建设单位献县人民法院工程地点献县张村乡建筑面积810.00平方米招标性质施工招标工程招标范围工程量清单所含内容招标代理单位献县信达工程招标有限公司投标资质要求。。。及以上资格审查方式后审合同估算价万元资格审查必要合格条件见招标文件资格审查文件价格元招标文件价格元文件发售地点联系人联系方式公告发布开始时间2008-9-16 0:00:00公告发布截止时间2008-9-22 0:00:00报名开始时间2008-9-16 8:30:00报名截止时间2008-9-22 17:00:00地区献县文件发售时间招标文件发售地点公告内容招标公告

招标工程项目编号：130*****0043

1、献县人民法院张村人民法庭工程，已由献县发展改革局批准建设并报献县招标办备案，具备招标条件。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定一个承包人。

2、本次招标工程的概况如下：

2.1建筑规模：810平方米；层数：二层；结构：砖混。

招标范围：工程量清单所含内容；标段：一个标段；资金来源：政府拨款120万元；资金落实情况：已落实。

2.2工程建设地点：献县张村乡。

2.3计划开工日期：2008年11月1日，计划竣工日期：2009年3月31日，工期（日历日）：151天。

2.4工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准（合格）。

3、凡具备承担建筑工程总承包叁级资质的施工企业均可对上述一个招标工程项目向沧州市建设工程交易中心献县分中心购买招标文件。

4、本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

5、投标申请人可从沧州市建设工程交易中心献县分中心获取招标文件，时间为2008年9月16至2008年9月22日，每天上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分（公休日、节假日除外）。报名时携带建筑业资质证书、营业执照、安全证书、授权委托书及被委托人身份证等证件的原件。

6、招标文件每套售价为人民币1000元，售后不退。如需邮购，可以书面形式通知招标人，并另加邮费每套200元。招标人在收到邮购款后一日内，以快递方式向投标申请人寄送招标文件。另需交纳图纸押金1000元。

7、投标申请人在提交投标文件时，应按照有关规定向献县建设工程招投标管理办公室提供壹万元（10000元）的投标保证金。

8、投标文件提交的截止时间为2008年10月14日9时30分，提交到沧州市建设工程交易中心献县分中心。逾期送达的投标文件将被拒绝。

9、招标工程项目的开标将于上述投标截止的同一时间在沧州市建设工程交易中心献县分中心公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。



招标人：献县人民法院

办公地址：献县106国道东侧

邮政编码：062250

联系电话：****-*******

联系人：石再虎







招标代理机构：献县信达工程招标有限公司

办公地址：献县建设局三楼

邮政编码：062250

联系电话：0317—*******

联系人：安海琴







日期：2008年9月16日