三明市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：大田县柯坑中心小学

乙方：福建省延隆建设有限公司

根据招标编号为[350425]KJ[XJ]*******的教学综合楼加固工程项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：叁拾万零捌仟叁佰陆拾伍元整（￥308365.00）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后 30 天内交货；

4.2交付地点：福建省三明市大田县柯坑中心小学；

4.3交付条件：验收合格。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

教学综合楼加固工程项目具体内容以建设单位提供的工程量清单为准及招标文件、答疑记要、补充通知、补充说明为准；。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

符合《工程施工质量验收规范》合格标准。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

合同承包方式：一次性总价包干。验收合格后支付合同总价的95%，一年后无质量问题，付清5%余款。（投标人应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入单价，今后单价不作调整。）。

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

到本工程款全部结算支付，工程质量保修期壹年后，合同失效。。

10、违约责任

、如果由于以下（4项）原因造成工期延误，中标人有理由延期完成工程或部分工程的竣工时间延长期限： （1）设计变更； （2）由招标人造成的阻止、障碍； （3）不可抗力； （4）可能会出现的，但不是中标人的过失或违约造成的（如：本工程前期施工班组的施工进度拖延或无法交付本项目的施工场地等等，造成中标人无法进行正常施工程序的安排）。 10.2、非上述原因，中标人不能按合同工期完成应承担违约责任，并向业主赔偿违约金。违约金赔偿办法为：工程每逾期一天，赔偿违约金人民币500元/天；延期超过七天后，每逾期一天，赔偿违约金人民币1000元/天。赔偿金由业主在工程款中直接扣减。 10.3因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的责任：承包人必须无条件返工、整改、采取相应的补救修复措施，直至合格为止，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，同时扣除其全额质量保证金，承包人同时还须支付合同价款的5%的违约金。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：暂停询价采购活动、修改询价通知书、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新开展采购活动等。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：大田县检察院。
向人民法院提起诉讼，具体如下：大田县人民法院。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送备案贰份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□无。

甲方：	大田县柯坑中心小学	乙方：	福建省延隆建设有限公司
住所：	大田县上京镇京仙路5号	住所：	福建省南平市延平区水南街316号301室
单位负责人：	叶聿祥	单位负责人：	陈隆文
委托代理人：	涂振坤	委托代理人：	150*****428*******"> 150*****809*******"> 董火旺
联系方法：	138*****211	联系方法：	131*****585
开户银行：	大田县信用联社上京信用社	开户银行：	中国银行股份有限公司南平延平支行
账号：	****************000483	账号：	********9751

签订地点：大田县柯坑中心小学