广州市永大集团公司一号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目招标公告

根据《广州市土地管理委员会会议纪要》（穗土委纪[2014]2号）的精神及《广州市土地开发中心关于配合收储地块工作的函》的安排，并且本项目资金已落实，广州市永大集团公司现对永大集团1号地部分地块场地围蔽、上盖拆除、土地平整及场地看管工程项目进行施工总承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：广州市永大集团公司一号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目

二、招标单位：广州市永大集团公司

联系人：张先生 联系电话：***-********-***

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联系人：刘先生 联系电话：136*****237

招标监督机构：广州广悦资产管理有限公司

投诉电话：***-********-***

三、建设地点：广州市番禺区南村镇市头村

四、项目概况：本项目为广州市永大集团公司位于广州市番禺区南村镇市头村的永大1号地部分地块，总建设用地面积301499平方米，要求清退该地块所有未清退的租户以及拆除该地块区域内所有厂房、库房、办公楼、烟囱等建（构）筑物及附属设施（备）（除1栋已列入文物保护的建筑物不拆除外）至原地面标高，余泥渣土须清运完毕，总建筑面积约为18万平方米。根据要求所有收储地块交地前必须围蔽，该地块围蔽总长约4100米，涉及新建围墙总长度约1700米。施工单位与具有保安服务资质的公司同时进场，施工单位完成项目全部租户的清退、全部房屋拆除及地上附着物清理、场地平整至原地面标高和场地围蔽后，继续由具有保安服务资质的公司进行场地看管。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：

1.本工程划分为1个标段。

2.招标内容、规模、承包方式和招标控制价：

【项目编号：JG2017-5463 】、【招标内容：本工程是广州市永大集团公司1号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目。总建设用地面积301499平方米，要求清退该地块所有未清退的租户以及拆除该地块区域内所有厂房、库房、办公楼、烟囱等建（构）筑物及附属设施（备）（除1栋已列入文物保护的建筑物不拆除外）至原地面标高，余泥渣土须清运完毕，总建筑面积约为18万平方米。根据广州市土地开发中心要求所有收储地块交地前必须围蔽，该地块围蔽总长约4100米，涉及新建围墙总长度约1700米。施工单位与具备保安服务资质的中标单位同时进场，施工单位完成项目全部租户的清退、全部房屋拆除及地上附着物清理、场地平整至原地面标高和场地围蔽后，继续由具备保安服务资质的中标单位进行场地看管。

承包方式：本项目承包方式为施工总承包，具体内容包清退地块区域内的所有租户、包施工、包材料（材料、设备要在投标报价中列明品牌、规格、型号等相关内容）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包创优工程的组织工作和资料汇总等的综合单价包干、项目措施费包干；包本标段施工总承包管理、包施工配合、包安保服务费等费用。

招标控制价：总价20,976,847.53元。工程12,930,111.53元（其中安全文明施工费535,525.59元），安保费用8,046,736.00元(主体执行阶段场地看护：即场地围蔽、清场、爆破及拆除建筑物并平整场地阶段，暂定6个月,安保费用按月结算，每月876,936.00元，以招标人书面通知进场开始计算。日常维护阶段场地看护：即日常管理，等待移交开发商阶段，暂定6个月,按月结算，每月287,520.00元。处置各类维稳、突发事件及维护秩序等费用1,060,000.00元整)。

六、工期：施工方须于2017年12月30日前完成场地围蔽、清场、爆破及拆除建筑物并平整场地，达到具备移交市土地中心的交地条件。安保公司对地块的看管暂定12个月，以招标人书面通知进场之日起开始计算至招标人书面通知撤场之日止。

七、资金来源：自筹资金

八、报名及获取招标文件的时间、地点、方式

1.报名时间：2017年7月 14日至 2017年7月 21日(节假日除外)上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，由申请人到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）指定的报名窗口投标报名并购买招标文件，逾期不受理。

2.投标申请人报名时须提交的资料详见《投标申请人报名提交资料一览表》，按顺序装订成册，打印总目录，一式两份，否则不予报名及购买招标文件；

3.购买招标文件每套人民币500元，由收款机构开具发票。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

九、递交投标文件时间与开标时间

1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年 8 月 8日，投标人应于当日上午9 时40 分至10时 00 分将投标文件递交至广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心 14 号开标室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3. 开标时间：2017年 8月8 日 10 时 00 分。

4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站发布公告信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

十、办理投标登记手续

投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站办理网上投标登记手续。

1.投标人应遵循以下程序完成网上投标登记手续：

（1）登录广州公共资源交易中心网站投标人服务专区完成投标人的相关信息录入。

（2）投标人应在投标报名前在广州市公共资源交易中心办理企业信息登记备案（IC卡），无企业信息登记备案（IC卡）的投标申请将不予受理。

2. 投标保证金及投标报名费：

（1）投标保证金15万元，投标担保须在开标前完成缴纳。如中标单位未按招标单位要求的时间签署有关合同文件，招标单位有权没收中标单位的投标保证金。

（2）投标报名费为100元/标段，报名费须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

十一、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，非电子化资审。

十二、投标人合格条件：

1.投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。

2.投标人具备中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）独立法人资格并执有有效的法人营业执照；

3.投标人应具备以下资质：

（1）投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包贰级或以上级别施工总承包资质及安全生产许可证；

（2）投标人在广州市进行工商登记并持有广东省公安机关核发的《保安服务许可证》或持有省级公安机关核发的《保安服务许可证》，并持有广州市公安局核发的《保安服务公司设立分公司备案证明》；

（3）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：房屋建筑工程专业二级或以上级别注册建造师；

4.2014年1月1日至今已完成过质量合格的类似拆除工程业绩（类似工程是指爆破与拆除工程业绩）。联合体主体单位需同时提供施工合同证明及竣工验收报告资料,业绩的时间金额以竣工验收报告为准。

5.项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

6.投标人（联合体主体单位）建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。

7.投标人已按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》（格式详见附件二）。

8.投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标承诺书（格式详见附件三）。

9.投标人（联合体主体单位和成员单位）近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，投标人的法定代表人和项目负责人近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为（须按要求提供检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函）。

10.关于联合体：本项目允许联合体投标；

本项目允许联合体投标。如投标人组成联合体，应以施工总承包方为主办方，主办方应具备建筑工程施工总承包贰级或以上级别，并签定联合体工作协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体协议参考格式详见附件四。

未在招标公告第十二条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十三、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、招标控制价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

十四、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。

十五、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过否决性条款审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。

十六、本工程根据国家和省、市有关计价规范设置招标控制价。

十七、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，于本公告发出之日起三日内向招标人书面提出，逾期不予受理该异议。

异议受理部门：广州广悦资产管理有限公司

异议受理电话：***-********-***

地 址：广州市越秀区东华西路三拱直街9号

十八、本公告在广州公共资源交易中心网站，广东省机电设备招标中心有限公司网站、等法定媒体发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

广州市永大集团公司

广东省机电设备招标中心有限公司

2017年 7 月 13 日

附件一：《投标申请人报名提交资料一览表》

附件二：《投标申请人声明》

附件三：《投标承诺书》

附件四：《联合体共同投标协议》

附件一：

投标申请人报名提交资料一览表

工程名称：　

投标人（盖章）：

审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。
招标人或招标代理机构接收资料人员签名：		投标申请人的代表签名：
序号	项目			内页码	报名提交资料要求	审核情况	备注
						（此栏不需申请人填写）
1	广州建设工程投标报名申请表（一式两份，不用装订）			原件	须提交书面资料
2	法定代表人证明书及投标代表的法定代表人授权委托书			原件	须提交书面资料
3	具备中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）独立法人资格并执有有效的法人营业执照；			核对原件	须提交书面资料
4	投标人持有投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包贰级或以上级别施工总承包资质和在广州市进行工商登记并持有广东省公安机关核发的《保安服务许可证》或持有省级公安机关核发的《保安服务许可证》，并持有广州市公安局核发的《保安服务公司设立分公司备案证明》；			核对原件	须提交书面资料
5	投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：房屋建筑工程专业二级或以上级别注册建造师；				核对原件		须提交书面资料
6	2014年1月1日至今已完成过质量合格的类似拆除工程业绩。				核对原件		须提交书面资料
7	投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标申请人声明（格式详见附件二）				原件		须提交书 面资料
8	投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标承诺书（格式详见附件三）				原件		须提交书 面资料
9	投标人（联合体主体和成员单位）近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，投标人的法定代表人、项目负责人近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为（须按要求提供检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函）				核对原件		须提交书 面资料
10	投标人（或联合体主体）建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。（须提供负责人为企业在册人员证明）				原件		须提交书 面资料
11	本项目允许联合体投标

注： 1、本表一式两份，一份附于报名资料内首页，作为报名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

2、本表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标人代表共同签署。

附件二：

投标申请人声明

　　　　　　　　　　　：

本公司就参加　　　　　　　　　　　投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、我单位知悉并确保具备履行本项目执行职责的能力，包括但不限于：没有处于被行政或司法机关责令停业或停止承接项目任务或停止投标资格的状态；没有出现严重的信用和信誉危机；没有处于财产被接管或冻结或破产的状态；在本项目投标截止时间前3年内，我单位及我单位工作人员没有司法机关或纪检监察机关已书面认定的行贿记录，没有因违反国家和省有关招标投标法律法规被行政处罚或行政处分，没有发生过重大建设项目责任事故。

四、我单位及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写；我单位与招标人、招标代理没有隶属关系或其他利害关系。

五、我单位在本投标文件确定的项目负责人在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

我单位违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我单位愿意接受公开通报，放弃中标资格，放弃投标保证金，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标申请人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

申请日期：2017年 月 日

附件三：

投标承诺书

　　　　　　　　　　　：

本公司就参加　　　　　　　　　　　投标工作，作出郑重承诺：

一、投标人未曾或未正受到责令停业的行政处罚或未正处于财务被接管、冻结、破产的状态；投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；投标人近三年未受过其他行政处罚。

特此承诺。

投标申请人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

申请日期：2017年 月 日

附件四：

联合体共同投标协议（参考格式)

广州市永大集团公司一号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目招标公告

根据《广州市土地管理委员会会议纪要》（穗土委纪[2014]2号）的精神及《广州市土地开发中心关于配合收储地块工作的函》的安排，并且本项目资金已落实，广州市永大集团公司现对永大集团1号地部分地块场地围蔽、上盖拆除、土地平整及场地看管工程项目进行施工总承包公开招标，选定承包人。

一、工程名称：广州市永大集团公司一号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目

二、招标单位：广州市永大集团公司

联系人：张先生 联系电话：***-********-***

招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联系人：刘先生 联系电话：136*****237

招标监督机构：广州广悦资产管理有限公司

投诉电话：***-********-***

三、建设地点：广州市番禺区南村镇市头村

四、项目概况：本项目为广州市永大集团公司位于广州市番禺区南村镇市头村的永大1号地部分地块，总建设用地面积301499平方米，要求清退该地块所有未清退的租户以及拆除该地块区域内所有厂房、库房、办公楼、烟囱等建（构）筑物及附属设施（备）（除1栋已列入文物保护的建筑物不拆除外）至原地面标高，余泥渣土须清运完毕，总建筑面积约为18万平方米。根据要求所有收储地块交地前必须围蔽，该地块围蔽总长约4100米，涉及新建围墙总长度约1700米。施工单位与具有保安服务资质的公司同时进场，施工单位完成项目全部租户的清退、全部房屋拆除及地上附着物清理、场地平整至原地面标高和场地围蔽后，继续由具有保安服务资质的公司进行场地看管。

五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：

1.本工程划分为1个标段。

2.招标内容、规模、承包方式和招标控制价：

【项目编号：JG2017-5463 】、【招标内容：本工程是广州市永大集团公司1号地部分地块场地围蔽、上盖拆除及场地看管项目。总建设用地面积301499平方米，要求清退该地块所有未清退的租户以及拆除该地块区域内所有厂房、库房、办公楼、烟囱等建（构）筑物及附属设施（备）（除1栋已列入文物保护的建筑物不拆除外）至原地面标高，余泥渣土须清运完毕，总建筑面积约为18万平方米。根据广州市土地开发中心要求所有收储地块交地前必须围蔽，该地块围蔽总长约4100米，涉及新建围墙总长度约1700米。施工单位与具备保安服务资质的中标单位同时进场，施工单位完成项目全部租户的清退、全部房屋拆除及地上附着物清理、场地平整至原地面标高和场地围蔽后，继续由具备保安服务资质的中标单位进行场地看管。

承包方式：本项目承包方式为施工总承包，具体内容包清退地块区域内的所有租户、包施工、包材料（材料、设备要在投标报价中列明品牌、规格、型号等相关内容）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包创优工程的组织工作和资料汇总等的综合单价包干、项目措施费包干；包本标段施工总承包管理、包施工配合、包安保服务费等费用。

招标控制价：总价20,976,847.53元。工程12,930,111.53元（其中安全文明施工费535,525.59元），安保费用8,046,736.00元(主体执行阶段场地看护：即场地围蔽、清场、爆破及拆除建筑物并平整场地阶段，暂定6个月,安保费用按月结算，每月876,936.00元，以招标人书面通知进场开始计算。日常维护阶段场地看护：即日常管理，等待移交开发商阶段，暂定6个月,按月结算，每月287,520.00元。处置各类维稳、突发事件及维护秩序等费用1,060,000.00元整)。

六、工期：施工方须于2017年12月30日前完成场地围蔽、清场、爆破及拆除建筑物并平整场地，达到具备移交市土地中心的交地条件。安保公司对地块的看管暂定12个月，以招标人书面通知进场之日起开始计算至招标人书面通知撤场之日止。

七、资金来源：自筹资金

八、报名及获取招标文件的时间、地点、方式

1.报名时间：2017年7月 14日至 2017年7月 21日(节假日除外)上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，由申请人到广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）指定的报名窗口投标报名并购买招标文件，逾期不受理。

2.投标申请人报名时须提交的资料详见《投标申请人报名提交资料一览表》，按顺序装订成册，打印总目录，一式两份，否则不予报名及购买招标文件；

3.购买招标文件每套人民币500元，由收款机构开具发票。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

九、递交投标文件时间与开标时间

1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2017年 8 月 8日，投标人应于当日上午9 时40 分至10时 00 分将投标文件递交至广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心 14 号开标室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3. 开标时间：2017年 8月8 日 10 时 00 分。

4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意广州公共资源交易中心网站发布公告信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

十、办理投标登记手续

投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站办理网上投标登记手续。

1.投标人应遵循以下程序完成网上投标登记手续：

（1）登录广州公共资源交易中心网站投标人服务专区完成投标人的相关信息录入。

（2）投标人应在投标报名前在广州市公共资源交易中心办理企业信息登记备案（IC卡），无企业信息登记备案（IC卡）的投标申请将不予受理。

2. 投标保证金及投标报名费：

（1）投标保证金15万元，投标担保须在开标前完成缴纳。如中标单位未按招标单位要求的时间签署有关合同文件，招标单位有权没收中标单位的投标保证金。

（2）投标报名费为100元/标段，报名费须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

十一、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，非电子化资审。

十二、投标人合格条件：

1.投标文件中有法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。

2.投标人具备中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）独立法人资格并执有有效的法人营业执照；

3.投标人应具备以下资质：

（1）投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包贰级或以上级别施工总承包资质及安全生产许可证；

（2）投标人在广州市进行工商登记并持有广东省公安机关核发的《保安服务许可证》或持有省级公安机关核发的《保安服务许可证》，并持有广州市公安局核发的《保安服务公司设立分公司备案证明》；

（3）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：房屋建筑工程专业二级或以上级别注册建造师；

4.2014年1月1日至今已完成过质量合格的类似拆除工程业绩（类似工程是指爆破与拆除工程业绩）。联合体主体单位需同时提供施工合同证明及竣工验收报告资料,业绩的时间金额以竣工验收报告为准。

5.项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

6.投标人（联合体主体单位）建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。

7.投标人已按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》（格式详见附件二）。

8.投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标承诺书（格式详见附件三）。

9.投标人（联合体主体单位和成员单位）近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，投标人的法定代表人和项目负责人近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为（须按要求提供检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函）。

10.关于联合体：本项目允许联合体投标；

本项目允许联合体投标。如投标人组成联合体，应以施工总承包方为主办方，主办方应具备建筑工程施工总承包贰级或以上级别，并签定联合体工作协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体协议参考格式详见附件四。

未在招标公告第十二条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十三、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、招标控制价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标答疑中明确说明。

十四、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。

十五、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过否决性条款审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。

十六、本工程根据国家和省、市有关计价规范设置招标控制价。

十七、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，于本公告发出之日起三日内向招标人书面提出，逾期不予受理该异议。

异议受理部门：广州广悦资产管理有限公司

异议受理电话：***-********-***

地 址：广州市越秀区东华西路三拱直街9号

十八、本公告在广州公共资源交易中心网站，广东省机电设备招标中心有限公司网站、等法定媒体发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

广州市永大集团公司

广东省机电设备招标中心有限公司

2017年 7 月 13 日

附件一：《投标申请人报名提交资料一览表》

附件二：《投标申请人声明》

附件三：《投标承诺书》

附件四：《联合体共同投标协议》

附件一：

投标申请人报名提交资料一览表

工程名称：　

投标人（盖章）：

审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。
招标人或招标代理机构接收资料人员签名：		投标申请人的代表签名：
序号	项目			内页码	报名提交资料要求	审核情况	备注
						（此栏不需申请人填写）
1	广州建设工程投标报名申请表（一式两份，不用装订）			原件	须提交书面资料
2	法定代表人证明书及投标代表的法定代表人授权委托书			原件	须提交书面资料
3	具备中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）独立法人资格并执有有效的法人营业执照；			核对原件	须提交书面资料
4	投标人持有投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包贰级或以上级别施工总承包资质和在广州市进行工商登记并持有广东省公安机关核发的《保安服务许可证》或持有省级公安机关核发的《保安服务许可证》，并持有广州市公安局核发的《保安服务公司设立分公司备案证明》；			核对原件	须提交书面资料
5	投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：房屋建筑工程专业二级或以上级别注册建造师；				核对原件		须提交书面资料
6	2014年1月1日至今已完成过质量合格的类似拆除工程业绩。				核对原件		须提交书面资料
7	投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标申请人声明（格式详见附件二）				原件		须提交书 面资料
8	投标人已按格式及内容要求签署盖章的投标承诺书（格式详见附件三）				原件		须提交书 面资料
9	投标人（联合体主体和成员单位）近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，投标人的法定代表人、项目负责人近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为（须按要求提供检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函）				核对原件		须提交书 面资料
10	投标人（或联合体主体）建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。（须提供负责人为企业在册人员证明）				原件		须提交书 面资料
11	本项目允许联合体投标

注： 1、本表一式两份，一份附于报名资料内首页，作为报名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

2、本表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、本表中有修改情况，须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标人代表共同签署。

附件二：

投标申请人声明

　　　　　　　　　　　：

本公司就参加　　　　　　　　　　　投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、我单位知悉并确保具备履行本项目执行职责的能力，包括但不限于：没有处于被行政或司法机关责令停业或停止承接项目任务或停止投标资格的状态；没有出现严重的信用和信誉危机；没有处于财产被接管或冻结或破产的状态；在本项目投标截止时间前3年内，我单位及我单位工作人员没有司法机关或纪检监察机关已书面认定的行贿记录，没有因违反国家和省有关招标投标法律法规被行政处罚或行政处分，没有发生过重大建设项目责任事故。

四、我单位及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写；我单位与招标人、招标代理没有隶属关系或其他利害关系。

五、我单位在本投标文件确定的项目负责人在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

我单位违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我单位愿意接受公开通报，放弃中标资格，放弃投标保证金，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标申请人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

申请日期：2017年 月 日

附件三：

投标承诺书

　　　　　　　　　　　：

本公司就参加　　　　　　　　　　　投标工作，作出郑重承诺：

一、投标人未曾或未正受到责令停业的行政处罚或未正处于财务被接管、冻结、破产的状态；投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；投标人近三年未受过其他行政处罚。

特此承诺。

投标申请人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

申请日期：2017年 月 日

附件四：

联合体共同投标协议（参考格式)

投标项目名称：。

致：（招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。

投标牵头人（施工总承包单位）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体成员（安保公司）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

签订日期：年 月 日

投标项目名称：。

致：（招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法人证明书或法人授权委托书。

投标牵头人（施工总承包单位）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体成员（安保公司）：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

签订日期：年 月 日

附件:
149*****68332.pdf">协议 (2).pdf

149*****12349.doc">永大集团项目招标公告********(代理定稿）上OA .doc

********%28%B4%FA%C0%ED%B6%A8%B8%E5%A3%A9%C9%CFOA_90026_149*****27949.doc">永大集团项目招标文件********(代理定稿）上OA.doc