要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料进行施工，所有材料均应有合格证和质保书。承包人在订购大批物料前，承包人要免费提供样本/样品作认可之用，并须在工地保存认可的样本/样品，作为以后验收货物或工程的标准。所有材料均应有合格证和质保书，并经现场监理及发包人认可后方可用于工程中。需要检测的材料必须先检测后使用。若使用劣质或未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自负。

8.2工程完工后，发包人将进行室内环境检测，如室内环境质量未达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）中Ⅰ类民用建筑工程标准要求的或未达到浙江省《民用建筑装饰装修工程室内环境检测与验收规范》（DB33/T 1084-2011）中I类民用建筑装饰装修工程标准要求的，发包人将对承包人处以合同价15%的处罚。

9.招标人在中标公示前到市监管办、检察院、人民法院对中标候选人进行不良行为、行贿犯罪记录和企业经营过程不良行为查询,中标候选人存在下列情形之一的，取消其中标资格，招标人可以按照商务分得分排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。

9.1投标人或其项目负责人（项目经理）在投标截止时间有衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计）；

9.2投标人或其项目负责人（项目经理）在投标截止时间前两年内有行贿犯罪记录【以“检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函”为准】。

9.3企业经营过程不良行为是指在浙江法院执行管理系统中有因拖欠民工工资、工程材料款等被起诉正在执行，尚未履行或有3次及以上因拖欠民工工资、工程材料款等被法院强制执行过。

附：（1）工程量清单说明附件（一）

（2）评标办法

（3）报价函（需密封）

（4）法定代表人身份证明书

（5）授权 委 托 书

（6）资格后审承诺书

（7）工程量清单

衢州市柯城区人民法院

浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：徐露花 电话：****-*******

衢州市柯城区公共资源交易中心

2017年6月28日

附1：工程量清单说明附件（一）

衢州市柯城区法院审判法庭诉讼服务中心装修改造项目-服务大厅装修工程

主要材料推荐品牌表

附2： 评标办法

二次平均法：

先对全部有效报价进行第一次平均，再对不高于第一次平均值的报价进行第二次平均，其第二次平均值作为最佳评标价。投标人报价低于最佳评标价的95%的商务标得零分。只有一个有效报价或不高于第一次平均值的有效报价只有一个时，该有效报价为最佳评标价。

投标人商务分的确定：

各投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。

计算投标人商务得分时：当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣4分；当K值小于零时，K值每减1%，在商务分上扣2分(商务标得零分的除外)；K值不为整数时以直线插入法计算，商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。得分相同，最低报价为第一候选承包商。（如果报价相同时，则现场抽签确定）。

附件3：报价函

报 价 函

致：

经研究工程交易公告的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）元整￥元（即下浮% ，下浮率=｛1-［中标价-暂列金×（1+税率）］÷［审定预算价-暂列金×（1+税率）］｝×100%，结果保留二位小数）的报价承包该项目，并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果确定我方为承包商，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，日历天内完工，并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。

我方符合交易公告上的资格条件并按交易公告递交了交易保证金。

企业资格：

项目负责人姓名：身份证号码：项目负责人资格：

承包商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

年月日

附件4：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：职务：

系（承包商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

承包商：（盖公章）

日 期：年月日

附件5：授 权 委 托 书

授权 委 托 书

我（姓名）（身份证号）以（公司名称）法定代表人的身份授权（姓名） （身份证号）为本公司的全权代表，以我公司的名义参加工程的开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托

承包商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

联系电话：

年 月 日

（注：授权委托书无需密封，开标现场交于工作人员）

附件6：资格后审承诺书

资格后审承诺书

（发包人名称）：

我（承包商名称）现投标（工程名称），在充分理解招标文件的基础上，保证我单位及拟安排本项目的项目负责人（项目经理）在投标截止时间没有正在公示期的不良行为。【公示期限和范围:在衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计】及在企业经营过程中无不良行为【范围：指在浙江法院执行管理系统中有因拖欠民工工资、工程材料款等被起诉正在执行，尚未履行或有3次及以上因拖欠民工工资、工程材料款等被法院强制执行过】以及项目负责人（项目经理）未担任其他在施建设工程项目的项目负责人，项目负责人（项目经理）具有有效的注册建造师证和安全生产考核合格证，如有隐瞒不报的情况，愿意接受发包人和有关部门的任何处罚。

特此承诺。

承包商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

年 月 日