白蒲镇农村公路提档升级工程

招标文件
(项目专用本)

招标人：如皋市白蒲镇人民政府
招标代理：江苏建威建设管理有限公司
日 期：二○一七年九月

说 明

一、本项目招标文件由交公路发[2009]221号《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》（以下简称《公路工程标准文件》）、九部委2007第56号令《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》（以下简称《标准文件》）和招标人根据本项目实际编制的《项目专用本》共同组成。三者是一个整体，具有同等的法律效力。本册为《项目专用本》。
二、《公路工程标准文件》中的招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术规范和投标文件格式是供所有招标文件通用的标准化条款和规范；针对本项目实际对《公路工程标准文件》所作的修改、补充和具体化，分别编在《项目专用本》的投标人须知前附表、评标办法前附表、项目专用合同条款数据表、技术规范说明及有关表格中。凡《项目专用本》与《公路工程标准文件》对同一条款的规定和要求或数据有不一致之处，以《项目专用本》规定为准；《项目专用本》未列入的，仍按《公路工程标准文件》、《标准文件》的规定和要求执行。
三、投标人应将《项目专用本》与《公路工程标准文件》、《标准文件》结合阅读，并按《公路工程标准文件》、《标准文件》和《项目专用本》的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过符合性审查而被拒绝。
四、《公路工程标准文件》中的所有注解均以《项目专用本》内容为准。
五、《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》及《标准施工招标文件（2007年版）》由投标人自备。

目 录
第 一 卷1
第一章 招标公告1
1．招标条件1
2．项目概况与招标范围1
4．招标文件的获取2
5．投标文件的递交及相关事宜2
第二章 投标人须知4
投标人须知前附表4
附录1 资格审查条件(资质最低条件)11
附录2 资格审查条件(业绩最低要求)11
附录3 资格审查条件(项目经理最低要求)11
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)12
第三章 评标办法（合理低价法）13
评标办法前附表13
第四章 合同条款及格式19
第一节 通用合同条款19
第二节 专用合同条款19
A、公路行业标准专用合同条款19
B、项目专用合同条款19
第三节 合同附件格式26
附件一 合同协议书26
附件二 廉政合同28
附件三 安全生产合同30
第五章 工程量清单32
第 二 卷35
第六章图 纸（无）35
第 三 卷36
第七章技术规范36
第 四 卷41
第八章投标文件格式42
第一个信封（商务及技术文件）43
一、投标函及投标函附录45
二、法定代表人身份证明及授权委托书47
三、投标保证金49
四、施工组织设计50
五、项目管理机构51
六、资格审查资料52
七、承 诺 函57
八、其 他 材 料58
第二个信封（投标报价和工程量清单）59
一、投标函及投标函附录61
二、已标价工程量清单63

第 一 卷
第一章 招标公告
白蒲镇农村公路提档升级工程招标公告
1．招标条件
白蒲镇农村公路提档升级工程已列入2017年度建设计划，项目业主为如皋市白蒲镇人民政府，建设资金来自财政、已落实，招标人为如皋市白蒲镇人民政府。项目已具备招标条件，现委托招标代理江苏建威建设管理有限公司对该项目进行公开招标。本项目采用资格后审方式。
2．项目概况与招标范围
2.1项目介绍：
环乡西路（一标段）：
1、道路全长约1.2km，全程为新建工程（原水泥路面宽4m的约1.2㎞，改造后路面宽度为5.5m，原路面挖除重做，东边拓宽1.5m，新建时路基不低于7m，）原路面下结构采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼，拓宽部分路采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼,路基处理采用10%石灰土20cm+6%原地翻袢石灰土20㎝，整体整平、压实。路面部分完成后要对路肩拥土，填筑素土、压实度不小于85%。移动的安保设施恢复原位。
2、施工时先挖除老路面(一般情况处理给空心砖厂用)，再整体新建，路面水泥标号42.5级，碎石需连续级配，黄砂中粗砂，砼标号不低于C40，抗折强度不低于4.0Mpa，按技术要求设置胀缝、切割伸缩缝，施工结束后用胶泥灌缝，路面刻纹，灰土压实度不小于93%。
3、一处φ800mm过路涵洞需要接3节（费用平摊在水泥砼面板报价中）,76㎜*1050㎜警示桩60根，4米、50吨橡胶减速带6根。
新姚中路西段（二标段）：
1、道路全长约3.5km，全程为拓宽改造工程（原水泥路面宽4米，约0.3km改造后路面宽度为5.5m，南边拓宽1.5m；拓宽一侧路基不少于2.25m;原水泥路面宽4米，约3.2km改造后路面宽度为6m，南边拓宽2m；拓宽一侧路基不少于2.75m）所有拓宽路面结构采用19cm水泥砼面板+16㎝C20素砼，路基处理采用12%石灰土20cm，整体整平、压实。新老路面之间的纵缝拉杆采用?14钢筋植筋连接，钢筋单根长不低于50cm，植筋间距为70cm。沈海高速下段80m整体重做路面宽度6m，原路面采用19cm水泥砼面板+16㎝C20素砼,拓宽部分路采用19cm水泥砼面板+16㎝C20素砼,路基处理采用12%石灰土20cm，整体整平、压实。（下穿沈海高速路段路面高程必须与现状一致，不能抬高）。拓宽部分完成后要对路肩拥土，填筑素土、压实度不小于85%。此道路原有的安保设施，施工移动后，施工结束要恢复到路肩位子上，不得损毁，丢失。
2、浇筑拓宽部分路面前对老路面进行缺陷处理，缺陷修补面积约200㎡，采用19cm水泥砼面板+16㎝C20素砼，按拓宽部分中标价按实结算，维修和拓宽改造路面水泥标号42.5级。碎石需连续级配，黄砂中粗砂，砼标号不低于C40，弯拉强度标准不低于4.0Mpa，按技术要求设置胀缝、切割伸缩缝，施工结束后用胶泥灌缝（包括该路上其他裂缝），路面刻纹，灰土压实度不小于93%。
3、一处直径2米的深水涵洞需要立柱现浇、填土，现场踏勘自主报价。
4、此路需填土方，三处φ600mm涵洞需要接长（费用平摊在水泥砼面板报价中）76㎜*1050㎜警示桩20根，4米、50吨橡胶减速带5根。
杨家园路（三标段）：
1、杨家园路（白蒲）道路全长约2.7km，全程为拓宽改造工程（原水泥路面宽4.5m约470m，改造后路面宽度为5.5m，一边拓宽1m,拓宽一侧路基宽度不低于1.75m，原水泥路面宽3.5m的约2.1㎞，改造后路面宽度为5.5m，一边拓宽2m，拓宽一侧路基宽度不低于2.75m，）所有拓宽路面结构采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼，路基处理采用10%石灰土20㎝+原地翻袢20㎝6%石灰土，新老路面之间的纵缝拉杆采用?14钢筋植筋连接，钢筋单根长不低于50cm，植筋间距为70cm。下穿铁路段约80m重做5.5m,原路面结构采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼，拓宽路面采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼，路基处理采用10%石灰土20㎝+原地翻袢20㎝6%石灰土，路面施工后高程不变，不能抬高。拓宽部分完成后要对路肩拥土，填筑素土，压实度不小于85%。修路移动的安保设施恢复到位。
2、浇筑拓宽部分路面前对老路面进行缺陷处理，缺陷修补面积约350㎡，路面结构采用19cm水泥砼面板+16cmC20素砼,按拓宽部分中标价按实结算，维修和拓宽改造路面水泥标号42.5级。碎石需连续级配，黄砂中粗砂，砼标号不低于C40，抗折强度不低于4.0Mpa，按技术要求设置胀缝、切割伸缩缝，施工结束后用胶泥灌缝（包括这条路上其他裂缝），路面刻纹，灰土压实度不小于93%。
3、2个φ600mm灌溉涵接长（费用平摊在水泥砼面板报价中）76㎜*1050㎜警示桩100根，4米、50吨橡胶减速带4根。
注意：挖掘机进场施工要有防护不能弄坏老路面，重型搅拌车不能压老路，要用小车转运料进场施工，所需费用请投标人自行考虑到投标报价中，本工程需回填土方，请投标人亲自踏勘现场，所需土方请摊入招标文件所给水泥砼路面工程量中按每平方米进行报价。
2.2项目工程量：详见本工程概况。
2.3项目地点：如皋市白蒲镇。
2.4招标范围：施工做法按业主要求（仅道路现状参照设计图纸），实际结算工程量按现场施工实际面积确定，路基严格按照技术要求拓宽。
2.5质量等级要求：合格
2.6计划工期：80日历天/标段
2.7付款方式：工程竣工验收合格后付至合同价的40%（同时无息返还履约保证金），竣工验收合格满一年经审计后付至审计价的70%，余款待质保期（二年）满后无异议付清。本工程质量缺陷责任期为两年（从工程质量验收合格之日起）。
3．投标人资格要求
3.1投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉要求为：
（1）资质要求：
申请人的资质条件：公路工程施工总承包叁级以上（含）或者市政公用工程施工总承包叁级以上（含）；
拟选派项目负责人资质条件：公路工程专业贰级（含）以上建造师或者市政公用工程专业贰级（含）以上建造师；备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人；项目经理必须为本工程委托代理人。
（2）业绩要求：项目负责人2012年1月1日以来在该投标企业作为项目经理,通过当地公共资源交易平台招投标获得的单份中标通知书金额100万元及以上的市政道路工程或交通道路工程施工业绩（含流标项目，时间、金额、项目负责人、项目类别均以中标通知书为准）。
（3）信誉要求：
a.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
b.投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。
c.投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。
d.投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内，且提供了投标人单位所在地检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。
（4）项目经理：项目经理具有公路工程专业贰级（含）以上建造师或者市政公用工程专业贰级（含）以上建造师；有担任类似项目项目经理或项目总工的管理经验，且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），无在建工程；养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的2016年1月1日至2016年12月31日的缴费明细，有关部门或评标委员会认为有必要时，项目负责人本人需能从当地社保部门官方网站上查询到养老保险的缴费明细。缴费明细应体现投标单位及项目负责人名称，否则资格审查不通过。
（5）所有拟参加本项目投标的企业均须通过“南通市工程建设网--投标企业诚信信息数据库”的网上审核。投标人可通过“南通市工程建设网（http://www.ntcetc.cn/ntztb/）--网上申报--网上招投标会员登录” 系统进入，自行维护并及时更新本单位的诚信信息数据库中的相关内容。对照上表，如有需要补充提交审核的。（投标企业应充分考虑到诚信库审核时间，建议最迟在投标截止时间前一个工作日前完成审核，如果在投标截止时间当日提请诚信库审核，公共资源交易中心工作人员有权拒绝）（南通市外企业可到如皋市市民服务中心C区3号窗口申请审核）。
（6）本项目法人授权委托书中的委托人代理人必须是投标人拟选派的项目负责人；该委托代理人负责办理本招标项目的招投标相关事宜。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一合同段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一合同段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一合同段投标，母公司有义务做好协调工作）。否则，均按无效投标处理。
4．招标文件的获取
凡有意参加投标者，可自行登录如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn）下载招标文件等资料，并按招标文件要求自行投标。
5．投标文件的递交及相关事宜
5.1招标人不统一组织现场考察和标前会议，各潜在投标人可自行勘察，招标人可提供协助。潜在投标人如有需澄清的问题，请于2017年9月 25日前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb@126.com，招标人将在投标人须知前附表中规定的时间前将答疑公示发至如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn），潜在投标人自行下载。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年9月 29日9:00时，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至如皋市公共资源交易中心9号窗口（地址：如皋市市民服务中心3楼C区），逾期送达的投标文件将被拒绝。投标人在递交投标文件的同时，应交纳招标文件及图纸等招标资料费用200元/标段，并按投标须知第13条规定提交投标保证金。投标保证金必须采用银行汇票形式提交，收款单位名称为：如皋市公共资源交易中心，开户行：中国建设银行如皋支行营业部，账号：****************3300。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6．本工程招标公告由招标人制定，招标人对招标公告的真实性负责。

8.最高限价表：
项目名称计量单位最高限价备注
水泥砼路面m2170请各投标人自行踏勘现场，警示桩；4米、50吨减速带；直径2米深水涵洞单独报价，除此之外所有费用均摊入招标文件所给水泥砼路面工程量中按每平方米报价。
警示桩根100
4米、50吨减速带根360
直径2米深水涵洞项30000

9．联系方式
招 标 人：如皋市白蒲镇人民政府
地 址：如皋市白蒲镇
招标代理：江苏建威建设管理有限公司
地 址：江苏省如皋市福寿西路1号电信大楼16层
联 系 人：王洁茹
电 话：182*****728

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号条 款 名 称编 列 内 容
1.1.2招标人名 称：如皋市白蒲镇人民政府
地 址：如皋市白蒲镇
1.1.3招标代理机构招标代理：江苏建威建设管理有限公司
地 址：江苏省如皋市福寿西路1号电信大楼16层
联 系 人：王洁茹
电 话：182*****728
1.1.4项目名称白蒲镇农村公路提档升级工程
1.1.5建设地点如皋市
1.2.1资金来源财政
1.2.2出资比例100%
1.2.3资金落实情况已落实
1.3.1招标范围本项目分为三个标段：
1标：环乡西路
2标：新姚中路西段
3标：杨家园路
本工程分为3个标段，从1标至3标依次开标，一个投标人只能中一个标段，即已经取得第一中标候选人资格的投标人，可以参加后续标段的开标及评标，但不得作为第一中标候选人；
1.3.2计划工期计划工期：80日历天/标段
1.3.3质量要求合格
1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：见附录1
业绩要求：见附录2
项目经理：见附录3
信誉要求：见附录4
1.4.2是否接受联合体投标不接受
1.9.1踏勘现场不组织
1.10.1投标预备会不召开
1.10.2投标人提出问题的截止时间2017年9月25日9时前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb@126.com。
1.10.3招标人书面澄清的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn），潜在投标人可于2017年9月25日15时后自行下载，无需确认。

1.11分 包不允许
1.12偏 离不允许
2.1构成招标文件的其他材料无。
2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2017年9月25日9时前以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb@126.com。
2.2.2投标截止时间2017年 9 月29 日 9:00 时
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn），潜在投标人可于2017年9月25日15时后自行下载，无需确认。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间招标人将补遗书发至如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn），潜在投标人可于2017年9 月25日15时后自行下载，无需确认。
3.1.1构成投标文件的其他材料证明材料原件。
3.2.1工程量清单的填写方式投标人按照招标人提供的投标报价表填写，挖掘机进场施工要有防护不能弄坏老路面，重型搅拌车不能压老路，要用小车转运料进场施工，所需费用请投标人自行考虑到投标报价中。
3.2.5是否接受调价函
√否
3.3.1投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算60天
3.4.1投标保证金投标保证金的金额： 贰万元人民币/投标人
投标保证金的形式：投标保证金统一采用银行汇票（投标保证金必须从投标人《开户许可证》规定的基本帐号上开出）。任何以分公司、子公司、办事处、项目部等类似分支机构名义出票的，以及所使用银行汇票不是从企业工商注册所在地基本帐户中出票的，均为不符合要求的投标担保，投标文件将被拒收。
投标保证金的递交截止时间为：2017年 9 月 29 日9 时之前
招标人的开户银行及账号如下：
收款单位名称为：如皋市公共资源交易中心
开户行：中国建设银行如皋支行营业部
账号：****************3300
投标截止时间前须到如皋市公共资源交易中心6号窗口换取收据，并递交给招标代理
3.5.3近年完成的类似项目的年份要求2012 年 1 月 1 日至今
3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2013年～2017年
3.6是否允许递交备选投标方案√不允许
3.7.3签字或盖章要求执行投标人须知第3.7.3款规定，无其他要求
3.7.4投标文件副本份数副本 3份，投标人应同时递交其投标文件的电子文件一套(载体为U盘，电子文件应分“商务及技术文件”、“投标报价和工程量清单”，并分别密封包装到相应信封内)。当副本、电子文件和正本不一致时，以正本为准。
未按规定提交电子文件的投标文件作无效投标处理。
3.7.5装订要求所有投标文件必须采用胶装，未胶装的投标文件作无效投标处理。其他要求执行投标人须知第3.7.5款规定。
4.1.2封套上写明投标文件第一个信封（商务及技术文件）
内层封套：
投标人邮政编码：
投标人地址： 　
投标人名称： 　
投标人联系人： 　
投标人联系电话： 　
招标人地址及名称： （寄）
投标文件第一个信封（商务及技术文件）
外层封套：
招标人地址：
招标人名称：如皋市白蒲人民政府
白蒲镇农村公路提档升级工程第 标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
在2017年 9 月 29 日9:00时前不得开启
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套：
投标人邮政编码：
投标人地址： 　
投标人名称： 　
投标人联系人： 　
投标人联系电话： 　
招标人地址及名称： （寄）
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套：
招标人地址：
招标人名称：如皋市白蒲镇人民政府
白蒲镇农村公路提档升级工程第 标段招标第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件（每个标段分开密封）
在第一个信封评审结束前不得开启
4.2.2递交投标文件地点如皋市公共资源交易中心9号窗口
4.2.3是否退还投标文件
√否
4.2.6招标人通知延后投标截止时间的时间原定投标截止时间 3 天前
5.1开标时间和地点投标文件第一个信封（商务及技术文件）
开标时间：2017年9月29日9:00时
投标文件第一个信封（商务及技术文件）
开标地点：如皋市公共资源交易中心
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）
开标时间：第一个信封评审结束后
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）
开标地点：如皋市公共资源交易中心
5.2.1开标程序（4）密封情况检查：由监标人及投标人检查
（5）开标顺序：随机开标
6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：不少于5人，依法组建；
评标专家确定方式：从如皋市建设工程评标专家库中随机抽取
7.1是否授权评标委员会确定中标人√否，推荐的中标候选人的人数为3名
7.3.1履约担保履约担保金额：10%签约合同价。
履约担保形式：
√银行汇票
需要补充的其他内容
1.9.1踏勘现场删除原条款内容，细化为：
招标人不组织踏勘现场，投标人为获取有关编制投标文件和签订合同所必需的资料可自行踏勘现场。
1.10投标预备会原条款内容细化为：
1.10.1招标人不召开投标预备会。
1.10.2各投标人对阅读招标文件和自行考察现场后的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，将需要澄清的问题，以电子邮件形式（不具单位名称）发送至rgztb@126.com。
1.10.3招标人的书面解答和澄清的内容将在投标人须知前附表规定的时间内，将以编号的补遗书发至如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn），潜在投标人自行下载，无需确认。

1.11分包本工程不允许分包。
3.4.3投标保证金原条款内容细化为：
3.4.3招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标的投标人的投标保证金直接转为履约保证金，不足部分由中标的投标人在签订合同前以招标人认可的形式补足。
3.5资格审查资料原条款内容细化为：
3.5.1 投标人在投标文件中应提交以下资格审查资料：
表1 投标人基本情况表：应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
表2 拟委任的项目经理资历表：应附拟委任的项目经理建造师证、身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件；投标人应当提供投标人所属社保机构出具的项目经理2016年1月1日至2016年12月31日在该投标单位的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章。
表3 近年完成的类似项目情况表：应附满足投标人须知前附表附录2要求材料的复印件，。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
表4 近年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表，还应提供投标人单位所在地检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。
3.5.2以上表格所附的证明材料，除身份证原件外，投标人应将其他证明材料原件编制目录、单独包装，并在包装袋上应标明“证明材料原件”，同时在封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。“证明材料原件”在开标会上与投标文件同时递交，未递交原件的复印件不参与评审，若因此导致不能通过资格审查的，其投标文件将被否决。
3.5.3招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作无效投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
4.1投标文件的密封和标记删除原4.1.1款内容，修改为：
4.1.1 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价和工程量清单）应分单独密封包装。第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本应分别包装在相应的内层封套里，“商务及技术文件”的电子文件应与第一个信封（商务及技术文件）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应按照合同段分别包装在相应的内层封套里，“投标报价和工程量清单”的电子文件（填写完毕的工程量固化清单）应与第二个信封（投标报价和工程量清单）正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
投标人应将其电子文件存放于一个文件夹里，文件夹名为投标人全称及所投项目名称。所有电子文件的载体采用U盘，除原件为图像文件以外的内容均应为非扫描图像文件格式，且为Word或Excel文件，不得设置密码，U盘上注明投标人名称，电子文件与书面文件如有不一致的情况，以书面文件为准。
7.1定标方式删除原条款内容，修改为：
7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
10.2复印件增加10.2条款：
10.2投标文件所有复印件均需加盖公章，不满足招标文件要求的投标文件作无效投标处理。
10.3投标经办人增加10.3条款：
10.3本项目法人授权委托书中的委托人代理人必须是投标人拟选派的项目负责人；该委托代理人负责办理本招标项目的招投标相关事宜。

附录1 资格审查条件(资质最低条件)
施工企业资质等级要求
投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照和基本账户开户许可证，有《安全生产许可证》，并具备公路工程施工总承包叁级以上（含）或者市政公用工程施工总承包贰级以上（含）；

附录2 资格审查条件(业绩最低要求)
业 绩 要 求备注
项目负责人2012年1月1日以来在该投标企业作为项目经理,通过当地公共资源交易平台招投标获得的单份中标通知书金额100万元及以上的市政道路工程或交通道路工程施工业绩（含流标项目，时间、金额、项目负责人、项目类别均以中标通知书为准）。A．所报业绩必须是拟任项目负责人在本次投标企业担任项目经理的业绩，以中标通知书为准。
B．如招标文件对所提供业绩的项目规模、承包范围等明确要求，而中标通知书内容无法佐证的，投标人则还需提供经有关职能部门备案的施工合同和竣工验收证明等予以佐证。
C．本项目不接受项目负责人变更过的业绩，若中标通知书、合同、竣工验收证明文件中显示的项目负责人不是同一人，或经证实所用业绩为变更过的业绩，资格审查不予通过或取消中标资格。

附录3 资格审查条件(项目经理最低要求)
人 员数 量资 格 要 求
项目经理1名项目经理具有公路工程专业贰级（含）以上建造师或者市政公用工程专业贰级（含）以上建造师；有担任类似项目项目经理或项目总工的管理经验，且具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），无在建工程；

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
信 誉 要 求
a.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
b.投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。
c.投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。
d.投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内，且提供了投标人单位所在地检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。

第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表
条款号评审因素与标准
2.1.1
2.1.3形式评审与响应性评审标准(第一个信封)（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；
d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
投标函及投标函附录、承诺函的内容，应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额；
b.投标保证金采用银行汇票形式，且在投标人须知前附表规定的时间之前由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。
（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）投标人未出现分包。
（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（10）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
2.1.2资格评审标准（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证；
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
（4）投标人的信誉符合招标文件规定：
（5）投标人的项目经理符合招标文件规定；
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定；
（7）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
②为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
③为本标段的监理人；
④为本标段的代建人；
⑤为本标段提供招标代理服务的；
⑥与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
⑦与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
⑧与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
⑨被责令停业的；
⑩被暂停或取消投标资格的；
○11财产被接管或冻结的；
○12在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
○13涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；
○14被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
○15为投资参股本项目的法人单位。

2.1.1
2.1.3形式评审与响应性评审标准(第二个信封)（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；
d.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：
投标函及投标函附录、已标价工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其授权代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。
（4）投标人没有提交调价函。
（5）投标人填写完毕的工程量清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
（6）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（7）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

条款号条款内容编 列 内 容
2.2.1分值构成
（总分100分）评标价：100分
其他因素分值均为0分
2.2.2评标基准价计算方法评标基准价的计算：
（1）有效报价的确定
有效报价是指不高于招标人设定最高限价的投标报价，其他报价为无效报价，无效报价不参与下一步的评标。招标人将于投标截止时间七天前在如皋市公共资源交易网（www.rgggzy.cn）公布本次招标项目的最高限价，潜在投标人自行下载。
（2）评标价的计算
①评标基准价的计算公式：L＝［(H-C)×K＋(G-C)×(100%-K)］×Ｉ＋C
其中：H为最高限价，C为工程量清单中确定的暂定价和预留金总额；K值按30%、32.5%、35%、37.5%、40%、42.5%、45%，由招标人代表在开标现场抽取（K值每标段分别抽取）；G为通过商务标评审的投标人评标价的平均值；Ｉ为调整系数，本工程取 90 %。
②投标报价 （100分）
有效投标文件的评标价与评标基准价相比，等于评标基准价的得100分，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.6分。直至扣完，不足1%按插入法计算(投标报价数据如以万元为单位则保留四位小数，第五位四舍五入；评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入)。
2.2.3评标价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价
2.2.4（1）施工组织设计0分
2.2.4（2）项目管理机构0分
2.2.4（3）评标价100分
评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100-偏差率×100×1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100+偏差率×100×0.6。
2.2.4（4）其他因素0分
本项目的评标按以下约定办法实施：
1、评标办法
1.1本次评标采用合理低价法。投标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现有关投标报价的内容，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。
1.2开、评标按以下顺序进行：
①对第一个信封（商务及技术文件）开标；
②对第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审和详细评审；
③对通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件的第二个信封（投标报价和工程量清单）开标；
④对第二个信封（投标报价和工程量清单）进行初步评审和详细评审；
⑤向招标人推荐中标候选人、提交评标报告。
1.3评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排名，推荐第一名投标人为中标候选人，第二、三名依次为中标备选人。
2、评审标准
详见评标办法前附表。
3、评审程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会按前附表2.1.1~2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审按“第一个信封的形式评审与响应性评审”――“资格评审”――“第二个信封的形式评审与响应性评审”的顺序进行。在评审过程中有一项不符合评审标准的，投标文件作无效投标处理，不再进入下一步评审。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款的规定进行评审和打分，并计算出综合评估得分。
（1）对施工组织设计能否满足招标文件和招标项目的要求进行评审；
（2）对项目管理机构能否满足招标文件和招标项目的要求进行评审；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的分值对投标报价计算出得分。
3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。多个投标人在同一合同段的得分相同时，报价低的排名在前，若报价相同，则由招标人抽签确定排名。
3.4.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。
注：本工程采用双信封形式的合理低价法，即：投标文件应采用双信封密封，第一个信封内为商务及技术文件，第二个信封内为投标报价和工程量清单，在开标前同时提交给招标人。
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
评标办法正文见《公路工程标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款
“通用合同条款”见《公路工程标准文件》

第二节 专用合同条款
A、公路行业标准专用合同条款
“A、公路工程专用合同条款” 见《公路工程标准文件》

B、项目专用合同条款
项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
序号条款号信息或数据
11.1.2.2发 包 人：如皋市白蒲镇人民政府
地 址：如皋市白蒲镇 　 邮政编码：226500
21.1.2.6监 理 人：签订监理合同后通知
地 址： 邮政编码：
31.1.4.5缺陷责任期： 年
41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
53.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指令，均需得到发包人的事先批准
65.2.4发包人是否提供材料或工程设备：否
76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否
88.1.1发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：签订合同后、开工前
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到发包人提供的上述资料后7天内
911.5逾期交工违约金：1000元/天
1011.5逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价
1111.6提前交工的奖金：无
1211.6提前交工的奖金限额：无
1315.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励
1416.1因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理
若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整
√合同期内不调价
1517.2.1开工预付款金额：无
1617.2.1材料、设备预付款比例：无
1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款投标单的份数：3份
1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：无
1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：无
2017.4.1质量保证金百分比：月支付额的100%
2117.4.1质量保证金限额：5%合同价格
2217.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份
2317.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份
2418.2竣工资料的份数：3份
2518.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
2618.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否
2719.7保修期：无
2824.1争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：南通仲裁委员会

项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
4.1承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（4）承包人应履行的其他义务：
a.承包人应按照合同要求，精心对工程负责，为解决任何质量、进度、安全问题而提供所需的不管是临时性的、还是经常性的监督人、劳动力、材料、工程设备，以及承包人所需的设备；
b.及时组建项目经理部，在规定的时间内完成项目经理部的临建任务，并达到发包人的要求；
c.清理施工现场，清除障碍物工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题；
d.将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外接至施工场地，并保证施工期间的需要；搭建施工临时设施，确保工程顺利实施；
e.维持原施工场所内道路的畅通、安全，满足施工运输及施工期间的车辆、行人安全通过；
f.办理施工所需的各种证件、批件和临时用地等手续；
g.根据合同工期要求，在签约一周内向监理工程师提供一份满足合同要求的、切实可行的年、月、旬进度计划，供监理工程师审核；
h.按照发包人提供的或认可的施工日记格式，安排专人做好工程施工过程中的工作内容的记录，并对记录内容的真实性负责，承担因为施工日记弄虚作假所造成的一切损失；
i.承包人必须保证施工所需的设备的完好，并按照有关规定做好安全生产工作，如因承包人原因造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；
j.遵守地方政府和有关部门对施工场地和施工噪音、环保管理规定，保护好施工现场地下管线和邻近建筑，按照有关规定做好工程施工中废料的处理工作，严禁乱倒乱抛废料。处理好地方矛盾，并承担责任；
k.工程竣工验收前，承包人必须负责已完工程成品的养护和保护工作，认真完成工程缺陷的修复工作，并承担相关费用；
l.工程实施阶段，承包人必须积极配合发包人有关人员，做好工程的报验、统计、计量支付等工作。按时参加工程会议，接受有关部门的检查；
m.尊重发包人和监理工程师对工程的协调管理，服从发包人和监理工程师的检查；
n.严格执行工程实施过程中发包人所下发的相关文件规定。
4.2履约担保
本款前补充：
承包人在收到中标通知书后14天内并在签订合同协议书前，向发包人提交10%签约合同价的履约担保。
4.3分包
4.3.2款约定：所有项目均不得分包。
4.5承包人项目经理
4.5.1款末补充：
项目经理在本项目合同期内严禁兼任其他项目的项目经理。在合同履行过程中，承包人派出投标书中承诺的项目经理，项目经理证书由发包人在项目建设期间代保管。未征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不合格的项目经理。
4.6承包人人员的管理
本款补充第4.6.6项：
4.6.6发包人将对承包人派往现场的项目主要管理人员进行考勤，项目经理必须保证每月至少有21天驻工地现场，其他主要管理人员每月驻工地现场不少于28天，无论何种原因引起的缺勤，发包人将按以下标准对承包人进行处罚：项目经理1000元/缺勤日，其他主要管理人员500元/缺勤日。如果经理一个月内累计缺勤达7天或连续二个月内累计缺勤达10天，其他主要管理人员一个月内累计缺勤达5天或连续二个月内累计缺勤达8天，发包人除按本项规定对承包人处以罚金，还有权责令承包人更换上述人员。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款末补充：
无论何种原因造成的承包人人员更换，发包人将对承包人处以罚金：
更换项目经理100000元/次，更换其他主要管理人员50000元/次。
上述罚金由发包人直接从当期计量款中扣除。
4.8保障承包人人员的合法权益
本款补充第4.8.7项：
4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应根据发包人或当地卫生、公安等相关部门的要求，建立人员流动登记、信息报告等制度，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行承担。
4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：无。
5.2发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项细化为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2场地施工道路
本款补充第7.2.3项：
7.2.3为便于施工车辆畅通行驶，确保工程质量和进度，满足工程正常施工的需要，承包人应在施工期间加强施工便道的养护和维修，始终保持路况良好，同时对施工范围内的老路出现因承包人或社会车辆通行而造成的病害及时修复。上述费用均已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
7.5道路和桥梁的损坏责任
本款细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已经接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护。因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人代借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
为保证道路、航道等的交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：
a.施工期间，承包人必须在交通和公安部门的指导下，采取足够的引导交通措施；
b.承包人制定运输计划时，应避开现有道路或航道上的交通高峰时段。
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.5项约定为：
安全生产费用由投标人按招标人规定费用计入投标报价，并由监理工程师根据《江苏省公路工程招标文件安全生产工程量清单》的内容签证后报发包人审核支付，超出的费用由承包人承担。
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后、正式开工前按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案报送监理审批。
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地发生六级(含六级)以上地震、龙卷风、工地受淹及不利的降水等引起延误的情况。
不利降水的衡量标准为：
i.按本地区气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
ii.按实际统计的年降水天数与i所指的年降水天数之差，每年计算一次。异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的投标和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内以累计；
iii.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。
12.1承包人暂停施工的责任
12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。
13.2承包人的质量管理
本款补充13.2.6至13.2.10项：
13.2.6承包人应认真按照标准、规范和设计的要求依据发包人、监理工程师按合同要求发出的指令施工，随时接受发包人、监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。发包人、监理工程师对抽检不合格的路段，将对比施工日记记载的当天施工的路段进行双倍频率的检测，并可根据检测结果要求承包人进行返工、修改，直至推倒重来，由此造成的增加检测的费用和返工、修改、推倒重来的施工费用均由承包人承担。以上检查检验合格后，又发现由于承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，赔偿发包人的有关损失；
13.2.7工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，监理工程师可要求承包人在规定时间内返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定的，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议的，可申请南通市交通工程质量监督站进行检验裁定，检验及裁定费用及因此造成的损失，由败诉方承担；
13.2.8承包人对正在施工的工程的报验，必须在资料齐全完备自检合格后，按发包、承包双方确定的报验方式，报现监理工程师验收合格、签字后方可进行下道工序施工，验收不合格，承包人应在限定时间内整改后重新报验。前道工序不合格的，禁止进入下一道工序。
13.2.9承包人应自觉提高自身的质量管理意识，凡承包人自检合格的工程，在各级质量抽检中，一次性抽检合格率必须保证达到100%。合格率低于100%的，承包人应再次组织全面自检，对不合格的地方返工。发包人组织的质量抽检中，不合格的每个点(次)扣2000元。
16价格调整
本条约定：合同期内不调价。
17.1计量
第17.1.2项细化为：
17.1.2工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定。工程的计量应以净值为准，监理工程师在组织隐蔽工程计量时，应及时通知发包人及承包人并三方联测现场签认。发包人保留对计量资料的终审权力。
工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据施工图设计编制而成的，在一般情况下作为计量的控制值。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由监理工程师按相关规定纠正。
21.1不可抗力的确认
21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。
22.1承包人违约
第22.1.2款补充第（5）项：
（5）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误：
a.发包人可按签约时合同价格的2%金额扣缴承包人违约金，该违约金在投标人履约担保中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。此时承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；
c.发包人在向承包人发出书面通知的7天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同原承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用承包人的任何设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4款和22.1.5款的规定办理。
第22.1.3款末补充：
若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，发包人有权无条件收回本项目的全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人承担。
25．廉政建设
补充第25条：
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察[2007]13号文《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用，保证投资效益的最大化。
第三节 合同附件格式
（仅列出前三个附件，其他附件参见《公路工程标准文件》）

附件一 合同协议书
合 同 协 议 书
合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 合同段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本合同内容包括。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）　　　
　　　　　元（￥ ）。工程款的支付方式为：
5.承包人项目经理： ；承包人项目总工： 。
6.工程质量符合 标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收达标、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11．本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如果有争议协商不成的，双方约定南通仲裁委员会进行仲裁或通过有管辖权的人民法院诉讼。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月 日

附件二 廉政合同
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）项目法人 （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目 合同段的施工单位 （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行 （项目名称） 合同段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为 （项目名称） 合同段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月 日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章） 承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三 安全生产合同
安全生产合同

为在 （项目名称） （合同段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日 年 月
第五章 工程量清单

1本招标文件规定的工程范围、工程规模、工期要求、技术要求、工程量清单等是投标人投标报价的基础，不得以任何理由予以重复。投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
2投标人应按招标人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价（合价）。每一项目（标段）只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
3投标报价方式：本工程项目采用 固定单价报价。各投标人自行踏勘现场，测算设计图纸中等所有施工内容及相关工序费用，按全费用单价（含规费及税金）分摊至砼面层面积中报价。实际结算工程量按现场施工实际面积确定。
投标人投标报价时必须充分考虑施工期间人工、机械、各类建材及施工期间国家政策等风险。所报投标价格包含主材费、施工费、安装费、管理费利润规费及税金等全部费用，结算时除发包人要求变更外，投标单价一律不作调整。
因发包人要求工程变更引起工程项目或其工程数量发生变化时，按照下列规定调整：A、变更引起工程量增减，按照投标固定单价执行。B、变更引起新的工程项目增加由投标人提出，经发包人确认后作为结算依据 。
4投标人所报的措施项目费固定包死，在施工过程中如因施工组织设计不符合实际需要、不完善、计算错误等原因导致修改，或是应监理工程师合理指令作适当调整时，结算时均不作调整。因设计变更引起分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的模板、脚手架工程量作相应调整。
5投标人报价应根据本单位掌握的材料价格信息，结合企业综合情况自主报价，同时要充分考虑材料价格升降等风险因素，竣工结算时不论增减，不予调整。

6本工程投标人必须在投标报价中根据自身管理水平、材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税费率进行自主报价。营改增相关要求及内容详见财税【2016】36号文、建办标【2016】4号文等。

7、本工程按投标总价评标定标，按固定单价结算。实际结算工程量按现场施工实际面积确定。

第 二 卷

第六章图纸（见附件）

第 三 卷

第七章技术规范

一、本工程所用技术规范参见《公路工程标准文件》。
二、承包人还应服从发包人制订的相关管理规定，且当发包人制订的相关管理规定的要求高于《公路工程标准文件》的要求时，应优先按发包人制订的相关管理规定执行。

第 四 卷

第八章投标文件格式

正（副）本
白蒲镇农村公路提档升级工程
标段

投 标 文 件
第一个信封（商务及技术文件）

投标人： （盖单位章）
年 月 日

目录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、承诺函
八、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

如皋市白蒲镇人民政府：
1.我方已仔细研究了白蒲镇农村公路提档升级工程第　　　标段招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。
4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址：
电话：
传真：
邮政编码：

年 月 日

（二）投标函附录
序号条款名称合同条目号约定内容备注
1缺陷责任期1.1.4.52年
2逾期交工违约金11.5 1000 元/天
3逾期交工违约金限额11.5 10 %签约合同价
4提前交工的奖金11.6无
5提前交工的奖金限额11.6无
6价格调整的差额计算16.1.1合同期内不调价
7开工预付款金额17.2.1无
8材料、设备预付款17.2.1无
9进度付款证书最低限额17.3.3(1)无
10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)无
11质量保证金百分比17.4.1月支付额的 100 %
12质量保证金限额17.4.1最终合同价格的 5 %
13保修期19.7自实际交工日期起计算5年

投 标 人: (盖单位章)
投标文件签署人签名:

二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托　　
　　 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 　
　　　　　　　　（项目名称） 合同段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

申请人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
身份证号码：
委托代理人： （签字）
身份证号码：

年 月 日

注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

三、投标保证金
投标人应在此提供投标保证金（银行汇票）的复印件。

四、施工组织设计（本工程无）
1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体尽量控制在30000字以内）；
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）
（3）工期的保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表格式可参照《公路工程标准文件》上册第183－190页。
附表一 施工总体计划表
附表二 分项工程进度率计划（斜率图）
附表三 工程管理曲线
附表四 分项工程生产率和施工周期表
附表五 施工总平面图
附表六 劳动力计划表
附表七 临时用地计划表
附表八 外供电力需求计划表

五、项目管理机构（本工程无）

拟为承包本合同段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
（二）拟委任的项目经理资历表
（三）近三年完成的类似项目汇总表
（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况

（一）投标人基本情况表
投标人名称
注册地址邮政编码
联系方式联系人电 话
传 真电子邮件
法定代表人姓名技术职称电话
技术负责人姓名技术职称电话
成立时间员工总人数：
企业资质等级其中项目经理
营业执照号高级职称人员
注册资金中级职称人员
基本账户开户银行初级职称人员
基本账户账号技工
经营范围
资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
备 注

注：1、应提供企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

（二）拟委任的项目经理资历表
姓名年 龄专 业
职称公司单位
职 务拟在本合同段
工程担任职务
毕业学校 年 月毕业于 学校 专业，学制 年
经 历
年～
年参加过的工程项目名称担任何职发包人及
联系电话







获奖情况
目前任职
项目状况项目名称
担任职位
可以调离日期
备注
注：1、应提供项目经理的身份证、职称资格证书以及招标文件所要求其他相关证书的复印件。
2、应提供投标人所属社保机构出具的项目经理社保缴费证明。
3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4、所提供材料应满足投标人须知前附表附录3要求

（三）近三年完成的类似项目情况表
（2012年 月 日~今）
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
交工日期
承担的工作
工程质量
项目经理
项目总工
总监理工程师及电话
项目描述
备注
注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、应提供中标通知书。
3、如近三年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4、所提供材料应满足投标人须知前附表附录2要求

（四）近三年发生的诉讼及仲裁情况
（2014年1月1日~今）
项目投标人情况说明







注：应提供法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，还应提供投标人单位所在地检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后。对已开通网上查询的省份，可提供检察机关官方网上查询告知函的打印件，该告知函与检察机关出具的书面告知函具有等同效力。告知函将通过扫描二维码进行验证，如果不能验证，则作否决投标处理。

七、承 诺 函
如皋市白蒲镇人民政府：
我方参加了白蒲镇农村公路提档升级工程第　　标段投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审投标文件或投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目资格预审文件或招标文件要求在资格预审投标文件或投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审投标文件或投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

　　　　　　 年 月 日

八、其 他 材 料
证明材料附件清单
证明材料名称页码
企业法人营业执照副本（全本）
施工资质证书副本（全本）
投标人基本账户开户许可证
投标人业绩证明材料
项目经理职称证书（如有）
社保缴费证明
法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件（如有）
投标人单位所在地检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》，告知函出具日期为本项目招标公告发布之日以后
…………
注：1、本表中已列明的证明材料为投标人在投标文件中必须提供的材料。
2、所有证明材料的复印件统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明材料间宜用彩页隔开并在彩页上注明对应的附表名称。

正（副）本
白蒲镇农村公路提档升级工程
　　　　　标段

投 标 文 件
第二个信封（投标报价和工程量清单）

投标人： （盖单位章）
年 月 日

目录

一、投标函及投标报价表及投标函附录
二、已标价工程量清单

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

如皋市白蒲镇人民政府：
1.我方已仔细研究了白蒲镇农村公路提档升级工程第　标段招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（￥ ）。
4.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：

年 月 日
白蒲镇农村公路提档升级工程杨家园路投标报价表

工程名称项目名称计量单位工程量投标单价（元/㎡/根）投标总价（元）
杨家园路水泥砼路面m25460　　
警示桩根100　　
4米、50吨减速带根4　　
合计
　　　　

白蒲镇农村公路提档升级工程环乡西路投标报价表

工程名称项目名称计量单位工程量投标单价（元/㎡/根）投标总价（元）
环乡西路水泥砼路面m26600　　
警示桩根60　　
4米、50吨减速带根6　　
合计　　　

白蒲镇农村公路提档升级工程新姚中路西段投标报价表

工程名称项目名称计量单位工程量投标单价（元/㎡/根）投标总价（元）
新姚中路西段水泥砼路面m27530　　
警示桩根20　　
4米、50吨减速带根5　　
直径2米深水涵洞项1　　
合计　　　

（二）投标函附录
序号条款名称合同条目号约定内容备注
1缺陷责任期1.1.4.52年
2逾期交工违约金11.5 1000 元/天
3逾期交工违约金限额11.5 10 %签约合同价
4提前交工的奖金11.6无
5提前交工的奖金限额11.6无
6价格调整的差额计算16.1.1合同期内不调价
7开工预付款金额17.2.1无
8材料、设备预付款17.2.1无
9进度付款证书最低限额17.3.3(1)无
10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)无
11质量保证金百分比17.4.1月支付额的 100 %
12质量保证金限额17.4.1最终合同价格的 5 %
13保修期19.7自实际交工日期起计算5年

投 标 人: (盖单位章)
投标文件签署人签名: